常用工程施工合同范本（通用20篇）
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，合同出現的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的常用工程施工合同范本（通用20篇），僅供參考，歡迎大家閱讀。
常用工程施工合同1
甲方：
乙方：
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關法律、行政法規，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎上，雙方就以下施工事項協商一致，訂立如下協議：
一、工程項目名稱：
鼎XX
二、工程地點：
大慶市XXX。
三、工程內容：
地下樁基礎工程，1#樓及裙樓工程。超流態混凝土灌注樁基礎施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實際發生的，并經甲方、乙方、監理現場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結算依據。
四、工程價款及承包方式
1、甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發生的工程量計算為準。
（1）該工程造價中已包含勞保統籌費用及安全生產措施費、總包服務費、稅金等費用。
（2）此工程價款中已包含水電費用及相關的原材料、半成品的檢驗、試驗等費用。
（3）最終以實際發生的工程量進行結算，工程量計算以設計圖紙尺寸及相關規定為依據。由甲方、乙方及監理現場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監理確認的為準。
（4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、承包方式
（1）乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
（2）乙方自行負責工程所用水、電費用。
（3）甲方負責監管乙方樁基礎工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、乙方的施工工作要接受甲方、監理的監管，乙方嚴格按照施工圖設計及《樁基規范》進行施工，如出現任何安全、質量事故均由乙方負責。
五、付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監理單位、設計單位及甲乙雙方對樁基礎分項工程驗收合格，乙方交齊相應的樁基資料后進行最終結算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設備等應按經過甲方及監理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續作業。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現場不具備施工條件，工期順延。
七、質量要求
1、按設計圖紙、甲方、乙方及監理審定的施工組織設計及相關規范要求施工。工程質量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質量不合格所產生的一切責任及經濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監理單位及甲方提供完整、詳實的內業技術資料四份。
八、責任及義務
甲方責任及義務：
甲方應提供確保樁基礎工程施工所要求的施工現場和通道等，為樁基礎工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務：
1、乙方施工樁基礎在監理的監督下和施工隊配合進行樁
基礎定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監理審批的、甲方指定進入施工現場的日期進入現場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內，向甲方及監理提供施工組織設計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監理的檢查、監督。
4、乙方在施工過程中如果發生由于土質（如粉質淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務采取一切措施保證施工質量及工期，由此而產生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應嚴格按國家相關行業操作規程進行施工；樁及樁內鋼筋的種類、規格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設計要求；試樁時，乙方應達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應認真按照標準、規范、設計要求、經甲方及監理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監理工程師的監督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監理進行驗收。經甲方現場相關專業人員及監理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應及時通知甲方、現場專業人員及監理單位進行處理。乙方有義務采取一切措施保證施工工期和質量。
9、乙方應與甲方及監理、施工單位積極配合，服從甲方及監理單位的施工管理及技術管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內，人工、材料及設備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內業資料的整理，竣工驗收后移交給監理和甲方。
14、安全生產：乙方在樁基礎工程施工階段應制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術交底工作，保證施工現場安全。如施工現場出現由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務
1、做好施工現場的“三通一平”工作。
2、負責協調乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現場內，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協調處理建設行政管理部門的相關手續。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協商，作出補充協議，補充協議與合同具有同等效力。本協議未盡事宜，甲乙雙方協商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲方（公章）： 乙方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地址： 地址：
聯系電話： 聯系電話：
日期： 日期：
常用工程施工合同2
發包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額（大寫） 元（人民幣） 元
六、組成合同的文件
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 天后生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：____ 法定代表人（簽字）：____
