安全合同模板合集9篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的用途越來越廣泛，它也是實現專業化合作的紐帶。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編收集整理的安全合同9篇，希望對大家有所幫助。

安全合同 篇1

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　法定代表人：_____________法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________聯系電話：_______________

　　為加強施工現場安全管理，保護職工的人身安全、健康和國家財產，保障施工現場的順利進行，依據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等一系列標準規程，雙方就本工程施工安全生產達成如下協議：

　　第一條分包基本情況

　　1.工程概況

　　工程名稱：_________________________

　　工程地點：_________________________

　　分包內容(范圍)：_________________

　　2.工期

　　工程項目施工期限：______年______月______日至______年______月______日

　　第二條雙方應共同遵守《安全生產許可證條例》、《建設工程安全管理條例》、《安全生產法》《勞動法》等一系列有關安全生產的法律法規，嚴格執行建設部標準JGJ59—99《建筑安全施工檢查標準》等一系列標準規程。

　　第三條甲方的安全責任、權利和義務

　　1.雙方分包合同中約定由甲方提供的安全防護設施，必須完整齊全，并且符合安全要求。

　　2.甲方對乙方施工安全負有監督、指導和檢查的責任。

　　3.甲方應聯合乙方對乙方新進場人員進行入場安全教育。

　　4.甲方對乙方安排生產任務，須有書面的安全技術交底，并辦理交底雙方簽字手續。

　　5.甲方應聯合乙方對作業人員進行經常性安全教育，保證從業人員具備必要的安全生產知識。

　　6.甲方對乙方不合格的機械設備有權勒令退場。在施工過程中發現乙方有使用不合格的機械設備時有權采取下發整改通知單、沒收或經濟處罰等措施。

　　7.甲方有權制止乙方的違章作業，對重大違章行為有權責令其停工整頓;對于乙方的違章行為，甲方有進行經濟處罰的權利。

　　8.甲方有權對安全素質差、不服從安全生產指揮的施工人員采取經濟處罰或限期退場的權利。

　　9.甲方有權要求安全管理職責落實不到位、存在重大安全隱患或發生四級安全事故以上的乙方限期退場，直至中止分包合同、追究其違約責任和相應的法律責任。

　　第四條乙方的安全責任、權利和義務

　　1.乙方要嚴格服從甲方關于安全生產的指揮、嚴格執行甲方制定的各項有關安全生產的規章制度，接受甲方的指導、監督、檢查和教育。

　　2.乙方應在施工前向甲方提供《營業執照》、《資質證書》、《稅務登記證》、《組織機構代碼證書》、《法人授權委托書》、建設行政主管部門備案登記證明和前三年因工傷亡事故記錄的企業安全資格證明資料。

　　3.乙方應明確本單位各級人員的安全生產責任，同時配齊專職或兼職安全員(50人以上設專職安全員至少1人，50人以下設兼職安全員至少1人)，認真履行各級人員的安全生產職責。

　　4.乙方必須為特種作業人員進行入場安全教育和專業知識培訓，為特種作業人員辦理上崗證，并將特種作業人員名單和上崗證復印件上交甲方。沒有持證的人員不得從事特種作業。

　　5.乙方應根據工程特點，合理安排身體素質、技術水平、安全意識都符合要求的人員上崗，嚴禁使用童工。

　　6.乙方必須為施工人員提供符合國家標準或行業標準的勞動防護用品，并監督、教育施工人員按照使用規則佩戴、使用。

　　7.乙方應對進場員工進行入場安全教育，并要有教育記錄和簽字手續。資料收集齊全后應報送甲方核對、存底。

　　8.乙方在安排工人生產任務的同時，必須要有書面的安全技術交底，并辦理交底雙方簽字手續。

　　9.乙方要組織施工班組積極開展班組周安全活動和班前安全活動，加強安全教育，提高職工安全意識和勞動保護技能，保證所有員工具備必要的安全生產知識。

　　10.乙方不得私自破壞甲方提供的各類安全防護設施，確因施工需要拆除的防護設施，必須經甲方項目部安全員同意后方可拆除，在下班前應將防護設施恢復。

　　11.乙方應嚴格按照施工現場臨時用電安全技術規程(JGJ46-20xx)要求正確用電。

　　12.乙方必須嚴格按照甲方指定的電源正確使用，且應嚴格按照三相五線制(TN-S)的規定用電，不得違反“三級配電”、“兩級保護”，“一機、一閘、一漏、一箱”的用電規定。

