版小型工程合同

時間：2022-04-25 13:09:39 合同范本我要投稿

通用版小型工程合同

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家收集的通用版小型工程合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

通用版小型工程合同

　　發包人：(簡稱甲方)承包人：(簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致，訂立本合同，供雙方遵照執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：;

　　2、工程地點：;

　　3、工程范圍：

　　4、承包方式：。

　　二、合同工期

　　1、開工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期總天數天(以實際進場施工之日算起);

　　三、質量標準工程質量標準：合格、按照《施工質量驗收規范》驗收。

　　四、合同價款總計合同金額(大寫)(人民幣)，小寫。

　　五、付款方式付款方式：本工程進場完成%工作后10天內，發包人向承包人支付%工程費用;本工程進場完成%工作后15天內，發包人向承包人支付

　　%工程費用;本工程竣工驗收后20天付清余下的工程費用(除工程保修押金)。

　　工程價款通過銀行轉(匯)入對方帳戶(以本合同注明帳號為準)。所有款項支付須先開發票后支付。

　　六、施工準備

　　1、承包人在合同簽定后____日內完成圖紙的設計和細化，完成后由發包人提交給設計院，承包人協同參與技術交底以便圖紙通過。

　　2、發包人應在施工前做好三通一平工作，提供基準測量點和水、電接入點;

　　七、安全責任

　　1、甲方指導乙方組織實施，檢查乙方施工安全設施。簡易工程施工合同范本

　　2、乙方應指派專人負責安全，施工現場應有安全標示和安全設施。

　　3、乙方在施工過程中出現責任事故，乙方負全部責任，甲方概不負法律和經濟責任。

　　八、工程竣工驗收及保修

　　1、承包人在工程竣工前____日內，應將驗收日期以書面形式通知發包人屆時驗收，如發包人不能按期參加驗收，須提前通知承包人，并與承包人另行商定驗收日期，但發包人必須承認承包人的竣工時間;發包人推遲驗收，其間所發生的管理費和其他損失均由發包人承擔;

　　2、發包人收到承包人的驗收通知未提出異議，但到期又不按期組織驗收或發包人提前使用的，視為驗收合格;

　　3、竣工工程經驗收合格之日，辦理工程移交，從驗收之日起____日內移交完畢，如發包人不按期接管，致使工程發生損失，應由發包人承擔;

　　4、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，可作減項竣工，并對已完成工程進行竣工驗收和辦理移交手續;

　　5、自工程竣工驗收合格之日起________年內承包人對工程負責保修，保修期限屆滿后，承包人提供終身優惠服務。

　　6、承包人應按國家技術規范、標準、規程和發包人的技術要求進行工程施工，按本合同規定的時間提交質量合格的工程產品，并對其負責。由于承包人施工質量不合格，承包人應負責無償給予修繕，使其達到質量合格。若承包人無力補充完善，需委托其他單位時，承包人應承擔全部工程費用。

　　九、現場代表發包人現場代表_____，承包人現場代表__，雙方代表的`權利義務按本合同約定，解決工程中所遇問題的協商、及決策意見的簽證、處理;如一方換人時應提前三天書面通知對方。

　　十、違約責任因承包人施工質量造成重大經濟損失或工程事故時，承包人除應負法律責任和免收直接受損失部分的勘察費外，應根據實際損失向發包人支付賠償金。一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。

　　本合同未盡事宜，經發包人與勘察人協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發包人與承包人各執壹份。

　　合同訂立時間：________年____月____日合同訂立地點：____________________本合同共_頁

　　發包人：(蓋章)法定代表人委托代理人：(簽字)

　　承包人：(簽字)聯系方式：開戶銀行：銀行賬號

【通用版小型工程合同】相關文章：

小型施工合同04-22

小型承包建筑工程合同范本（精選5篇）04-19

小型施工合同15篇04-22

通用版勞務合同04-21