承攬合同范本精選15篇

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同范本1

　　甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。

　　2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協(xié)議

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本2

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

　　品名

　　規(guī)格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價

　　金額

　　定作方供應原材料：

　　原材料

　　規(guī)格

　　單位

　　數量

　　日期

　　成品單位耗用量

　　1．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。

　　4．貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬合同范本3

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

承攬合同范本4

　　甲方:

　　乙方:

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議,以資共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：格力商用空調設備銷售及安裝。

　　2、開工日期：定貨**天設備到達施工現場。

　　安裝施工工期： **天

　　3、技術指標：建筑面積為***平方米，制冷面積為***平方米。

　　a、 制冷、制熱運行室外環(huán)境溫度范圍為：-15℃—+43℃。

　　b、 冬季室內溫度達到16℃，夏季室內溫度達到26℃-28℃。

　　第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　1、合同語言：中文。

　　2、適用法律法規(guī)：《中華人民共和國產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國合同法》及有關法規(guī)。

　　3、驗收標準、規(guī)范：按國標、部標有關標準和審核驗收規(guī)范。

　　第三條 合同總造價：

　　第四條 付款方式及期限

　　1.預付款數額為供貨合同簽訂后7日內付**%;

　　2.貨到工地現場經驗收后付**%;

　　4.安裝調試驗收合格后，經監(jiān)理方會同甲方簽字認可后付**%;

　　5.質保金：*%(質保期滿后一次性付清)。

　　第五條 甲方工作及責任

　　1、確認施工場地具備開工條件;

　　2、水、電等施工管線進入施工場地;

　　3、授權委托現場監(jiān)理公司，負責協(xié)調現場及乙方工作。

　　4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。

　　5、提供施工用電。

　　第六條 乙方工作。

　　1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。

　　2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。

　　3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。

　　4、施工防護工作的要求：按**省建筑工程施工防護措施規(guī)定執(zhí)行。

　　5、成品保護的要求：做好安全防護措施，負責設備、材料及系統(tǒng)的看護管理。

　　6、施工場地清潔衛(wèi)生的要求：按工段進 行清理打掃衛(wèi)生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。

　　7、乙方應服從工程總包單位的現場管理和監(jiān)理部門的質量監(jiān)理督。

　　8、乙方應嚴格遵守和執(zhí)行招標原件和投標承諾的各項條款。

　　9、乙方應加強施工人員的安全教育，在施工中若發(fā)生人身傷亡事故，責任由乙方全部承擔。

　　第七條 檢查和返工：按工段計劃要求進行初檢試壓驗收，如不符合安裝質量，必須返工達到驗收合格，返工責任及經濟損失一律由乙方自負。

　　第八條、隱蔽工程中間驗收

　　中間驗收部位和時間：按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執(zhí)行，驗收所有隱蔽系統(tǒng)合格后，再進行明工程施工。

　　第九條 試 機：甲、乙雙方派員共同參加試機，試機時間甲乙雙方共同商定。

　　第十條 驗 收：工程驗收日期雙方協(xié)商而定。甲乙雙方共同派員參加現場驗收，驗收標準根據招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數進行驗收。

　　第十一條 設計變更：乙方根據甲方提供的方案及圖紙進行施工，如施工中甲方對施工方案進行較大的調整，需根據工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經甲方施工負責人及監(jiān)理部門簽字認可)。

　　第十二條 確定變更：根據變更的具體情況，雙方確定后再補充協(xié)議。

　　第十三條 保 修

　　1、保修內容、范圍及時間：整個空調系統(tǒng)保修期為**個月。

　　2、*年內免費上門保養(yǎng)服務。

　　3、終身維修，并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。

　　第十四條 安全施工 ：財產安全、施工環(huán)境安全保護，施工人員安全等，一切由乙方負責，如發(fā)生安全事故，一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。

　　第十五條 不可抗力：不可抗力的自然災害認定標準：6級以上地震;7級以上持續(xù)4天以上的大風。

　　第十六條 爭 議

　　1、未盡事宜的解決：本合同未盡事宜和工程量調整，可經雙方協(xié)商一致后達成補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。

　　2、解決合同糾紛的方式：執(zhí)行本合同發(fā)生爭議時，由當事人雙方協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可通過仲裁委員會進行仲裁，也可通過法律訴訟解決。

　　第十七條 合同生效與終止

　　1、合同生效的日期：本合同自簽定之日起生效。

　　2、合同終止的日期：本合同至本工程無質量問題，雙方辦理完所有經濟手續(xù)后，自行終止。

　　第十八條 合同份數

　　合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。

　　第十九條 合同簽訂日期和地點

　　1、本合同簽訂的時間：**年12月31日

　　2、合同簽定的地點：

　　第二十條 雙方需要說明的事項

　　1、本合同簽定的依據為設計圖紙，如設計圖紙發(fā)生變更，合同也將隨之發(fā)生變更。

　　2、乙方提供的產品樣本做為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)乙方(章)

　　地 址：地 址：

　　法定代表人：法定代表人:

　　委托代理人： 委托代理人:

承攬合同范本5

　　委托方： （甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格 數量 價格、交貨期：

　　2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：通過銀行托收。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　地址：

　　銀行帳號：

　　銀行帳號：

　　年 月 日

承攬合同范本6

　　委托方：____ 紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：____ 電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規(guī)格 數量 價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠

　　法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)

　　地址：____ 地址：____

　　銀行帳號：____ 銀行帳號：____

　　____年____月____日

承攬合同范本7

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的'損失。

　　四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

承攬合同范本8

　　甲方:

　　乙方:

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛(wèi)生間(包括

　　一、

　　二、

　　三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結構施工必須于________年____月____日前完工。

　　3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設采用費用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。

　　3、付款方式:

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。

　　②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

　　三、質量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。

　　2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)

　　________年____月____日________年____月____日

　　雙方證明人(簽字蓋X)

承攬合同范本9

　　定作人：（填寫全稱）

　　承攬人：（填寫全稱）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

　　1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　1.2 規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）

　　1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

　　1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）

　　3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

　　材料名稱

　　規(guī)格型 號

　　計 量單 位

　　數 量

　　質 量

　　提供日 期

　　消 耗 定 額

　　單價（元）

　　總金額

　　（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）

　　6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。

　　第七條 交（提）定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）

　　10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條 承攬人的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

　　12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

　　12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十三條 定作人的違約責任：

　　13.1 中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

　　13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十四條不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。

　　第十五條 爭議的解決方式

　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。

　　定作人：（公章） 承攬人： （公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同范本10

　　承攬方(甲方)：________

　　定作方(乙方)：________

　　雙方根據有關法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：

　　1.產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。

　　2.交貨辦法：________

　　(1)交貨地點：________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。

　　5.違約責任：________

　　6.附則：

　　(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　(5)貨物運達站。

　　(6)收貨人。

　　(7)合同糾紛的處理。

　　甲方(簽字蓋章)：________

　　乙方(簽字蓋章)：________

　　開戶銀行：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　賬號：________

　　簽訂日期：________

承攬合同范本11

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求:________________________________________________

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條 技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3．定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2．定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條 結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條 其他：

　　1．根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2．根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬合同范本12

　　房主人(甲方):

　　承建人(乙方):

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關規(guī)定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：私人住宅主體項目。

　　二、建筑面積：按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度

　　第

　　一、二層120，

　　第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。

　　六、單價按實際板面積，每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整，其中整棟外加叁萬伍仟陸佰元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯(lián)系電話：

　　________年____月____日

承攬合同范本13

　　委托方：_____紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____電鍍廠（乙方）

　　１．加工的項目、產品名稱、規(guī)格____數量____價格、交貨期：

　　２．質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

　　３．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　４．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　５．質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　６．結算方式：通過銀行托收。

　　７．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：______紡織器材廠

　　乙方：____電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）

　　法定代表人：（蓋章）

　　地址：_______

　　地址：_______

　　銀行帳號：______

　　銀行帳號：_____

　　____年__月__日

承攬合同范本14

　　甲方：

　　法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人： 職務： 聯(lián)系方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就 防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積： ，每平方米價款 元，工程總價款計 元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發(fā)現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積 平方米，每平方米元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協(xié)商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同范本15

　　合同編號：______________

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　鑒于甲方員工上下班及廠內通勤需車輛接送，乙方擁有證照齊全的客運車輛，現甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務事宜，經充分協(xié)商，特簽訂本合同，供雙方共同遵守。

　　第一條服務機動車輛的型號、噸位及機械狀況

　　第二條給付服務費的金額、時間及辦法

　　1、甲方向乙方支付的服務費詳見合同附件(行車路線表)，該服務費為包干價，除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。

　　2、甲方根據乙方實際出勤量為乙方辦理結算，同時乙方向甲方提供相應價款的油票。

　　第三條甲方的權利義務

　　1.甲方應按時給付乙方服務費。

　　2.甲方有權督促乙方履行合同規(guī)定的義務。

　　第四條乙方的權利義務

　　1.乙方保證車輛設備和車容完好，能夠正常運轉。

　　2.乙方根據甲方的具體安排，按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(接送、通勤路線及站點詳見合同附件，如有變動雙方另行確認)。

　　3.乙方車輛在為甲方服務期間不得拉運與甲方無關員工及人員，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次200元的罰款。

　　4.除本合同約定的甲方應向乙方支付的服務費外，乙方在向甲方提供服務的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內任何人員收取任何費用，否則經甲方核實后，甲方有權處以每次1000元的罰款。

　　5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關法律法規(guī)，以保證行車安全，乙方應負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的，乙方應承擔甲方支付、墊付款項雙倍數額的違約金。

　　6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》，并保證嚴格遵守該制度關于乙方的各項要求，如有違反，乙方自愿接受甲方的相關處罰。

　　第五條爭議解決

　　雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時，應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。

　　第六條其它

　　本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字或者蓋章后生效，《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作，與本合同具有同等的法律效力。

　　甲方(章)：__________________乙方：__________________

　　住所：__________________住所：__________________

　　居民身份證號碼：___________________________

　　委托代理人：_________委托代理人：_________

　　電話：__________________電話：__________________

　　簽約時間：_________年_________月_________日簽約時間：_________年_________月_________日

【承攬合同】相關文章：

承攬合同06-12

運輸承攬合同08-31

裝修承攬合同08-31

施工承攬合同06-27

關于承攬合同08-08

承攬加工合同07-12

晚會承攬合同11-29

加工承攬合同04-21

完整承攬合同09-02

承攬合同集錦09-29