　　13.乙方不得違章指揮或強令工人冒險作業，也不能強迫工人連續作業太長時間，并且應按照有關規定做好職工的勞動保護工作，同時做好季節性的安全防護工作。

　　14.對甲方人員違章指揮或者可能危及人身安全、財產損失的指揮，乙方有權拒絕。

　　15.乙方施工作業人員有變動的，須及時進行新工人入場教育，并將教育和人員名單報甲方備案。

　　第五條法律條款

　　《建設工程安全管理條例》第二十四條規定，分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任。

　　第六條爭議

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第種方式解決：

　　(1)將爭議提交仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院提起訴訟。

　　第七條本協議在雙方簽字蓋章后生效。

　　第八條本協議書一式兩份，雙方各執一份，具有同等效力。

　　第九條乙方安全管理網絡體系(必須如實填寫完整)：

　　1.安全管理網絡圖：

　　2.人員配備情況：

　　3.專(兼)職安全員名單：

　　甲方(蓋章)：_____________乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________住址：______________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________賬號：______________________

　　_________年____月____日_________年______月____日

　　簽訂地點：_________________簽訂地點：_________________

安全合同 篇2

　　為在施工合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，切實搞好本項目的安全管理工作，本公司湖北金美地源空調工程有限公司（以下簡稱“甲方”）與承包人山東泰安鉆機設備有限公司（以下簡稱“乙方”）特此簽訂安全生產合同：

　　一、甲方職責

　　1．嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行工程承包合同中的有關安全要求。

　　2．按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3．重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即：同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

　　4．定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

　　5．組織對乙方施工現場安全生產檢查，監督乙方及時處理發現的各項安全隱患。

　　二、乙方職責

　　1．嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規、有關安全生產的規定，認真執行工程承包合現中的有安全要求。

　　2．堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全檢查人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規定，做到生產與安全工作同時計劃、布置、檢查、總結和評比。

　　3．建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目經理到生產工人（包括臨時雇請的民工）的安全生產管理系統必須做到縱向到底，一環不漏；各職能部門、人員的安全生產責任制做到橫向到邊，人人有責。項目經理是安全生產的第一責任人。現場設置的安全機構，應按施工人員的1%～3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衛工作及預防事故的發生。安全機構人員，有權按有關規定發布指令，并采取保護性措施防止事故發生。

　　4．乙方在任何時候都應采取各種合理的預防措施，防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

　　5．乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書，參加施工的人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規程，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對于從事電氣、起重、建筑登高架設作業、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓，獲得《安全操作合格證》后，方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時，項目經理必須承擔管理責任。

　　6．對于易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法；乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為

　　7．操作人員上崗，必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的`穿戴情況，不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

　　8．所有施工機具設備和高空作業的設備均應定期檢查，并有安全員的簽字記錄，保證其經常處于完好狀態；不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

　　9．施工中采用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工現場必須具有相關的安全標志牌。

　　10．乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案；如果發生安全事故，應按照《國務院關于特大安全事故行政責任追究的規定》以及其它有關規定，及時上報有關部門，并堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

　　11.乙方人員必須遵守有關安全保護、環境保護及其它規章制度，對施工人員必須購買意外傷害保險，并進行安全保健防護，乙方負責承擔費用。生產中發生的任務安全、環保事故，均由乙方自行負責。

　　三、違約責任

　　如因乙方違約造成安全事故，將依法追究責任。本合同正本一式二份，合同雙方各執一份。由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署與加蓋公章后生效，全部工程竣工驗收后失效。

