個人承攬的合同范本（通用21篇）
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編整理的個人承攬的合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
個人承攬的合同 1
甲方：
乙方：
甲方因生產經營需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：
一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月 日至 年 月 日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。
三、 甲方的責任和義務：
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。
4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。
四、 乙方的責任和義務：
1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。
2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》，各類空調牌的《安全操作規范條例》，以及甲方的`《安維人員上門服務規范》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。
4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。
5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。
五、 費用結算（有安裝卡結算）：
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責任：
1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。
2．乙方如服務不規范面引起的用戶投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
代表人： 代表人：
電話： 電話：
日期： 日期：
個人承攬的合同 2
合同編號：__________________
定做人：____________
承攬人：____________
第一條 承攬項目：____________________________________________________
第二條 技術標準、質量要求：__________________________________________
第三條 承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限：
______________________________________________________________________
第四條 定作人提供技術資料、圖樣等的時間、辦法及保密要求：_____________
第五條 承攬人發現定作人提供的圖樣、技術要求不合理的，應在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。
第六條 定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成；可以交由第三人完成的工作是：________________________________________________________________
第七條定作人協助承攬人的事項與要求：____________________________________
第八條 工作成果交付的`期限、方式及地點：__________________________________
第九條 工作成果驗收標準、方法和期限：____________________________________
第十條 承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：____________________________
第十一條 定作人應在____年___月__日前向承攬人（預付材料費/交付定金（大寫）______元。
第十二條 結算方式及期限：________________________________________________
第十三條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人可以留置工作成果。
第十四條 本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失_____________________________________________________
（二）________________________________________________
第十五條 定作人違約責任：_________________________________________
承攬人違約責任：___________________________________________________
第十六條 合同爭議的解決方式：
本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：（只能選擇一種）
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向_______人民法院起訴。
第十七條 其他約定事項：_______________________________________
第十八條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
定作人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________________
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
承攬人：________________（簽章）
營業執照號碼：__________________
法定代表人：____________（簽章）
電話：__________________________
開戶銀行：______________________
賬號：__________________________
簽約日期：_______年_____月____日
簽約地點：______________________
個人承攬的合同 3
供方：_________
需方：_________
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：
一、合同內容：
1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。
2、書柜：規格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數量、單價及金額：
制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套，椅子為_________元/張，_________個_________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。
以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求：
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式：
甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理。
在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。
五、交貨時間及地點：
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。
產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式：
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限：
即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任：
1、甲方違約責任：
甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的.物的責任。
2、乙方違約責任：
乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10％－30％的違約金。
乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分；如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。
本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。
甲方：_________ 乙方：_________
地址：_________ 地址：_________
甲方代表：_________ 乙方代表：_________
電話號碼：_________ 電話號碼：_________
開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________
銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
個人承攬的合同 4
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方同意將____工程的____施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：
一． 工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起 個日歷天。
6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）
二． 合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四．違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的.監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五．爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可
協商解決。
2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七．本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方
甲方：
簽字
電話：
甲方駐工地代表：
電話：
乙方：
簽字 電話：
日期
個人承攬的合同 5
委托方：___________（以下簡稱甲方）
承運方：___________
運輸車輛：___________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經過共同協商，達成以下協議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產結束止。對不服從調度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規則，安全駕駛。在木材運輸過程中發生事故造成損害的'，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按____元m3公里，枝椏材____元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費（養路費、運輸管理費）____元/ m3，枝椏材____元/噸。待到合同終止時，一次性全部結算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸的過程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規定的承運范圍及要求執行，對超出規定范圍的，甲方有權進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方簽字（蓋章）：___________
乙方簽字（蓋章）：___________
時間：____年____月____日
時間：____年____月____日
個人承攬的合同 6
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20____年__月__日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的.特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
個人承攬的合同 7
甲方：
乙方：
簽訂合同單位：____________（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：
1．產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱：
型號規模：
單位：
數量單價（元）：