_________年____月____日 _________年____月____日
常用工程施工合同3
發包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
承包人（全稱）：
法定代表人或其委托代理人：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：___________________________。
2、工程地點：___________________________。
3、工程立項批準文號：__________________。
4、資金來源：___________________________。
5、工程內容：___________________________。
6、工程承包范圍：__________________________。
二、合同工期
計劃開工日期：_________年_________月_________日。
計劃竣工日期：_________年_________月_________日。
工期總日歷天數：_________天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合___________________________標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1、簽約合同價為：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
其中：
（1）安全文明施工費：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
（2）材料和工程設備暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
（3）專業工程暫估價金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
（4）暫列金額：人民幣（大寫__________________）（￥_________元）；
2、合同價格形式：__________________。
五、項目經理
承包人項目經理：__________________。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
（1）中標通知書（如果有）；
（2）投標函及其附錄（如果有）；
（3）專用合同條款及其附件；
（4）通用合同條款；
（5）技術標準和要求；
（6）圖紙；
（7）已標價工程量清單或預算書；
（8）其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1、發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2、承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3、發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償；
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
九、簽訂時間
本合同于_________年______月_____日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在___________________________簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份數
本合同一式_________份，均具有同等法律效力，發包人執_________份，承包人執_________份。
發包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
承包人：
法定代表人或其委托代理人：
_________年______月_____日
常用工程施工合同4
發包方（以下簡稱甲方）： 承包方（以下簡稱乙方）：
為了確保 ，需 ，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。
一、工程名稱：xxx。
二、工程地點：xxx。
三、工程施工范圍及技術要求：
詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價：
本工程預算價為xx萬元整）（詳見工程預算書）。
五、承包方式：
包工包料。
六、結算方式：
本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為 ，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。
七、付款方式：
工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。
八、工程工期：
工期總日歷天數為 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求：
1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。
2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。
十、其它事項：
1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。
2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。
3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質量保修期為個月，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。
十一、本協議共股壹份、辦公室存檔壹份），乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
附件：施工圖紙及工程預算書
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
簽訂日期：簽訂日期：
常用工程施工合同5
甲方：_______
乙方：______
甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發展”的原則，共同開展_______________行業市場，就______（包括手機、筆記本）業務系統，乙方通過合作利用甲方的通信網絡為乙方用戶提供技術服務的相關事宜達成如下協議：
一、合作內容
1、甲方根據公司總體運營思路制定終端銷售政策，乙方負責“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業務分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權利及義務
（一）甲方的權利
1、根據____________行業市場的發展需要，甲方有權與乙方共同選定____________專用終端型號；
2、甲方對訂購終端制定銷售政策；
3、甲方有監督乙方完善售后服務體系的權利，包括：
（1）提供終端備機；
（2）在________________區至少設有一個售后服務站；
（3）要求制定詳盡的售后服務流程，嚴格按照產品相關三包規定處理終端售后問題；
（4）如經售后服務維修站確認為手機故障并在可提供換機服務時間范圍內的，乙方必須為用戶提供換機服務。
4、甲方有權要求乙方完善其終端進銷體系，包括：
（1）車輛要求：自有貨車至少______輛，送貨人員至少______人；