　　甲方：湖北金美地源空調工程有限公司

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　乙方： 山東泰安鉆機設備有限公司

　　法定代表人

　　授權代理人：

安全合同 篇3

　　甲方：中鐵十一局集團第一工程有限公司延安新區CP1-05項目經理部

　　乙方：東營市華達勞務工程服務有限責任公司

　　為了保證機械設備安全施工，明確雙方安全職責，乙、甲雙方簽訂勞務合同的同時，特簽訂本安全協議，雙方必須嚴格遵守執行。

　　一、基本情況：

　　機械名稱及型號：杭重HQ3000B(300噸.m)杭重HQ3000B(600噸.m) 使 用 期限： 20xx年8月28日至雨后強夯處理工程結算完畢 使 用 地點： 延安新區（北區）一期場地平整工程第五合同段

　　二、乙方責任、義務及權利

　　（一）乙方責任

　　1. 乙方人員應遵當地治安處罰條例，禁止、酗酒、偷盜、打架斗毆和影響生產、生活秩序的行為。

　　2. 乙方負責機械設備進退場運輸中的交通安全管理工作，使設備安全運到甲方施工現場。

　　3. 乙方所提供的機械設備，各種安全設施必須齊全、完整、機械性能良好，在設備使用前，應指派專人對設備、操作、安全系統實施進行驗收、如有不合格影響施工安全的設備，并因此發生機械設備毀損及人身傷亡事故或影響工程的，均由乙方負全部負責。

　　4. 乙方提供的機械設備應配定機操作人員，不得隨意調離甲方施工范圍，如有調動需要須經甲方管理人員同意許可。定機的操作人員必須持證上崗，必須嚴格遵守安全操作規程，遵守施工現場有關規定，聽從管理人員及安全員的指導，不得野蠻作業和違章操作，并應了解自己的作業環境，保護好自身安全和機械安全。違反以上條件，由乙方操作人員造成機械設備及人身傷亡事故或影響工程進度的，由乙方負全部責任。

　　（二）乙方義務

　　1. 特種機械操作人員必須執行國家《特種作業人中安全技術培訓考核管理規定》，經省、市、地區的特種作業安全技術考核站培訓考核后持證上崗，并按規定定期審證。中、小型機械的操作人員必須按規定做到“定機定人”和持證操作；嚴禁違章，無證操作；嚴禁不懂電器、機械設備的人，擅自操作使用電器、機械設備。乙方需向甲方提供施工機械檢驗合格證書、特種作業人員資格證書等復印證件，以備核查。

　　2. 乙方提供的設備在施工期間內，必須對設備進行維修保養，保持設備良好、整潔。如夜間施工，乙方需保證夜間施工有足夠的照明條件方可進行施工。

　　3. 在施工過程中，如乙方機械出現有施工安全隱患的機械故障時，應立即停止施工作業，乙方須及時進行搶修，確保機械設備在性能良好的情況下使用。

　　4. 乙方在機械設備的使用過程中，應承擔保護機械作業人員及操作安全的義務。

　　（三）乙方權利

　　1. 乙方在施工前未接到甲方施工交底或施工方案時有權拒絕甲方開工進行機械作業要求。

　　2. 乙方在施工過程中，如遇到危及機械設備及人員安全的指揮信號，乙方有權拒絕執行。

　　3. 乙方有權拒絕甲方在經濟合同范圍外的、存在施工安全風險的工程施工作業。

　　三、甲方責任、義務及權利

　　（一）甲方責任

　　1. 甲方有責任制定與施工機械有關的安全生產制度及機械作業安全操作規程，對乙方施工機械、施工場所等各種安全裝置與措施進行監督檢查。

　　2. 甲方有責任編制及審查施工安全生產技術交底及施工方案，致力于改善勞動條件、確保安全生產措施的檢查指導。

　　3. 甲方有責任對乙方施工作業現場的施工安全風險予以監控和治理，確保乙方施工作業安全不受環境因素危害。

　　（二）甲方義務

　　1. 甲方在有義務在乙方機械設備進場時協助乙方提供各級關系協調服務，創造施工便利條件。

　　2. 甲方有義務在乙方進行施工過程中對乙方施工區域進行安全生產和文明施工檢查；及時糾正甲方施工人員違章指揮和違章作業行為，并按照有關規定予以查處，對甲方施工區域內的重大安全事故隱患，應開具隱患通知單。