總價金額：_______萬_______千_______百_______十_______元_______角_______分合計人民幣：______________（大寫）
交貨日期及數量：
2．交貨辦法
（1）交貨地點：_______________________________________________________
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3．付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。
4．驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5．附則
（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。
（5）貨物運達站____________________________
（6）收貨人________________________________
（7）合同糾紛的處理________________________甲及代表人：（簽字蓋章）______乙及代表人：（簽字蓋章）________
開戶銀行：____________________開戶銀行：______________________
帳號：________________________帳號：__________________________
電話：________________________電話：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
個人承攬的合同 8
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經友好協商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協議：
一、項目概要：_________
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________
2、設計制作：_________
3、紙張：_________
4、頁數：_________
5、色數：_________
6、后道加工：_________
7、數量：_________
單價：_________
總價：_________
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收;甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
3、如為甲方提供的菲林，且打樣稿與菲林不一致的情況，乙方不保證印刷顏色與所提供樣稿的絕對一致，而應以菲林正常的印刷效果為準
4、彩色印刷品的色差范圍正負應不超過樣稿的10%，套印允許誤差應小于0.2mm，其他如需檢驗的項目按國家新聞出版行業標準有關平版一般印刷品的質量標準驗收
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任
1、乙方對承印印件的原稿(或電子文檔)、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本合同規定的`印數印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規定將印刷成品、原稿(或電子文檔)、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產權及保密
1、乙方應對甲方制作發行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供;合同終止后，若雙方不再續約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協商解決。
2、若任何一方違反本合同并經協商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執行的情況，雙方應友好協商延期履行，協商不成或確實無法繼續履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，同樣有效。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
授權代表(簽字)：_________
授權代表(簽字)：_________
地址：_________
地址：_________
郵政編碼：_________
郵政編碼：_________
電話：_________
電話：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
個人承攬的合同 9
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）：____________________________
研究開發方（乙方）：____________________________
依據《中華人民共和國民法典》的規定，合同雙方就__________________________________項目的技術開發（該項目屬____________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。
一、標的技術的內容、形式和要求：
二、應達到的技術指標和參數：
三、研究開發計劃：
四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：
（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的39使用費和研究開發人員的科研補貼。 本項目研究開發經費及報酬：________________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。 如開發成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）：
①一次總付：____________元，時間：________________
②分期支付：____________元，時間：________________ ____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____%提成，期限：________________
⑤其他方式：
五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬：
六、履行的期限、地點和方式：本合同自________年____月____日至________年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的'履行方式：
七、技術情報和資料的保密：
八、技術協作和技術指導的內容：
九、風險責任的承擔：在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。
1、乙方；
2、雙方；
3、雙方另行商定。
經約定，風險責任甲方承擔____%________________乙方承擔____% 本項目風險責任確認的方式為：
十、技術成果的歸屬和分享：
（一）專利申請權：
（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：
十一、驗收的標準和方式：研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用________方式驗收，由________方出具技術項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法：違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國民法典》規定承擔違約責任。
十三、爭議的解決方法：在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。 雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
1、提交____仲裁委員會仲裁；
2、向____人民法院起訴。
十四、名詞和術語的解釋：
十五、本合同有效期限：________年____月____日至________年____月____日
甲方：____________________
乙方：____________________
代表人：________
代表人：________
________年____月____日
________年____月____日
個人承攬的合同 10
一、訂立合同單位
發包單位：______(以下簡稱甲方)
承包單位：______(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、工程名稱：______
2、工程地點：______
3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。
1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。
2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優先順序如下：
1、本合同協議書
2、施工圖紙(包括土建施工圖)
3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)
五、承包方式
1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計______平米。
2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含稅價格。
3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)
5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年后此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，并賠償乙方的有關損失，并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品，對與設計和規范要求不符的產品，甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下：
8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的'工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。
5、現場人員發生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。
6、現場責任：
乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。
3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。
2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。
2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。
3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。
十六、仲裁和訴訟
1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。
2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：
(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。
十七、其它
1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。
2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。
甲方：______(章)乙方：______(章)
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
帳戶名：______帳戶名：______
帳號：______帳號：______
開戶行：______開戶行：______
______年______月______日______年______月______日
個人承攬的合同 11
定作方：____（簡稱甲方）
營業執照號碼：______
承攬方：____（簡稱乙方）
營業執照號碼：______
根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項目
規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法：______
二、原材料的提供以及規格、數量、質量：______
三、履行的期限、地點和方式：______
四、驗收標準和方法：______
五、結算方式：______
六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
1．承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____％的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2．定作方的違約責任：中途變更定作物的.數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款：______