（2）終端管理：要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度，并配備相應崗位負責人員；
（3）財務管理：具有完善的財務核算體系及管理制度，配備相應財務人員；
（4）業務聯系人員：配備相關業務聯系人員，用于發展用戶、日常業務交涉、貨物供應聯系、市場銷售監控等；
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端，甲方有權要求出示廠家直供證明，否則不予掃串
（二）甲方的義務
1、對于乙方掃串號終端，甲方根據cda移動業務社會化運營總體思路，有義務制定符合市場發展的終端銷售政策；
2、對經甲、乙雙方共同協商后訂購的移動終端，甲方有義務申請將終端串號錄入系統；
3、根據市場發展需要，在終端型號上，甲方有指導乙方進行采購的義務；
4、在乙方完備售后服務及終端進行銷體系過程中，甲方有義務提供部分指導意見協助實施；
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結算，甲方有義務協助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款；
三、乙方的權利及義務
（一）乙方的權利
1、乙方根據市場發展需要，有自行上報進貨終端型號的權利；
2、乙方訂購終端過程中，在滿足入圍條件前提下，對訂貨終端型號有選擇的權利；
3、對于甲、乙雙方共同協商確定后進貨的終端，乙方有權利要求甲方將終端串號錄入系統且制定相關銷售政策；
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道，甲方不做具體規定，乙方有權利選擇滲透目標；
5、乙方在完備售后服務及終端進銷體系過程中，在符合電信公司相關要求的前提下，有權利提出個性化建設方案；
6、乙方有權利要求甲方協助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款，知道乙方收到相應款項后為止。
（二）乙方的義務
1、根據市場發展情況，針對甲方提出的終端訂購需求，乙方有義務部分或全數訂購；
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務及終端進銷體系的義務；
3、甲方根據市場發展實際情況，對天翼終端市場進行宏觀調控過程中，乙方有義務按照甲方要求經營天翼終端業務；
4、終端進貨，出貨及銷售過程中，乙方有按照甲方要求進行規范操作的義務。
四、資費標準
1、短信費：______元條（按條）；
2、功能費：______元月（自治區內不限流量費，區外流量費和超出部分按照標準資費收取）；
3、上網業務包月資費套餐：______元月人，區內不限流量，____________外流量按：______元分鐘計算；
4、如開通其他業務，按現行資費標準收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本；
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為：甲方占50%，乙方占50%
六、結算周期
1、甲方要嚴格按照合同約定的時間及時給予結算；
2、每月____日前提供上個月的業務出賬單，雙方進行對賬；
3、賬單核對無誤后，____日乙方開出與賬單等額的發票送至甲方處；
4、甲方依據乙方開具的發票在每月____日前將上月結算款匯至乙方結算賬戶
七、乙方結算
賬戶公司名稱：__________________公司地址：__________________郵編：__________________開戶行名稱：__________________賬號：________________________
八、違約責任
1、因為不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協項下有關義務時，可視情形部分或全部免除承擔違約責任。但遇有不可抗力的一方或雙方應與不可抗力發生或清除后____日內將情況告知對方，并提供有關單位的證明文件。在不可抗力影響消除后，一方或雙反應繼續履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時，雙方應重新協商合同的履行問題；
2、因不可抗力事件影響協議履行是，則延長履行協議的期限，這一期限相當于不可抗力影響的時間；
3、因不可抗力時間導致的費用由雙方自行承擔。
九、爭議的解決對于因為本協議履行而發生的爭執，甲乙雙方可協商解決，協議不成的，由呼和浩特仲裁委員會依據規則仲裁。仲裁判決是終局的，對雙方均有約束力。
十、合同期限本協議自雙方代表簽字蓋章之日起生效，合同有效期限為________年。合同到期后，如雙方無反對意見，有效期自動順延；如任何一方有反對意見，在本協議到期后前一個月書面通知對方，以反對意見書面送達為標志，則本協議到期自動終止或重新談判簽訂新協議。
甲方：______________
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：____________
簽約日期：____________
乙方：____________
法定代表人（或授權代表）簽字：______
蓋章：______
簽約日期：____
常用工程施工合同6
發包人：________大學（以下簡稱甲方）。
承包人：________建設公司（以下乙方）。
甲方委托乙方承建教學、辦公兩用五層樓房一座。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
工程名稱：____大樓。
工程地點：____市____路____號。
施工面積：____m2
工程造價：____萬元。
第二條工程按設計
圖紙施工，其質量標準必須達到市建委有關施工驗收的規定要求。
第三條工程期限為：
________年____月____日起至____年____月____日止。
第四條工程結算和付款辦法為：
自本合同生效之后五天內，甲方按工程造價的30%預付________萬元給乙方作備用款，以后按工程進度撥款。工程竣工、驗收合格后，甲方在一個月內給乙方付款應迭整個工程款的'99%,即達________伍仟元。其余l%,即________仟元，作為保修期一年的預留款。保修期滿后，甲方在十天內付清給乙方。
第五條工程驗收：
乙方工程竣工后，由市質量監督部門負責驗收，簽收合格即交付甲方。
第六條違約責任：
由于工程質量問題造成的損失，由乙方負責;乙方如未按期完工，每逾一天處以工程款l%的罰金;如由甲方遲付備用款而造成誤工，則處甲方以工程款l%的罰金;如因連續停水、停電八小時以上造成損失，則由甲方負責。
第七條其他條款：
甲方應在工程開工前十天將施工圖紙交給乙方;甲方負責施工所需的“三通”（路通、電通、水通）;乙方負責施工所需“三大材”（鋼筋、木材、水泥）及其他施工所需材料;施工過程中若發生工傷事故，由乙方負責，甲方概不負責。
第八條本合同正本兩份，甲乙雙方各執一份。
副本一份，送交監證處。本合同自雙方蓋章之日（____年____月____日）起生效。
發包人：________________
____大學（公章）___________
法定代表人：________（簽章）
地址：____市____路號
承包人：________________
建筑公司（公章）__________
法定代表人：（簽章）_____
簽約時間：____年____月____日
常用工程施工合同7
發包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。
一、工程概況
（一）工程名稱：_____________________
（二）工程地點：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質量標準