　　3. 甲方有義務根據乙方施工情況對乙方施工作業人員展開安全生產培訓、勞動保護用品的使用和危險預知工作提出指導意見，并監督落實情況。

　　（三）甲方權利

　　1. 甲方有權針對乙方施工內容制定相關安全生產管理制度、辦法，并予以實施。

　　2. 甲方有權對乙方違反施工安全管理相關制度措施的行為進行制止并加以經濟處罰。

　　3. 甲方有權利制止乙方人員的不安全行為；如發生大規模的打架、斗毆等事件，甲方有權利上報地方派出所，對于滋事人員將移交司法部門處理。

　　四、雙方共盡事宜

　　1. 乙甲雙方必須認真貫徹執行國家和上級勞動保護、安全生產主管部門頒發的有關安全生產、消防保衛工作的方針、政策，嚴格執行有關勞動保護法規、條例、規定。

　　2. 本協議經立協雙方簽字、蓋章有效，作為合同正本的附件一式兩份，乙、甲雙方各執一份。自簽訂之日起生效，乙、甲方雙方必須嚴格執行，由于違反本協議而造成傷亡事故，由違約方承擔一切經濟的損失。

　　3. 本協議實施中未盡事宜由雙方協商解決。

　　（以下無條款）

　　乙方（委托人）：（簽字、蓋章）

　　甲方（委托人）：（簽字蓋章）

　　20xx年 月 日

　　20xx年月 日

安全合同 篇4

　　為了認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的方針，強化安全管理，落實消防安全責任，有效強制各類事故的發生，特與承租戶簽訂消防安全管理合同書，明確內容如下：

　　一、承租單位應按“誰主管，誰責任”的原則，建立和健全企業內部各項安全生產規章制度，明確法人代表是安全生產第一責任人，并要逐級落實安全生產、消防安全責任。

　　二、承租單位每月要組織一次安全生產、消防安全大檢查。并根據企業的實際情況，加強日常安全檢查，發現問題及時上報，限期整改。

　　三、根據安全生產和消防安全職責，積極開展形式多樣的生產安全、消防安全宣傳教育，認真開展“安全生產月”和“冬防119”等專項活動，積極營造安全生產氛圍，努力提高員工安全意識。

　　四、承租期間必須搞好自已的生產經營工作、安全保衛、貨物保管保險工作、必須遵守有關消防安全管理規定和用火、用電等各項防火安全制度。

　　五、必須保持消防通道的暢通、嚴禁占用防火間距、消防通道搭建工棚等，車輛應按指定地點停放。

　　六、甲方有權要求乙方整改安全隱患，并可協助乙方進行有利的整改。如違反上述安全規則，后果由乙方獨自承擔。

　　六、本協議一式貳份，甲、乙各執壹份。雙方簽字（蓋章）后生效

　　甲方： 乙方：

　　代表： 代表：

　　年 月 日

安全合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《經濟合同法》和《建設安裝工程承包合同條》的有關規定，結合本工程情況，經雙方認真協商，達成以下協議：

　　一﹑工程概況

　　1﹑工程名稱：

　　2﹑工程地點：

　　3﹑設備供貨及供貨承包范圍

　　(1) 本合同包括 超市中央空調系統供貨安裝及調試，參見空調設計圖紙。

　　(2) 安裝內容包括風機盤管安裝、室外主機安裝、管道連接、管道保溫，系統調試。

　　(3) 空調室外機的混凝土基礎由甲方根據乙方提供的尺寸參數提前進行制作。

　　(4) 室外機和室內機的電源由甲方敷設到位，空調管線所經之處的穿梁留洞由乙方負責，恢復工作由甲方負責，控制線管的敷設由甲方負責，乙方負責電源線和室外機、室內機的連接。