八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式____份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到____年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期：____年____月____日
定作方：______
代表：____
開戶銀行：____
帳號：____
承攬方：______
代表：____
開戶銀行：____
帳號：____
____年____月____日
個人承攬的合同 12
承攬方(甲方)：____
定作方(乙方)：____
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱：____
型號：____
規格：____
質量要求：____
計量單位：____
數量：____
加工費：____
單位總價：____
第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱：____
型號：____
規格：____
質量要求：____
計量單位：____
數量：____
單價：____
總價：____
圖紙、技：____
術資料及：____
交付時間：____
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱：____
交付時間：____
交付地點：____
交付數量：____
包裝要求：____
檢驗方法：____
運輸方法：____
運費承擔：
第六條加工費結算辦法與時間____。
第七條乙方應于____年____月____日前向甲方交付定金____元;乙方應于____年____月____日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的.簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：____。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：
(1)提交____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力;合同副本____份，送____留存一份。
承攬方(蓋章)：____定作方(蓋章)：____
法定代表人(簽字)：____法定代表人(簽字)：____
地址：____地址：____
____年____月____日 ____年____月____日
簽訂地點：____簽訂地點：____
個人承攬的合同 13
定作方(乙方)：_____________________
承攬方(甲方)：_____________________
雙方為開展來料服裝加工業務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、委托加工項目
委托加工產品：_____________________
數量：以乙方下單為準_________款號，______件，單價________，_________款號，______件，單價：____________。
交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
乙方提供面料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經乙方確認后封樣，該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
面料、輔料質量的確認;
顏色、尺碼規格的確認;
乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;
未經乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的.交貨日期(按合同約定之質量標準)，并派技術員跟單(檢查質量)，其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
于乙方指定的地點_________交貨。
運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
經跟單員驗收確認后，當天交付貨款。
九、結算方式：
在甲方交貨后，由甲方開具增值稅專用發票交給乙方。
乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為：
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。
甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：____________
授權代表(簽字)：______授權代表(簽字)：________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_____________
個人承攬的合同 14
定作方：（以下簡稱甲方）____________________________
承攬方：（以下簡稱乙方）____________________________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。
第一條加工成品
品名：________________
貨號：_______________
面料：________________
顏色：_______________
尺碼：________________
第二條服裝數量
1、計量單位：套（上衣、褲子）
2、數量：_________套，其中_______碼______套，_______碼______套，_______碼______套，_________碼______套。
第三條原材料的提供
由乙方提供原材料，甲方確認，具體見下：
材料名稱：____________
質量：____________
第四條服裝明細______________________________
第五條服裝款式和規格
1、乙方根據甲方要求提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后，再進行批量生產。
2、采取乙方包工包料并提供全部輔料的方式
第六條報酬總計
1、加工單價：___________________元/套
2、總金額（元）：小寫________________（大寫）______________________
3、付款方式：__________________________________________
第七條包裝方式
1、運輸費用由甲方負擔。
2、產品的交（提）貨期限：________年____月____日。
第八條服裝驗收
1、驗收期間：________年____月____日之前。
2、驗收地點：__________________________。
3、驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
5、驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
第九條定金/預付貨款
（1）甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金________元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須返還定金。
（2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款________元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。
第十條報酬結算
1、轉賬結算。此合同簽訂后三日內，甲方須預付百分之五十的貨款給乙方。
2、終結付款額，依據實際制衣件數，經雙方認可后的款額支付。
3、甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須在當日內付清乙方全部貨款。
第十一條留置權
如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十二條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
（3）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第二款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的`損失。
2、乙方的違約責任
（1）、乙方須保證產品質量，如有制作問題，乙方須負責修改。
（2）、按此合同交貨日期，按時交貨。如未按時交貨，甲方將扣除乙方每日2%的貨款作為違約金。
（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。
（4）未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
第十三條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定
本合同經雙方簽字后于______年___月___日起生效，到全部貨款結清之日為止。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，乙方和甲方各執一份；
甲方（章）：_______________乙方（章）：______________
電話：____________________電話：____________________
賬號：____________________賬號：____________________
________年____月____日________年___月____日
個人承攬的合同 15
甲方(訂作方)：________________
公司地址：___________________
電話： _______________傳真：__________________
法定代表：_________職務：_________
乙方(承攬方)：公司地址：
電話傳真國內工廠：____________
電話： ____________傳真：_______________
法定代表： _____________ 職務：__________________
甲方委托乙方加工項目： __________________
經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工質量要求
制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料)， 且生產制程運作無異常， 塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時，甲方有權要求乙方重做模具或退款， 或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。
第二條 模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料，模具完成后，需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關檢驗，同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能.
第三條 技術數據、圖紙提供辦法
1.甲方提供產品零件的2D圖紙和3D圖，乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等.
2.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方，如拖延了交貨期，甲方有權要求乙方減少價款。
3.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等.
第四條 驗收標準和方法
1.按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目，驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條 交貨的時間
1.交還模具期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交還模具，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2.交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求模具制造周期為28天(收到訂金開始計算)。甲方將在給訂金同時簽訂合同， 故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間(1~2天).
第六條 模具所有權 ，交貨地點 ，運輸辦法及費用負擔
1.所完成的模具所有權應屬于甲方，在乙方完成模具并經甲方驗收合格后，乙方應將模具送到甲方指定的在長安范圍內的某個地點，超出長安范圍外的可由甲方支付運輸費用
2. 如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作，模具將暫存到乙方公司，如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產，乙方還將負送返模具的責任.
