- 鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 推薦度：
- 鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同（通用12篇）
在不斷進步的社會中，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 1
發(fā)包人（全稱）：___________（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：___________（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
建設(shè)面積：___________
二、工程承包范圍
承包范圍：安檢車間、環(huán)檢車間及調(diào)試車間鋼結(jié)構(gòu)主體工程所包含的所有工作內(nèi)容（包括鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝、運輸、吊裝、構(gòu)件表面防火涂刷、材料復(fù)檢、構(gòu)件檢測、工程資料編制等項目）。
三、承包方式：
四、合同工期
進場安裝日期：_____年__月__日
安裝竣工日期：_____年__月__日
合同工期日歷天數(shù)：____天。
五、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格
六、分包合同價款
按合同價款確定方式執(zhí)行，實際價款為結(jié)算后價格�；虬醇滓译p方協(xié)商確定的.方法執(zhí)行。
七、合同生效
合同訂立時間：_____年__月__日
合同訂立地點：_________
本合同雙方約定、雙方簽字、蓋章、付款后生效
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_____年__月__日
_____年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 2
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
住址：
承包方（以下簡稱乙方）：
住址：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，甲方將_________________項目的_____________工程交由乙方承包，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：__________________________
2、工程地點：__________________________
3、承包范圍：__________________________
4、承包內(nèi)容：__________________________
5、工程造價：__________________________
6、支付方式：__________________________
7、工程質(zhì)量：__________________________
二、施工準備
1、甲方：
�。�1）_____月______日前做好建筑紅線以外的“三通”，負責(zé)紅線外進場道路的維修。
�。�2）_____月______日前，負責(zé)接通施工現(xiàn)場總的施工用水源、電源、變壓器（包括水表、配電板），應(yīng)滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物的資料。
�。�3）合同簽訂后______天內(nèi)提供完整的施工圖_份，施工技術(shù)資料
2、乙方：
�。�1）負責(zé)施工區(qū)域的臨時道路、臨時設(shè)施、水電管線的鋪設(shè)、管理、使用和維修工作；
（2）組織施工管理人員和材料、施工機械進場；
三、工程期限
1、工程工期為______天（日歷天），自__________年______月______日開工至__________年______月______日竣工驗收
2、開工前______天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
四、工期順延
1、按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工；
2、凡甲方負責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進度；
3、不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計變更，提供的工程地質(zhì)資料不準，致使設(shè)計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度；
4、在施工中如因停電、停水________小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電_______天以上（每次連續(xù)_______小時以上），影響正常施工；
5、未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工；
6、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
五、雙方職責(zé)
1、由乙方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品必須按有關(guān)規(guī)定提供質(zhì)量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程；
2、由甲方提供的主要原材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品也必須有質(zhì)量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經(jīng)原設(shè)計單位同意并發(fā)正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程；
3、隱蔽工程必須經(jīng)甲方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序；
4、乙方應(yīng)按質(zhì)量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質(zhì)量進行評定，并及時將單位工程質(zhì)量評定結(jié)果送甲方和質(zhì)量監(jiān)督站。單位工程結(jié)構(gòu)完工時，應(yīng)會同甲方、質(zhì)量監(jiān)督站進行結(jié)構(gòu)中間驗收；
5、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應(yīng)送甲方和質(zhì)量監(jiān)督站備案；重大質(zhì)量事故的處理方案，應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、甲方等單位共同研究，并經(jīng)設(shè)計建設(shè)單位簽證后實施；
6、工程竣工后，乙方按規(guī)定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
六、施工與設(shè)計變更
