外墻涂料承包合同

時間：2022-02-21 10:49:39 合同范本我要投稿

外墻涂料承包合同范本3篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編精心整理的外墻涂料承包合同范本3篇，歡迎大家分享。

外墻涂料承包合同范本3篇

外墻涂料承包合同范本3篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將的外墻涂料工程發包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。

　　三、工期、質量：以甲方下發通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。

　　四、承包費用及付款方式：

　　1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。

　　2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。

　　五、甲、乙雙方責任：

　　(一)、甲方職責

　　1、對乙方進行技術交底;

　　2、負責組織驗收。

　　(二)、乙方職責 2

　　1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。

　　2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規范要求。

　　3、做好已完的成品保護。

　　4、乙方應嚴格按安全規程操作，杜絕事故的發生。確保安全生產。所發生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。

　　六、違約責任：

　　1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。

　　2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;

　　3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發生糾紛所發生的損失由違約方負責。

　　七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發生的損失由違約方負責。

　　八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協商解決。

　　甲方：乙方：

　　身份證號碼：

　　年月日年月日

外墻涂料承包合同范本3篇2

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協商達成如下協議。

　　第一條工程概況

　　1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程

　　1.2 工程地點：寶楊路3320號

　　1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂

　　1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)

　　1.5 工期：自接到甲方通知后 10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。

　　1.6 工程質量：合格

　　1.7工程面積:暫定3000M2,竣工后按實計算.

　　1.8 合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。

　　1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。

　　第二條甲方工作

　　2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。

　　第三條乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4做好施工現場保衛、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。

　　3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條關于工期的約定

　　4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。

　　4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。

　　4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協商，以經甲方簽證的聯系單為準，工期可以順延。

　　4.4工程竣工結算時乙方提供發票，甲方出具免稅憑證。

　　第五條關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業裝飾標準為準。

　　5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。

　　5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。

　　第六條關于工程價款及結算的約定

　　6.1支付方式：

　　工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的.5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。

　　6.2如在施工中發生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。

　　第七條關于材料供應的約定

　　7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.

　　7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條有關安全生產和防火的約定

　　8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條爭議與違約責任

　　9.1、違約

　　(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。

　　(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。

　　(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。

　　(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。

　　9.2、爭議

　　(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協商解決，協商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。

　　(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。

　　第十條其它約定

　　10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).

　　第十一條附則

　　11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協議。

　　11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。

　　11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協議，工程聯系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。

　　11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執正本壹份、副本壹份。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　代理人：代表人：

　　年月日：

外墻涂料承包合同范本3篇3

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程

　　2、工程地點：

　　二、承包方式：包工包料，包腳手架

　　三、承包內容及價格

　　本工程現有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。

　　四、施工及質量要求

　　1、乙方必須嚴格按現行規范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。

　　2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。

　　3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監理人員共同驗收，符合要求后使用。

　　4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。

　　5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。

　　五、施工工期

　　1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。

　　2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協商確定。

　　六、結算及付款方式

　　1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。

　　2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。

　　七、安全施工

　　在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　八、甲方職責

　　1、負責協調乙方和現場其他施工單位工作關系;

　　2、向乙方提供本工程相應施工圖紙壹份，并對乙方進行質量、安全技術交底，施工中如有圖紙設計更改，應及時通知乙方，否則應予簽證;

　　3、甲方應提供現場水、電，費用由甲方負責;提供垂直運輸機械以及提供開升降機專職人員，及時進行技術交底和現場檢查，發現問題及時解決提供水電至施工作業現場;

　　九、乙方職責

　　除甲方提供的機械設備外，其余的工具均由乙方負責(包括雨具)，嚴格按施工進度計劃組織，確保工程工期和質量;

　　十、附則

　　1、本合同如有未盡事宜，經雙方協商可另行簽訂補充協議，其補充協議視同本合同，具有同等法律效力。

　　2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份;

　　3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：開戶行：賬號：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

【外墻涂料承包合同范本3篇】相關文章：

承包礦山合同范本02-12

土地承包轉讓合同范本02-14

ktv承包經營合同范本_合同范本02-14