第七條 乙方的'違約責任
1.未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2.實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條 糾紛的處理
委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
甲方：
委托代表人： 蓋公司章：
____年___月____日
乙方：
法定代表人： 蓋公司章：
____年___月____日
個人承攬的合同 16
甲方(委托方)：_____________
乙方(承攬方)：_____________
身份證號：_________________
依照《中華人民共和國民法典》以及相關規定，甲、乙雙方經平等自愿協商，簽訂本協議：
一、承攬事項
1.乙方按甲方要求提供服務，甲方向乙方支付報酬。
2.乙方服務內容：_____________。
3.乙方應自主完成相關服務，不得轉委托他人。
二、合同期限
1.合同期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止。
2.如在合同期限屆滿后,乙方仍為甲方提供本合同約定之服務，則視為本合同順延為不定期合同。
3.甲乙雙方任何一方提前天通知對方，可解除本合同。除正常結算費用外，無需承擔其它違約責任。
三、承攬費用
1.計費標準：按下列第____種方式計費：
(1)每月人民幣________元。
(2)計件付費。計件標準為：_____________。
2.結算及付款時間：每月____日前結算支付上月費用。
3.本條約定之費用已包括全部成本費用及報酬，除此之外，甲方無需再向乙方支付其它任何費用。
四、知識產權與保密
1.乙方履行本協議而產生的任何形態的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等)，其全部知識產權均歸甲方所有，包括但不限于著作權、專利權、商標權及商業秘密方面的權利。
2.乙方承諾保守在履行本合同過程中得知的甲方商業秘密。
五、確認與聲明
1.乙方應自行安排工作時間，無需到甲方處坐班，乙方自擔風險，自負盈虧，自行以符合安全規范和技術規范的.方式履行合同。
2.乙方在提供承攬服務過程中受到人身損害或財產損失的，由乙方自行負責，甲方對此不承擔任何責任。
3.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系，不對乙方進行管理，不對乙方承擔勞動法上的義務，不適用《勞動法》、《勞動合同法》等勞動法規。
如因服務需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續，亦不代表雙方建立勞動關系。
4.乙方確認，如乙方有所在單位，則已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中，不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業秘密、知識產權及其它合法權利。
5.如甲方為乙方出資購買了保險(包括但不限于意外傷害保險、醫療保險等)，則一旦發生應由甲方承擔責任的事宜，保險賠付金額應計算在甲方的賠償金額之中。
六、合同聯系方式
為更好的履行本合同，雙方提供如下聯系方式：
(1)甲方聯系方式
郵寄地址：_____________。
聯系人：_____________。
電話：_____________。
電子郵箱：_____________。
(2)乙方聯系方式
郵寄地址：_____________。
聯系人：_____________。
電話：_____________。
電子郵箱：_____________。
雙方通過上述聯系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關事項向對方發送相關通知等，均視為有效送達與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。
一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
七、爭議解決方式
合同履行中若發生爭議，由雙方自行協商解決;協商不成時，合同雙方均可將爭議提交仲裁委員會管轄。
八、附則
1.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
2.本合同自雙方簽署之日起生效。
簽署時間：_____________
甲方(蓋章)：_____________
乙方(簽字)：_____________
乙方特別聲明
乙方確認：
1.甲乙雙方為本合同約定的承攬合同關系，不構成勞動關系或雇傭關系、勞務關系，乙方不得向甲方主張勞動法上的任何權利、待遇、賠償;
2.甲方無需為乙方繳納社保、公積金，乙方不得向甲方要求工傷等任何社保待遇;
3.乙方提供承攬服務期間如發生人身或財產損害，應由乙方自行承擔責任，甲方不承擔工傷、雇主責任或其它賠償責任(甲方過錯造成的，甲方另外承擔侵權責任);
4.乙方已經詳細閱讀并同意履行本協議。
乙方(簽字)：_____________
簽署時間：_____________
個人承攬的合同 17
承攬方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方：____________________________________
地址：____________
郵碼：____________
電話：____________
法定代表人：____________
職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；
定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。
2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；
委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；
自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；
雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；