　　4、 工期：根據甲方要求，結合現場實際情況，以乙方進工地日期為準，工期定為30天如#遇下列情況，則工期順延。

　　(1) 工程款撥付延誤。

　　(2) 有關交叉作業及技術簽證延誤。

　　(3) 不可抗拒。

　　(4) 非乙方原因造成的工期延誤。

　　5、 工程質量：按照GB——50243施工，驗收 。

　　合同價款

　　1、 空調設備及安裝

　　序號 名稱 型號及規格 數量 單位 單價 合價 備注

　　1 制冷主機及附材安裝費 臺

　　2 風機盤管及附材安裝費 臺

　　合計

　　2，付款方式

　　(1) 空調設備付款方式

　　A 甲方自合同簽定后三日內支付總造價的30%為工程預付款。

　　B 貨到工地支付總造價40%。

　　C 安裝完畢驗收合格后十日內支付20%。

　　D 完成一個制冷季后付至合同的95%。(留5%質保金)

　　①剩余5%為質保金兩年滿七日內付清。

　　(2) 如發生設備、工程變更，可由甲方施工代表向乙方簽發設備、工程變更單，另行簽訂變更協議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。

　　二、竣工驗收：

　　1、 竣工驗收及中間驗收均以雙方約定、設計施工圖紙、有關變更簽證及有關施工規范為依據。

　　2、 中間驗收及其他施工文件的批復，甲方應在乙方提交資料或報告兩日內完成，協助乙方共同完成以免影響后續工程，逾期則表示甲方已認可。

　　三、保修：

　　1、 乙方對其供貨及施工范圍內的設備及工程無償保修二年。

　　2、 保修期以安裝調試合格之日起計算。

　　四、雙方責任：

　　1、 甲方責任

　　(1) 甲方應保證施工現場具備施工條件，保證水電路三通，提供存貨倉庫，乙方承擔水電費，甲方配合乙方施工內容。

　　(2) 甲方委派 為工地現場代表，如有變動提前兩日書面通知乙方。

　　(3) 甲方工地現場代表有責任協調現場交叉作業及其他工作事宜。

　　2、 乙方責任

　　(1) 按合同技術要求，提供全新設備，保證設備的各零部件性能完好，符合技術標準。

　　(2) 乙方按施工圖紙及有關變更現場簽證保質按期完成施工內容。

　　(3) 乙方委派 為工地現場代表，如有變動提前兩日書面通知甲方。

　　(4) 乙方服從甲方合理工作安排。

　　五、其他：

　　1、 如有糾紛，雙方本著友好協商的原則進行解決，協商結果以“紀要”，方式作為合同的附件，與合同具有同等效力，協商不成應按照經濟合同法等有關規定辦理。

　　2、 違約責任及損失按實際損失計。

　　3、 本合同有關的經甲方認可的施工圖紙，變更等技術文件與合同具有同等的法律效力。

　　4、 投標書作為合同附件具有同等法律效力。

　　六、本合同一式六份，甲方留存四份。乙方留存兩份 。

　　甲方(章)： 乙方(章)： 甲方代表： 乙方代表：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

安全合同 篇6

　　發包單位(甲方):

　　分包單位(乙方)： 工程名稱：

　　分包內容簡述:

　　為全面貫徹落實國家“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，保證施工生產順利進行，明確雙方在施工生產中的安全生產管理義務和責任。依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國安全生產法》等有關法、法規。經雙方協商一致后，簽訂本合同。

　　一：總則

　　1、 雙方應嚴格遵守合同的要求，認真執行安全生產管理的有關規定。

　　2、 雙方有責任和義務加強施工現場安全管理，抓好安全教育，提高全員安全意識、做好各項安全管理工作。

　　二、發包方的責任

　　1、審查分包方入場人員，對老弱病殘、未成年人、沒有身份證及不適合崗位要求的人員不得錄用。

　　2、對分包方入場人員進行入場教育，傳達現場安全管理規定和要求。

　　3、對分包方施工安全管理進行指導、監督與檢查，隨時糾正“三違”行為(違章作業、違章指揮、違反勞動及工序紀律)