5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。
5.2使用標準、規范（包括但不限于以下內容）
5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號《建設工程工程量清單計價規范》（_______，《_______省建設工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉建設廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的`爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的_______%，工程保修金留結算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題_______天內全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。
十一、安全生產和文明施工
認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
常用工程施工合同8
發包方：______________（以下簡稱甲方）
承包方：______________（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：
一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施（以下簡稱建筑工程）。
二、該土地位于______________，四至為：東至______________，南至______________，西至______________，北至______________，使用年限為_______年。甲方對該土地享有所有權和使用權。
三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。
四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。
五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。
六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。
七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。
八、該建筑工程應在本合同生效后_______天內動工，_______天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。
九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：
（一）、該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的_______%支付乙方投資回報。
（二）、該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方_______%的實際建設成本，每年的_______月_______日前一次性全額支付，余款按年_______%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的_______月_______日前一次性全額支付，所有款項在_______月_______日前付清。
十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。
十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。
十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。
十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。
十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的_______%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。
十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。
十六、本合同的簽訂地在______________，凡因本合同引起的`或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《______________省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由______________人民法院或______________中級人民法院管轄。
該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽蓋章后生效。
甲方（公章）：________________乙方（公章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
常用工程施工合同9
甲方（承包人）：______________
乙方（務工人）：______________
為保證施工安全的順利進行，確保務工人員的安全與健康，爭創文明工地，強化安全意識，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本合同書。
一、雙方的責任與義務：
（一）甲方的責任與義務：
1、負責對乙方務工人員的入場教育。
2、負責對乙方進行分部分項工程的安全技術交底工作，并履行簽字手續。
3、施工前，甲方應對其務工人員進行每天至少一次的班前安全教育活動，受教育者必須簽名，否則不予簽訂本合同。
4、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業。
5、有權進行安全檢查，對發現的問題及時提出整改意見。
（二）乙方的責任和義務：
1、按照甲方的要求，不得違章作業和野蠻施工。
2、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全技術交底進行操作。
3、乙方應保證其服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。
4、負責承擔因自身原因所發生的一切安全事故的全部經濟責任和法律責任。
5、凡在施工區域外發生的安全事故、治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不負任何責任。
二、在施工過程中務工人員發生不可預料的安全事故，甲方不予承擔任何責任，本人同意以上細則者簽字生效。
三、本合同書一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效。
甲方：______________
乙方：______________
發包方：______________
_______年_______月_______日
常用工程施工合同10
發包方：
承包方：
甲方現將武勝香江豪庭工程基礎土石方分項工程人工勞務承包給乙方，根據甲乙雙方多次共同協商，在平等一致的基礎上，本著雙方互惠互利的原則，達成本合同條款，供雙方遵照執行。
第一條：工程概況：
1、工程名稱：武勝香江豪庭
2、工程地點：武勝縣城祥升大道。
第二條：承包范圍：
發包方所提供的施工圖中所含武勝香江豪庭車庫工程基礎土石方分項工程基礎、電梯井、塔吊基礎、部分外運土石方、內轉土石方至甲方指定位置堆放，所含全部工作內容。