不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；
經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；
少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的`，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；
（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；
不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；
承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；
如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；
以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；
協商不成按（____）項處理：
1、向仲裁機關申請仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；
合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
個人承攬的合同 18
甲方：______
乙方：______
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經協商一致，訂立如下協議：
第一，承攬工作內容
乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關工作，所需的必要用具由甲方提供，承攬工作中的風險由乙方承擔。
第二，甲方對乙方的要求
1、甲方有權根據其所承攬廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作（站務、安檢、保衛等）需要，靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。
2、在不違反國家法律法規及相關部門的規定的前提下，乙方須服從甲方管理，配合甲方或甲方派出人員，按時、按質完成甲方安排的工作。
3、遇突發事件時，乙方應及時處理，必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
第三，協議期限。
從___年___月___日至___年___月___日。
第四，費用及支付方式、時間。
1、費用：每月捌佰元（￥800.00）。
2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
第五，甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持；
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監督、驗收；
3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。
第六，乙方的權利義務
1、按時按質完成甲方安排的工作。
2、承擔因承攬工作所發生的一切稅費與責任，包括乙方工資、福利、社保、住房公積金及其他經營管理過程中所發生的各種稅金和費用，以及發生各種事故、事件（含工傷）所產生的責任。
3、接受甲方的監督，嚴格按協議要求，安全、有序完成承攬的工作。
4、按協議要求完成相關工作的，按時取得承攬費用。
5、不經甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。
第七，其它約定
1、為確保協議的順利履行，乙方同意在本協議簽訂的'當日一次性進行交給甲方壹仟元（￥1000.00）風險押金。若乙方沒有任何違約或其他被投訴影響甲方形象或信譽的行為的，協議期滿，雙方協商終止協議或因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，甲方將乙方所交的押金（無息）退還乙方。
2、協議期內，若乙方不按甲方要求完成承攬工作，或不服從甲方或其上級監督的，或有其他違反本協議行為的，乙方同意將所交給甲方的壹仟元（￥1000.00）的風險押金轉為違約金支付給甲方，且乙方同意甲方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由乙方承擔。
3、若乙方已按協議約定完成承攬工作而甲方不按時支付費用給乙方的，視為甲方違約。甲方須支付壹仟元（￥1000.00）違約金給乙方，且同意乙方隨時終止本協議，因此造成的損失與責任由甲方承擔。
5、協議期內，若出現乙方未給甲方同意，擅自將本協議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協議，由此產生責任和費用由乙方承擔。
6、若因外界不可抗力因素（包括甲方上級部門指令性要求）導致協議無法繼續履行的，協議自然終止；乙方單方面提出解除協議，須提前一個月書面提出申請，待甲方同意后方可解除。
第八，本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：______
乙方：______
個人承攬的合同 19
發包方(甲方)：________________________________
承攬方(乙方)：____________________________________
甲方委托乙方對甲方工程進行承攬，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
第二條合同款項
本工程采用固定單價暫定總價的承包方式，依實際工程量結算;開立發票，發票必須符合國家稅收法律法規的規定;合同單價已包含稅費、保險、保固等所有費用;合同單價包含所有工程風險，除工程變更外不作調整;凡涉及合同價格變更的書面文件，必須有甲方蓋章確認，否則甲方不承擔責任。分項價格表如下。本合同全部工程總價為人民幣__元整(RMB)。總價含各種稅金、保險、保固等直接、間接費用以及政府規定乙方應繳納的各種費用等。無論工料價格上漲、金銀匯兌變動到或其他非甲方造成的任何原因，乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價款。乙方承諾合同價款中已包括節假日施工費用。