　　4、對屢次違章作業指揮或作業不服從施工現場安全管理的人員，有權進行經濟處罰、停工處理或予以清場處理。

　　5、發包方必須對分包方進行安全技術交底。

　　三、分包方責任和義務

　　1、分包方必須遵守國家、地方和建筑行業各項安全法規、標準規范及發包方安全管理的要求，保證安全生產為目的的其它安全施工要求，正確使用安全防護用具、機械設備等

　　2、從事特種作業的人員，必須有相應的特種作業操作資格證書。

　　3、施工現場必須配備、建立有效的安全保護體系，施工人員50人以下的配備1名專職安全員，50—100人的，配備2名專職安全生產管理人員。

　　4、接收發包方、業主、及當地政府有關部門各種形式的安全檢查、安全教育及參加項目上的各項安全活動。

　　5、分包方應為作業人員配備統一合格有效的安全防護用品、用具。

　　6、分包方不服從發包方管理，違章指揮、強令作業人員冒險作業造成傷亡事故，由分包方承擔責任。

　　7、分包方必須為進場施工人員辦理意外傷害保險。

　　8、分包方不得使用國家命令淘汰、禁止使用的危及生產的工藝、設備。

　　四、事故處理

　　本工程為工程分包，事故發生后，由分包方自行按國家有關規定對傷亡人員或家屬進行經濟補償，發包方應積極配合分包方做好善后工作。

　　五、其它事宜

　　1、本合同及安全交底作為建筑分包合同的附件合同。

　　2、雙方就合同文本內容發生爭執，可根據相關法律、法規協商解決。

　　3、本合同一式二份，雙方各執一份。

　　4、本合同雙方簽字后生效

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

安全合同 篇7

　　委托人(甲方)：

　　身份證號：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　法定代表人或代理人：

　　身份證號：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　擔保人(乙方)：

　　法定代表人或代理人：楊友竹

　　甲方的委托，同意向上述法院出具訴訟財產保全擔保的相關手續。甲乙雙方經協商一致，訂立本合同。

　　第一條

　　定義

　　本合同所稱財產保全擔保是指甲方向法院申請財產保全時，乙方接受甲方委托，向法院提供財產保全保函，并按法律規定和甲、乙雙方約定收取相應擔保費用并承擔擔保義務的民事法律行為。

　　第二條

　　擔保的范圍、金額和責任承擔

　　1、乙方為甲方提供的擔保范圍是甲方申請財產保全后經人民法

　　2、乙方在出具的財產保全擔保函約定的擔保金額內承擔相應的擔保責任。

　　第三條

　　擔保期間

　　乙方的擔保期間為甲方依照本合同約定支付相應費用后，乙方向人民法院出具保函之日起至下列情形之一出現之日為止：

　　1、甲方與被申請人的糾紛一審終結(終結方式包括但不限于判決、調解、裁定、當事人自行和解等)，且人民法院依法解除對被申請人的財產保全;

　　2、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，甲方未在法律規定的時限內起訴，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;

　　3、人民法院依法對被申請人的財產進行保全后，被申請人提供相應的擔保，人民法院依法解除對被申請人的財產保全;

　　4、不可抗力出現導致本合同無法繼續履行或者合同目的已經無法實現;

　　5、我國法律、法規規定的其他應當解除乙方擔保責任的情形出現。

　　第四條

　　擔保費及支付方式

　　息資料(包括：財產保全及解封裁定書復印件、案件開庭傳票復印件、案件判決書、調解書、裁定書復印件)。以便乙方了解案件的進展情況，保證擔保財產的及時解封。保證金在被申請人的財產解封后三個工作日內無息退還給甲方。

　　4、上述費用甲方應在本合同簽定之日全額支付給乙方或乙方指定的收款人。乙方收到款后向甲方出具收款憑證。若乙方提供的的擔保法院未認可，乙方應自甲方通知之日起三個工作日內向甲方無息退還上述費用。

　　5、乙方的收款賬戶為：

　　戶名：

　　賬號：

　　開戶行：

　　第五條

　　甲、乙雙方的權利義務

　　1、甲方可以監督、查詢乙方就本合同事項提供的擔保服務的相關情況。

　　2、甲方對所提供的全部文件資料的真實性，完整性及有效性負全部責任。甲方應向乙方提供的資料包括民事起訴狀、財產保全申請書、擬查封標的與本案關聯性的證據材料(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。擔保發生之后由人民法院出具的開庭傳票、判決書、調解書、裁定書(提供原件供乙方核實并由乙方保留復印件備查)。