第三條：工期：
（一）開工日期： 年 月 日（根據甲方的工期要求）。
（二）竣工日期： 年 月 日（根據甲方的工期要求）。
第四條：工程價款：
1分部分項工程單價如下：
（1）獨立基礎：基礎土石方分項工程頁巖90.00元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）、砂巖200元/m（條形基礎、電梯井、塔吊基礎）。
（2）人工挖孔樁：土方90.00元/m3，頁巖140.00元/m3，板石（需要水鉆施工）280.00元/m3，土方中孤石按實際方量220.00元//m3。安全帽等）、夜間施工加班費、加餐費、場內材料轉運費及清除垃圾轉運費。同時涵蓋但不限于以下具體工作內容：
（1）人工開挖場內土方及建筑垃圾。
（2）人工開鑿場內石方并滿足現行有關規范要求。
（3）平基土方、石方、建筑垃圾等用人工裝斗配合塔機吊裝轉運到甲方指定地點。
（4）場內排水工作。
（5）施工用腳手架的搭拆。
（6）完成該單項工序所需的各種設備及工、用具等一切低值易耗品（如空壓機、鍬、撮箕、抽水泵、鈀鉤等）。
（7）完成該分項工序的安全責任及相應的安全勞保用品費用。
（8）四川省文明工地施工要求本單項工序應做的工作
3、零星簽證計時工60.00元/工日。
4、室內取土夯實、回填 元/ m（含取土、運土、分層回填、夯實）。
5、算工程量。
第五條：施工技術要求：
（一）、基礎土石方工程由甲方施工員向乙方進行技術交底，并以書面形式由乙方代表簽證。
（二）、乙方代表必須指揮工人嚴格按施工圖、技術交底和施工規范嚴格施工。
（三）、每道工序必須按交底、施工、檢查、驗收幾步驟進行，上一道工序完成驗收合格后，方可進行下一道工序施工。
第六條：雙方責任及工作：
（二）、甲方工作：
1、為施工協調有關工作關系。
2、甲方施工員對工程進度，施工步驟進行安排，指導乙方施工，并對質量安全工作進行質量監督檢查。
（二）、乙方工作：
1、嚴格執行合同中對工程工期、質量安全的要求，服從施工員及現場管理人員的安排，嚴格按照施工圖、交底記要和國家現行施工規范進行施工。
2、加強對工人的管理，教育工人遵紀守法，加強安全、防火、防盜意識。嚴格要求工人按照建筑工人安全技術操作規程進行施工作業，做好自檢工作。
3、組織工人文明施工，加強施工現場管理，不允許工人打架罵人，做到工完場清。
第七條：工程質量驗收
1、嚴格按照國家現行施工驗收規范和質量評定標準進行驗收。
2、因乙方造成的質量問題而返工，由乙方負責全部責任并承擔其材料及人工費，并接受罰款。如無法保證工程質量進度，甲方有權單方面終止本合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成金額的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。
第八條：人工費支付
本分項工程無進度款，待工程完工驗收合格后一次性付清。
第九條：安全責任：
在分項工程單價中10%作為安全設施費和管理費。另簽定安全責任書，具有同等法律效力。
第十條：其他約定：
1、合同期內乙方借故中途停工或退場，甲方有權拒付人工費，乙方所聘工人的工資由簽約人全權負責支付。并同時承擔給甲方該分項工程總造價15%的違約金，由此給甲方造成的其它經濟損失由乙方全額賠付。
2、乙方所需機具、用具由乙方自行解決，在甲方借用的設備在施工期間應對設備進行維修保養。如有損壞照價賠償或支付修理費。
3、嚴禁將所承包的分部分項工程分包給他人，否則甲方有權單方終止合同，所完成的部分分項工程經驗收合格后按已完成量的60%人工費（不加任何費用）結算給乙方，并清退出場。
4、乙方如因工人素質低、技術差等原因達不到質量、工期及文明施工等要求，以及有違法亂紀行為等，造成所有損失由乙方簽約人全權負責。
5、甲方為乙方提供食宿條件，如乙方人員損失甲方公物，應照價賠償。
6、由于乙方原因無故停工，每次處罰款2000元以上。
第十一條 其它：
1、工程外包工人員管理辦法作為本合同的附件，具有同等法律效力，應嚴格遵守執行。
2、未盡事宜，由雙方協商，形成新的合同條款，雙方共同遵照執行。
3、本合同一式叁份，甲方執倆份，乙方執壹份，具同等法律效力，雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格，結清尾款，自然失效，
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
常用工程施工合同11
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱： 地點：
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照圖紙精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁; 第二種解決方式：向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
年 月 日 年 月 日
常用工程施工合同12
甲方：
乙方：
根據《合同法》及有關規定，針對臨澤村道路事宜；經甲乙雙方協商一致，達成以下協議條款，相互監督共同遵守。
一、施工內容：
村內規定范圍的路基整形、夯實、下水管道的安裝、檢查井的砌筑，混凝土路面的澆筑、路沿石的安砌等。
二、施工工期：
開工日期：
竣工日期：
三、質量要求：
嚴格按照工程質量要求及相關規范規定進行施工，因工程質量造成的返工，費用由乙方承擔。
四、安全施工：
乙方自覺遵守安全操作規程施工，如違章、違規造成的一切安全事故，乙方自行承擔。
五、工程結算方式：
根據實際完成的工程量結算，（即面積、體積、長度米）完成后實地測量。
六、實際項目及價格：
1、160厚黃沙混凝土路面75元㎡
2、磚砌水溝（挖溝、墊層、砌磚抹灰、回填夯實、蓋板）350元
3、混凝土路沿石安砌（100XXXX0300）35元
4、下水道安裝鋪設（挖土、墊層、下水泥管、抹管箍、回填土夯實）直徑300水泥管90元。
5、污水檢查井含井蓋（挖土、墊層、砌筑、抹灰、回填夯實）620元座
6、人工挖土方30元立方米
7、農用車300元臺班
8、勾機1800臺班。
9、三輪車200元臺班。
10、零工，60元工日。
七、付款方式：
工程完工后一次付清工程款。
本協議自簽訂之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決，一式兩份，甲乙雙方各執一份，工程結束，款已付清，合同自行作廢。
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
委托代理人：（簽字）委托代理人：（簽字）
________年____月____日
常用工程施工合同13
發包方：
承包方：
為了順利地保質、保量地完成施工任務，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據《建設法》《民法典》等相關法律、法規，經雙方共同協商，達成如下協議：
一、工程內容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設備和工用具、包安全文明施工。
三、質量要求：基礎預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管；檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方執一份，協議經雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。未盡事宜雙方協商解決。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