第三條工程款結算方式及期限
全部工程竣工驗收合格后并收到乙方開具的全額發票后個工作日內支付全部工程款的%，工程余款%作質量保證金，待質量保修期滿(____年____月____日)后如無違約扣款事項，則在個工作日內無息支付。
第四條施工要求
1、符合設備說明書或技術人員要求。
2、參照甲方現有的標準施工。
3、乙方選用的為全新材料并應符合現行國家標準的規定。
4、施工中需用到的所有材料，由乙方自行解決，且需符合甲方的質量要求。
5、施工過程中，需要改動的施工，乙方需全力配合，聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應遵守國家勞動法和地方政府有關用工規定，負責己方人員的安全和勞動保險，保證安全生產，乙方人員工作中的工傷事故，由乙方依據國家及地方政府的相關工傷保險條例處理，甲方不承擔法律上的責任。
7、乙方必須保證施工質量及時間要求，經施工后如有質量問題應于24小時內應甲方要求到達甲方工程地點進行維修，確保生產的順利進行;
8、乙方在施工中不得損壞相關設備，如果損壞甲方設備應該負責修復或承擔修復費用;造成甲方生產及其它損失的應對全部損失承擔賠償責任。
9、乙方必須遵守甲方各項管理規定，甲方有權對工廠內發生的違反公司規章制度的行為進行處罰;
10、乙方工作中遇到意外困難時，可以向甲方請求提供技術支持，如有發生費用由乙方承擔。
11、乙方應遵照《勞動法》等相關法令辦理，并指派安全管理員及在工程方面經驗豐富的工地負責人長駐工地，負責施工督導及施工人員管理，確實依照施工規范施工。對有特殊緊急搶修要求的，乙方應指派施工隊伍常駐廠區附近，以便配合緊急搶修隨時入廠作業(派駐費用已含在工程款中)。
12、乙方須依工程項目實施的要求事先備妥相關設備、工具、人員，以便甲方隨時依工作需要聯絡乙方入廠檢修。乙方應備妥必要的通訊工具并隨時可與甲方聯絡。乙方應于甲方公司附近設立辦公場所及檢修人員駐地，以便配合緊急入廠檢修。
13、乙方所有參與工程的人員，應按甲方出入廠規定提前向甲方申領出入廠證，并應遵守甲方的出入廠規定，違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規定》處理。
14、乙方應將執行本合同的管理人員名單以書面形式送達甲方備查，如有變動，亦應立即以書面形式通知甲方。
15、凡甲方所發的函件，無論簽送、掛號郵寄、傳真或于〖監工記錄表〗上通知，乙方均應切實遵照辦理。如有異議，應于規定期限內(未規定期限者，以甲方發件后五天內為準)以書面提出，否則視為同意。
16、工程進行期間，甲方對施工質量、進度材料等有權隨時加以查驗，乙方應提出施工質量檢驗證明、材質證明或材料試驗報告等資料供甲方查驗。
17、乙方對該工程相關的技術文件應妥為保存，無論任何文件、在任何地點、任何時候等均應無條件保密，不得泄漏，否則應負契約及法律責任，若因此給甲方造成任何損失，應負賠償責任。
18、本工程如與其它工程相互配合時，與其它工程承攬人的協調工作以甲方為主，乙方應無條件服從并配合。
19、乙方發現施工內容與現場有出入或須更換重要零部件時應通知甲方確認后方可施工。
20、乙方應隨時保持施工場地清潔,做到工完場清。施工中所造成的垃圾，乙方應負責及時清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場所(由甲方統一清運)，否則甲方可雇工清理，清理費用從其工程款中扣除。
21、因乙方所屬工作人員的過錯致使甲方遭受任何損失時，概由乙方負責賠償。
22、乙方應嚴格遵守甲方各項規定,無條件配合甲方做好安全措施,按甲方規定辦妥工作票、動火票等，再憑票施工。并甲方已將乙方施工區域存在的高壓、易燃易爆等危險隱患在《安全告知單》中告知乙方，乙方已知悉施工區域的危險隱患及施工中的注意事項。若因此發生人員、設備傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若給甲方造成損失，乙方應負賠償責任，并從工程款中扣除。
23、乙方應自行負責辦理其全體人員的有關人身及財產保險，如于施工期間的人員、設備發生任何傷、損事故、環境污染等，概由乙方負責，若因此給甲方員工或第三人造成任何損失，乙方應負賠償責任。
24、工程進行期間，乙方對各種可能發生的災害或意外事故等,應預先辦理保險并采取必要的防護措施(包括有關設施、設備上設置明確的安全警告標志等),如因預防措施不足所造成的一切損失，概由乙方負責賠償。
25、實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工(含儲存、運輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，乙方應在施工前14天以書面通知甲方，并提出相應的安全防護措施，經甲方認可后實施，由乙方承擔安全防護措施費用。甲方對防護措施的認可不免除乙方的任何責任。
26、發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并通知甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。
第五條工期要求：
1、工程工期：
(1)開工日期：____年____月____日，甲方要求延期開工的，乙方應予配合，工期相應順延。
(2)竣工日期：____年____月____日
(3)總日歷工期：天;
2、施工的期限應當按照合同規定履行。一方要求提前或延期交付，應當提前與對方協商并簽訂補充協議，對提前或延期交付的工作成果按補充協議執行，補充協議沒有約定或約定不明的仍以原合同為準。因為不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可后作出工期調整，以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內完工。工程若有調整，甲方提前天書面通知。如系年約則可約定：本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時間以甲方書面通知為準。
第六條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國家、行業標準的原材料施工影響工程質量時，甲方有權要求乙方更換、重作、減少價款，有關費用由乙方承擔，由此造成甲方損失的，乙方應承擔賠償責任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經甲方書面認可，方可采購進場安裝。