　　3、甲方應按照本合同約定及時、足額向乙方支付相應費用。

　　4、甲方在本合同約定范圍內對乙方的委托事項不可撤銷。

　　5、甲方與被申請人訂立的合同符合法律生效要件，甲方不得與被申請人惡意串通騙取乙方承擔擔保責任。

　　6、甲方具備本合同要求的履行能力，有充分和法定的權利簽署和執行與乙方簽定的本合同。

　　7、乙方應當按照法律規定和本合同約定及時、全面的履行擔保責任。

　　第六條

　　特別約定

　　1、如果甲方申請財產保全錯誤或者訴訟請求未能得到人民法院全部支持或者其他法定事宜，導致被申請人向乙方索賠，乙方對甲方有追償權，甲方應無條件全部承擔乙方因履行本擔保合同而發生的一切經濟損失(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費、對被申請人的損失賠償款等)。

　　2、本合同生效且乙方向人民法院出具保函后，乙方不退回已經收取的擔保費、財產評估費(包括但不限于甲方未在法定期限內起訴等情形)，因乙方原因導致乙方提供的的擔保未被人民法院認可的除外。

　　3、甲方未按照本合同約定向乙方支付全部費用的，乙方有權行使先履約抗辯權，拒絕向人民法院出具保函。甲方每逾期繳納費用一日，應當按照應支付但未支付費用金額的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期繳納費用超過15日的，乙方有權單方解除本合同。

　　4、若甲方變更保全財產標的物應及時通知乙方并征得乙方書面同意，否則法院實際查封的對象與本合同約定的保全標的物不一致時，乙方有權單方面解除本合同，已收取的費用不予退回。

　　5、甲方在具備申請執行條件后三日內應當向人民法院申請強制執行,每逾期申請強制執行一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請強制執行超過30日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。

　　6、甲方在債權得到償付之日起三日內應當向人民法院申請解除乙方的財產保全擔保,每逾期申請解除一日，應當按照本合同約定的擔保費的百分之一向乙方支付違約金，甲方逾期申請解除財產保全超過15日的，乙方有權單方解除本合同，已收取的費用不予退回。

　　7、如果本合同涉及的糾紛在二審中甲方仍需乙方提供擔保的，在征得乙方書面同意后，本合同的條款仍然有效。擔保費的支付按照本合同第四條的約定執行。

　　第七條

　　爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決,協商不成可向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第八條

　　合同生效

本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，由甲、乙雙方或其委托代理人簽字或蓋章之日起生效。

　　甲方(簽字或蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　簽約地點： 簽約日期： 年 月 日

安全合同 篇8

　　1、輪休假期間，幼兒園各崗位工作人員必須堅守各自工作崗位，盡職盡責，提高服務質量，不得有缺崗，串崗及遲到、早退現象，如有此類現象發生，當即取消當事者輪休資格。

　　2、各班保教人員要按時組織幼兒進行戶外活動。不得讓幼兒坐冷板凳，精心照顧好幼兒的一日生活環節。保教人員在組織幼兒各項活動時視線不要離開幼兒。不得聚堆閑諞。

　　3、輪休假期間，各班保教人員要特別加強對幼兒的安全教育、做好安全防范工作，不得發生任何事故。做好幼兒的來園接待和離園工作。實行誰當班誰負責的制度，如有事故發生，按制度扣罰當班人員工資及一切待遇，并按曠工論處。另外，假期還要謹防幼兒冒領及走失現象。

　　4、輪休期間不允許一個教師上班，中午值班時間自己安排。

　　5、當班人員要做好室內外的衛生工作，消毒工作，消滅“四害”，保持室內外的清潔衛生。離崗時要做到及時斷水斷電，關好門、窗，做好防水、防火、防盜工作，并且要保管好班上的財產。