常用工程施工合同14
發包發（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
經雙方協商同意甲方將______工程承包給乙方，為了明確甲乙雙方責任和義務，特簽訂本合同：
一、承包方
本工程乙方包工不包料（包小型機具、掃帚等），包安全、質量、工期、以及施工中產生的垃圾清理。
二、工程承包范圍
__________________.
三、工程承包單價
__________________.
四、付款方式
進度款按完成工程量______按月支付，竣工退場支付______.
五、甲乙雙方責任
1、甲方責任：
提供圖紙、平面放線、質量技術交底、施工中用大型機械、安全帽、購買施工期間員工意外保險、提供足夠材料。
2、乙方責任：
（1）按圖施工，以甲方交底執行，并按照國家現行有關規范和工程質量要求施工，做好工程自檢，確保工程質量必須優良。如工程質量不符合施工圖紙及質量標準，造成返工一切材料、誤工損失全部由乙方負責。
（2）砌磚工程：磚必須濕水后方能砌筑，砌筑時確保地面干凈、濕水;墻面平整，垂直誤差正負3-5mm，灰縫厚度10-15mm，且平直均勻飽滿，墻體砌好4-6天才能頂磚、加氣磚，斷切時要平直，用鋸用刀砍。預留之前叉口時必須一凸一凹，拉垟助高距5000mm每排門窗、洞口尺寸預留準確。建筑垃圾及時清理并再利用，必須做到當天工完場清。
（3）內墻抹灰工程：硂柱、墻、梁、加氣塊墻面必須甩漿。柱、剪力垟、梁與磚接觸的垂直縫，頂縫必須掛網，先定點，現成管理人員驗收合格后方能批灰，批灰過程中須先將垟濕水并確保批灰面、陰陽角平整，垂直通長誤差不草果3mm，且無空股裂縫，落地灰及時清理再利用，施工現場工完場清。
（4）外墻裝飾工程：柱、剪力墻、梁板、加氣塊平面甩漿，孔洞封堵，所有硂、磚觸面的垂直縫，頂縫全部掛網。外墻定點與現場管理人員配合施工，并經專業管理人員驗收合格后方能批灰。批灰過程中，垟面須先濕水，沙漿比例達標，垟面、陰陽角垂直平整誤差低于3mm，且無空股、裂縫、沙眼。落地灰及時清理再利用，放線貼磚時門窗洞口要求整磚，特殊情況與現成管理人員配合處理。磚縫必須橫平豎直，縫大小均勻，所有窗臺、飄板等凸出構件，下口做滴水，上口做斜水，門窗洞口，硂磚迸縫沙漿嚴密飽滿，確保不滲水，滲水保修。
（5）室內粘貼：地板粘磚時，地面清理干凈，并掃防水沙漿，驗收后方能開始貼磚。粘貼時確保無空鼓，否則返工賠料，完成面必須水平直縫，衛生間、廚房等防水地面，按圖紙要求走水至地漏，地面無存水現象。
（6）施工過程中，如因做工馬虎偷工損料，造成外墻、衛生間、廚房、層面等滲水現象，后果全部由乙方承擔。施工時嚴禁浪費材料，要合理利用各種材料，違者罰款由乙方全部承擔。
（7）中途不管任何原因私自罷工，停工一天，按照實際人數每人每天罰款一百元，停工1天以上按自動退場處理。工程款按實際工程量的70%結算。
（8）工期進度：乙方必須按以上進度準備足夠工人，若因乙方人員不足，拖延工期，拖延一天罰款______元，拖延3天以上甲方有權另進班組，以保住工期按時完成。
六、安全、質量罰款細則
（1）不戴安全帽、不穿防滑鞋，每人次罰款______元;
（2）乘坐提升架上落，每人次罰款______元。
（3）宿舍白天不關燈、用電燒水、做飯等違章用，每人次罰款______元，并沒收用電器具;
（4）廚房、沖涼房或施工中用水，用電完后不關，每人次罰款______元;
（5）施工中浪費材料，按原價十倍罰款;
（6）高層拋掉物罰款______元，造成嚴重后果全部由乙方負責;
（7）違反本合同乙方責任中的任何安全質量問題，似情節輕重處以罰款不等，如多次出現質量問題，停工整頓，嚴重者甲方有權清退乙方出場，工程款按60%結算。
（8）工傷、工故乙方承擔30%.