第七條技術資料、圖紙提供辦法
1、甲方應當(何時)提供技術資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理的，應當立即通知甲方;甲方應當在收到通知之日起日內回復，提出修改意見。乙方在約定的時間內未得到答復的，有權停止工作。
3、乙方對于承攬的工作，應當嚴格保密，未經甲方事先書面同意，不得泄露給任何第三人，也不得留存任何技術資料及其復制品。
第八條驗收標準和方法
1、符合現行國家或行業標準并符合甲方使用目的，以合同明確規定的圖紙、質量要求作為驗收依據。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗收要求，甲方應在日內對乙方所完成的工作進行驗收。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗收合格簽章后，方可進行下一道工序。
4、驗收時如發現品質不符要求，乙方應于甲方指定時間內改善完成，逾期未完成的，甲方可不經催告徑自處理，所需費用由工程款中扣除，如有不足概由乙方補足，因乙方逾期改善導致其他損失亦由乙方負責賠償。
5、雙方對工程質量有爭議，且經協商無法達成一致時，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第九條保修期及保修責任
1、本工程保修期為年(或月)，自工程完工并通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如發現質量問題，除甲方使用、保管不當等原因外，乙方應在甲方指定期限內修復,其一切工料費用均由乙方負責。如乙方未在約定時間內修復，甲方有權自行修復或請第三方進行修復，所發生的一切費用由乙方承擔。
2、乙方指定負責本工程的維護人員及其聯系方式為變更，乙方應提前日書面通知甲方，否則甲方有權委托第三方修復，所發生的費用從保固費中扣除。
3、在保修期外，如甲方就本工程有關問題委托乙方修復，乙方應按成本價計費。
第十條乙方的違約責任
1、未按合同規定的質量完成工作，乙方應當負責修理，如果修理后的交付時間超過合同約定的日期，應當承擔逾期交付責任。
2、完成工作的數量少于合同約定，乙方應當照數補齊施工，因此超過合同約定的交付時間的，應當承擔逾期交付責任。
3、在工程現場，乙方進場設備保管責任由乙方承擔。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當由乙方承擔賠償責任。
4、逾期交付項目(包括因返修、更換、補交等造成的'逾期)，應當向甲方支付違約金，每逾期一天，按合同總額的%支付違約金，違約金不足以彌補甲方損失的，甲方有權要求乙方繼續承擔賠償責任。
5、擅自調換經甲方驗收合格的原材料或零部件，乙方應按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過合同約定的交付期限的，應承擔逾期交付的責任。
第十一條甲方的違約責任
1、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金。
2、無故拒絕驗收工程，應當賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者，甲方有權解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天，或甲方認為不能依限完工時;
(2)乙方無正當理由，自行停工達小時(或天)以上時;
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外，乙方逾期完工達日以上;
(4)乙方不履行合同約定的義務或者履行義務不符合合同約定的要求，經甲方通知后仍不履行或采取補救措施的;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因導致合同解除時，乙方應向甲方支付違約金___元，并應立即停工并依甲方指定期限負責遣散工人并將由甲方提供到場材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用，且乙方未領的工程款，應待工程全部竣工，甲方一切損失獲賠償后，方結算支付余款給乙方，甲方亦有權直接從工程款中扣除乙方應支付的違約金工和甲方受到的損失，如工程款不足抵扣的，甲方仍有權要求乙方承擔賠償責任。
3、解除合同時，乙方應繳還甲方提供的一切資料，如經甲方要求，乙方應繼續承擔保密義務。
第十三條不可抗力
在合同約定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方應立即通知甲方，在乙方取得合法證明后，可免予承擔責任;如果乙方延期交付工程，在合同約定交付期之后發生不可抗力的，不免除乙方的賠償責任。
上述不可抗力系指嚴重自然災害、戰爭、政府行為或其他不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十四條爭議解決
本合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協商期間，非經甲方同意，乙方對爭議以外工作不得停工，應繼續履行本合約義務，甲方對爭議的工程款可暫予止付，待協商處理完成后，再無息支付該工程款。
第十五條其他約定事項
乙方保證在本施工項目中以自己的設備、技術和勞力完成承攬工作。
第十六條附則
1、本合同附件包括，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以本合同為準。
2、本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。經雙方簽字確認的補充協議等書面材料均為本合同的組成部份，與本合同具同等法律效力，內容如有沖突，以時間在后的為準。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權利義務履行完畢之日終止。
5、本合同一式份，甲方執份，乙方執份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：_________
聯系電話：__________________
日期：_________年____月____日
乙方(公章)：______________