　　6、伙房人員要按人按量按食譜做好幼兒飯菜，堅持為幼兒采購新鮮食品，不得購買變質食品，謹防發生食物中毒。伙房組長要全權負責，合理安排工作，嚴格安全操作規程。

　　7、門衛人員負責維護園內設施，維護幼兒園的安全，確保幼兒的開水供應。

　　8、加強門衛制度，預防在園幼兒走失，積極參與“創衛”，工作不得松懈，嚴禁非本園工作人員入內，等嚴格門衛制度。

　　9、按時上交各類計劃，8月29日全園開學，不得以任何理由休假，否則按制度扣罰外，取消假期補貼工資。

　　10、放假前必須清理本班財產賬。服從幼兒園工作安排。

　　11、放假期間每周定期通過博客學習本周業務學習內容。

　　12、假期值日班級工作安排（8月8日~8月26日3周），共五個班。第1周為中一班、第2周為中三班、第3周為小班三個班共同完成.（值日內容如升旗、教研室管理衛生等不變）

　　13、財產物品不得損壞，如損壞，原價賠償提前做好物品轉交工作，不用的物品各班組自行管理好。

　　14、因個人原因不能正常工作的，需提前二天上報，并按雙倍處罰辦法處理。自行解決，一切后果自負。

　　15、幼兒園在暑期有維修與裝修工程，各班人員必須按要求組織孩子活動，重視安全，預防意外。

安全合同 篇9

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國合同法》等法律法規的有關規定，甲方委托乙方就甲方 爆破工程進行爆破安全評估，通過友好協商達成如下協議：

　　一、工程名稱：

　　二、評估類型：爆破工程安全評估 。

　　三、評估范圍 ：《爆破安全規程》規定范圍。

　　四、報告提交時間

　　在甲方提供完整資料后 7 個工作日內提交安全預評估報告。

　　五、費用及結算方式

　　1、安全評估費用（大寫）： 。

　　2、結算方式：提取安全評估報告時一次性付清。

　　六、甲方的責任與義務

　　1、甲方應按安全評估工作的需要及時為乙方提供該工程所需的技術管理文件、圖紙、數據、設計和施工單位資質及相關資料，并對其正確性、有效性負責。

　　2、甲方有權要求乙方遵守甲方有關管理制度，并對所提供的各類文件妥善保存。

　　3、甲方有權要求乙方按合同時間及時提交評估報告并對其正確性、有效性負責。

　　4、經乙方安全評估審批通過的爆破設計，甲方在施工時不得任意修改；乙方安全評估否定的爆破設計，甲方應重新提交設計。

　　5、甲方在施工中如發現實際情況與評估時提交的資料不符，并對安全有較大影響時，應補充必要的爆破對象和環境勘察及測繪工作，及時修改原設計，修改部分應重新上報評估。

　　6、甲方應按合同要求及時支付評估費用。

　　七、乙方的責任與義務

　　1、乙方在受理甲方提交的資料后，成立專門評價小組，組織有關技術力量，進行實地考察、開展評價工作。

　　2、乙方應向甲方提交安全評估報告的合法性、真實性負責；經安全評估的爆破作業項目，因安全評估疏漏和錯誤而發生爆破安全責任事故，乙方承擔由于評估工作失誤的連帶責任。

　　3、乙方應妥善保管甲方提供的技術管理文件、圖紙、數據、設計和施工單位資質及相關資料，評估報告出具后，乙方留取一套備案，其余資料及時歸還甲方。

　　4、乙方工作人員在現場工作時應遵守甲方的有關管理制度。

　　5、乙方有權要求甲方提供安全評估所需要的技術管理文件、圖紙、數據、設計和施工單位資質及相關資料，甲方應對其正確性、有效性負責。

　　6、乙方有權要求甲方按合同約定及時支付安全評估費用。

　　7、乙方對甲方的技術資料負保管和保密責任。

　　八、其它

　　1、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。若協商不成，提交項目所在地人民法院依法裁決。

　　2、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份。自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽字蓋章）： 乙方（簽字蓋章）：

　　負責人電話： 負責人電話：

　　年 月 日

【安全合同】相關文章：

餐飲安全合同06-14

安全生產合同03-30

安全用工合同04-25

安全評價合同05-06

安全施工合同的范本06-12

勞動安全合同模板04-18

安全施工合同模板04-18

最新施工安全合同06-12

安全施工合同范例06-12

安全合同范本02-19