七、其他事項
1、本工地內打架每人次罰款______元，嚴重者送公安機關處理，一切法律經濟責任自負，本工地員工在工地外發生一切事情與本工地無關。
2、借領工具、損壞或原價賠償，違規操作損壞機械者，維修費用或造成其它損失由乙方負責。
3、本合同安全、質量等未盡事宜按國家有關規定執行，本合同雙方簽字后生效，工程竣工時結算余款后自動失效，本合同一式兩份均具同等法律效力。
發包方（甲方）簽字：__________________
承包方（乙方）簽字：__________________
簽訂日期：______年______月______日
常用工程施工合同15
單位（甲方）：______________________________
施工單位（乙方）：__________________________
根據_________市建委有關規定，甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工，根據該工程具體情況，經雙方協商簽訂本合同。
一、工程名稱：_______________________。
二、施工地點及范圍：本工程位于_________，綠地總面積為_________平方米。
三、工程內容
1.乙方根據甲方所提供的設計圖紙按圖施工，甲方按圖驗收;
2.綠地深翻_________厘米，加工_________厘米（包括土地平整、造地形等）;
3.工程竣工后，乙方必須養護一年（落葉樹今冬明春種植，按具體樹種.種植起算）;
4.施工過程中，由于甲方原因需要返工的，則須經甲方簽證認可后按實結算;養護期間由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同規格要求補植;
5.種植質量應根據_________市有關部門對綠化工程的要求進行驗收。草坪應按地形鋪設，要求平整度高，整體性強，自然泛水，鋪設間隙不得超過一指寬。
四、工程造價：工程總造價為人民幣_________元整，一次性包干。
五、付款方式
1.第一次付款，在合同簽訂生效后，甲方支付總造價的_______%;
2.第二次付款，在草皮鋪設過半后，甲方支付總造價的_______%;
3.第三次付款，在工程驗收后，甲方支付總造價的_______%;
4.余款待一年養護期滿、合格后一次性付清。
六、施工期限：本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
七、甲方委托_________，乙方指派_________負責施工現場的管理協調工。
八、其他約定
____________________________________________。
九、本合同一式_________份，甲乙雙方各執_________份，圖紙預算各_________份。
甲方（簽章）：________________乙方（簽章）：________________
__________年________月_______日__________年________月_______日
常用工程施工合同16
發包方（以下稱甲方）：__________________
承包方（以下稱乙方）：__________________
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總日歷天數______天。
第三條 工程價款、結算及付款方式
本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組（一組______塊電池板）。
1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結算。
2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
常用工程施工合同17
按照《中華人民共和國合同法》的規定結合本合同項下工程的具體情況，雙方經協商達成一致協議并書立本合同以資共同遵照履行：
第1條 工程概況
1.1工程名稱：甲方名下私房拆除及修建
1.2工程地點：本市橋口區太平洋
1.3承包范圍：舊房拆除，新房重建
1.4承包方式：包工包料
1.5建設工期：本工程自2005年3月28日開工，于2005年5月28日竣工
1.6工程質量：參照國家房屋質量有關要求
1.7合同價款（人民幣大寫）：×叁×佰×叁×拾元每平方米（根據建筑施工完成后實際面積結算）
第2條 甲方工作
2.1開工前10天，向乙方進行現場交底，全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物；向乙方提供施工所需的水，電，氣及電訊等設備，并說明使用注意事項；辦理施工所涉及的各種申請，批件等手續。
2.2指派[ ]為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量，進度進行檢查。
2.3協調有關部門做好現場保衛，消防，垃圾處理等工作，并承擔相應費用。
第3條 乙方工作
3.1參加甲方組織的現場交底，擬定施工方案和進度計劃[附件一]，交甲方審定。
3.2指派[ ]為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質，保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執行施工規范，安全操作規程，防火安全規定，環境保護規定；嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物，設備管線，古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位（住戶）的關系。
3.5工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電，停水，停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上（一周內累計計算），工期相應順延。
第5條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙，作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》，《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》（等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲，乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知10日內組織驗收，并辦理驗收，移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工結算后二個月內根據實際情形結算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設場所后3日內，甲方支付總計工程款的30%，計人民幣×元；
第一層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第二層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
第三層樓施工完畢（加蓋預制板）后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部內外墻裝飾完畢后支付總計工程款的15%，計人民幣×元；
全部工程完成甲方試用二個月內如無質量異議支付總計工程款的10%，實際面積的差價與此同時結算。
6.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料10天內審查完畢。