法定代表人(簽字)：_________
聯系電話：__________________
日期：_________年____月____日
個人承攬的合同 20
甲方：________
身份證號碼：________
乙方：________
身份證號碼：________
甲、乙雙方就乙方服從甲方管理，承攬完成甲方所安排工作，經協商一致，訂立如下協議：
一、承攬工作內容乙方按甲方的要求，完成甲方安排的相關工作，所需的必要用具由甲方提供。
二、甲方對乙方的要求
1、為了滿足廉江汽車運輸總站安鋪分站的部分站場管理工作(站務、安檢、保衛等)需求，甲方有權根據實際情況靈活安排乙方在一定時期內完成其中一項工作。
2、在符合法律法規和相關規定的前提下，乙方必須遵守甲方的管理，并配合甲方或其指派人員，按照規定時間和質量完成任務。
3、遇突發事件時，乙方應及時處理，必要時要盡快向甲方匯報并配合甲方進行處理。
三、協議期限。
從________年____月____日至________年____月____日。
四、費用及支付方式、時間。
1、費用：每月捌佰元(￥800.00)。
2、費用支付方式、時間：每月支付1次，由甲方在次月15日前將費用支付乙方。
五、甲方權利義務
1、為乙方的工作提供必要的場所、條件與支持。
2、對乙方工作的進度及完成情況進行監督、驗收。
3、乙方按要求完成工作，甲方須按時足額支付費用給乙方。
六、乙方的權利義務
1、按時按質完成甲方安排的工作。
2、我方將承擔所有承攬工作所涉及的稅費和責任，包括支付乙方工資、福利、社保、住房公積金以及其他經營管理過程中產生的各種稅金和費用，同時也將承擔因意外事故或事件(包括工傷)而產生的責任。
3、接受甲方的監督，嚴格按協議要求，安全、有序完成承攬的工作。
4、按協議要求完成相關工作的，按時取得承攬費用。
5、不經甲方書面同意，乙方不得以任何形式將本協議所述工作轉包或交由第三方完成。
七、其它約定
乙方同意在本協議簽訂的`當日一次性交給甲方壹仟元(￥1000.00)風險押金。
如無乙方違約或其他行為影響甲方信譽，協議屆滿時，雙方可協商終止合作；若因不可抗力等原因導致協議無法完成，甲方應退還乙方交納的押金（不計利息）。
2、如果乙方在協議期內不按照甲方的要求完成承攬工作，或者不服從甲方或其上級監督，或者有其他違反本協議行為，那么乙方同意將所交給甲方的一千元人民幣（￥1000.00）的風險押金轉為違約金支付給甲方，并且乙方同意甲方隨時終止本協議。由此造成的任何損失和責任均由乙方承擔。
3、倘若乙方依照協議約定完成了委托的任務，而甲方沒有按時履行向乙方支付費用的義務，則視為甲方違反合同。
甲方應遵守本協議約定，如一方違反協議約定，需向另一方支付二千元(￥2000.00)作為違約金，并承擔由此引起的全部損失和法律責任。乙方保留隨時終止本協議的權利。
5、協議期內，若出現乙方未給甲方同意，擅自將本協議約定工作交由第三方的，視為乙方違約，乙方同意甲方沒收風險押金并隨時終止履行本協議。
6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上級部門指令性要求)導致協議無法繼續履行的，協議自然終止;乙方單方面提出解除協議。
八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。
甲方：________乙方：___________
________年____月____日________年____月____日
個人承攬的合同 21
甲方(房主人)：________________
乙方(承包人)：________________
甲乙雙方在平等自愿的原則上，根據有關法律法規，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的.民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。
一、建筑工程概況：
開工期為________年________月________日，竣工期為________年________月________日。本工程為一層磚混結構，面積約________平方米，以實際建筑面積為準。
二、工承承包方式：
1、工程承包價格：本工程為甲方包料，乙方包工，每平方米包工價為：________元人民幣，總包工價以實際面積為準。
2、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、磚、石灰、砂石、瓷磚等建筑材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機械設備，如攪拌機、振動設備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負責。
3、工程內容：從基礎以上開始，主體按圖施工。包括：地板、墻體粉刷、貼瓷磚、水、電安裝、化糞池;室內刮瓷、室內外石膏線條。
4、工程質量要求：乙方必需按圖紙要求施工，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，房屋四角要水平，保證工程質量合格，如不合格乙方必須返工直到甲方滿意為止，造成的損失由乙方負責。
三。雙方的責任：
1、工程必須按照甲方要求施工，乙方不得隨意改變施工方式，因施工過程中，發現設計問題，要及時通知甲方，確實需要變更的，需雙方協商一致。
2、安全問題由乙方負全責，發生任何安全事故，甲方不承擔任何責任。乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施。
四、付款方式：從正式施工開始先支付一定的伙食用具費________元，一層封頂后再付________元，甲方工程完工后，如無重大質量問題即一次性付清余款。
五、施工電費由乙負責。
六、未盡事宜由雙方協商解決。
七、本合同一式二份，雙方各執一份，望甲、乙雙方遵守執行，違約方負全部責任。
甲方簽字(手印)：________________
乙方簽字(手印)：________________
________年________月________日
【個人承攬的合同】相關文章：
個人裝修房屋承攬合同04-17
個人承攬汽車運輸合同05-07
個人承攬合同范本（精選12篇）07-16
印刷承攬合同12-01
加工承攬合同06-12
[經典]加工承攬合同08-12
承攬加工合同【精選】07-16
承攬加工合同07-12
裝修承攬合同07-29
運輸承攬合同11-15