第7條 關于材料供應的約定
7.1本工程乙方負責采購供應的材料[附件二]，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。
7.2凡由乙方采購的材料，設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》，《建筑安裝工人安全操作規程》，《中華人民共和國消防條例》和其它相關的`法規，規范。
8.3由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程，消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條 獎勵和違約責任
9.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方100元。
9.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元違約金。
9.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具，陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
第10條 爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
10.2當事人不愿通過協商，調解解決或者協商，調解不成時，雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條 附則
11.1本合同正本兩份，雙方各執一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方： 乙方：
日期： 日期：
常用工程施工合同18
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：__________________________________________。
2、施工內容：___________________________________________。
3、委托方式：___________________________________________。
5、工程開工日期：______年_____月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責任
1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
2、在保修期內乙方應保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內上門服務，如有違約應按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1、本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同甲乙雙方各執_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
常用工程施工合同19
發包人：（以下簡稱甲方）
承包人：（以下簡稱乙方）
經過甲乙雙方協商，就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，共同遵照執行。
一、工程項目
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
4、承包方式：
5、合同價款：合同總價每公里萬。單位造價每平方米元（竣工后以實際丈量面積為準進行結算）。
二、技術要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面，寬米。
2、天然級配砂礫石墊層，厚度cm天然級配砂礫石，寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權利和義務
1、發包人的權利和義務
發包人委派的業主代表：
姓名：職務；
職權：對施工階段質量、進度以及現場工程質量進行監理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關工作。
2、發包人主要工作：
負責場地三通一平；
3、承包人的權利和義務
項目負責人姓名：
項目負責人代表承包人就此工程項目全權對發包人負責。
4、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內的施工安全工作。承包人應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發生的費用；做好現場設備、材料的照管工作。做好現場施工記錄，配合發包人和監理單位進行質量檢查：
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%，工程竣工驗收完后分階段視情況支付下剩款項。工程質量保證金為總造價的%，質保期一年，質保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現場管理規定及發包人統一管理制度的規定，精心組織、文明安全施工；發包人、總承包單位對承包人任何違反現場管理制度的行為均有權予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發生的一切安全事故、質量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經濟責任、法律責任及相應的一切經濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發包單位組織竣驗收。發包人在收到通知后及時組織有關單位進行驗收，并在驗收后2天內給予認可或提出整改意見。承包人按要求整改，并承擔自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關款項全部計算完畢后自行失效。
發包人：（簽章）
承包人：（簽章）
年 月 日
常用工程施工合同20
發包人（全稱） （簡稱甲方）
承包人（全稱） （簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：年 月 日
竣工日期：年 月 日
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額（大寫）：（人民幣）：萬元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、本合同專用條款
3、明確雙方權利、義務的紀要、協議
4、本合同通用條款
5、投標書、招標文件和中標通知書
6、施工圖紙
7、標準、規范及有關技術文件、技術要求。
8、工程預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。
發包人：（公章） 承包人：（公章）
住所： 住所：
法定代表人： 法定代表人：
委托代表人： 委托代表人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳 號：
郵政編碼： 郵政編碼：
【常用工程施工合同】相關文章：
工程施工合同04-22
工程施工合同04-25
工程施工合同12-02
建設工程施工合同03-15
工程施工合同模板12-13
布線工程施工合同02-07
護坡工程施工合同04-29
裝修工程施工的合同04-26
合法的工程施工合同04-27
工程施工的合同模板12-21