1、甲方交付的設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據(jù)，承、發(fā)包雙方均不得擅自修改。
2、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方及時以書面形式通知甲方，由甲方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位研究確定修改意見或變更設(shè)計文件，乙方按修改或變更的設(shè)計文件進行施工。若發(fā)生增加費用（包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料構(gòu)配件積壓的實際損失）由甲方負責(zé)，并調(diào)整合同造價。
3、乙方在保證工程質(zhì)量和不降低設(shè)計標準的前提下，提出修改設(shè)計、修改工藝的合理化建議，經(jīng)甲方、設(shè)計單位或有關(guān)技術(shù)部門同意后采取實施，其節(jié)約的價值按國家規(guī)定分配。
4、甲方如需設(shè)計變更，必須由原設(shè)計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，乙方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，在取得投資落實證明，技術(shù)資料設(shè)計圖紙齊全時，乙方才予實施。
七、工程驗收
1、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的《關(guān)于基本建設(shè)項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》和國務(wù)院有關(guān)部門制訂的竣工驗收規(guī)定及施工圖紙及說明書、施工技術(shù)文件為依據(jù)。
2、工程施工中地下工程、結(jié)構(gòu)工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗?jié)B等記錄。工程竣工質(zhì)量經(jīng)當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督部門檢驗合格后，甲方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
3、工程竣工驗收后，甲方方可使用。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，凡因施工造成的質(zhì)量事故和質(zhì)量缺陷應(yīng)由乙方無償保修。
八、違約責(zé)任
乙方的責(zé)任：
1、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責(zé)無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
2、工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的'，按合同中工期順延的條款歸責(zé)。
甲方的責(zé)任：
1、未能按照合同的規(guī)定履行自己應(yīng)負的責(zé)任，除竣工日期得以順延外，還應(yīng)賠償乙方由此造成的實際損失。
2、工程中途停建、緩建或由于設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤造成的返工，應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，賠償乙方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料和構(gòu)件積壓的實際損失。
3、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質(zhì)量或其他問題，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
4、乙方驗收通知書送達______日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金。
5、不按合同規(guī)定撥付工程款，按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定延付金額每日____%償付乙方賠償金。
九、糾紛解決辦法
任何一方違反本合同規(guī)定，協(xié)商不成，按以下第（__）項方式解決：
1、向工程所在地仲裁機關(guān)申請仲裁；
2、向工程所在地人民法院起訴。
十、附則
1、本合同一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
3、本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方（簽章）：
代表人：
授權(quán)代表（簽字）：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
乙方（簽章）：
代表人：
授權(quán)代表（簽字）：
聯(lián)系電話：
_______年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 3
甲方（發(fā)包方）：______
乙方（承包方）：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑工程合同法》法律法規(guī)等，為明確雙方在履行合同過程中的權(quán)利、義務(wù)、程度，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后，一致同意簽定本合同，并依照履行。
一、工程技術(shù)條件
1、工程名稱：______
2、工程地點：______
3、工程范圍及技術(shù)要求：
3.1工程范圍：
甲方委托乙方進行輕鋼結(jié)構(gòu)部分的制造、安裝（包括門、窗制作、安裝）。
3.2技術(shù)要求：
以施工圖為準（水、電和消防另行報價）。
二、工程范圍
1、建筑面積：約______平方米。
2、本工程運輸由______負責(zé)。
3、在工程實施過程中的所有文件，在與本合同沒有沖突的前提下，具有同等法律效力；若與本合同有沖突，以本合同為準。
三、工程承包造價
1、工程單價為_____元/平方米。
2、工程承包總價為_____元；大寫______元。
四、工期期限
1、本工程總工期，自甲乙雙方簽字和甲方支付預(yù)付款后起__個工作日完成。
2、如遇下列情況工期應(yīng)順延：
2.1按施工準備規(guī)定要求，不能提供滿足施工的場地、用水、用電、道路未能接通、障礙物未能清楚，影響進場施工時；
2.2由甲方提供的技術(shù)資料、技術(shù)條件、驗收文件不準或發(fā)生變動；
2.3在現(xiàn)場施工中如因連續(xù)停電、停水八個小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電三天以上（每次連續(xù)四個小時以上），而影響正常施工時；
2.4因現(xiàn)場代表簽證不及時而影響下一道工序施工，自未簽證起，到消除影響止，工期順延；
2.5未按合同撥付定金款或工期進度款而影響施工，從應(yīng)付款日起，到以款實際付后的實際時間，作相應(yīng)的工期延長；
2.6人力不可抗拒的因素而延誤工期及國家法律并強制性技術(shù)規(guī)程，要求必須停止作業(yè)或停工的，自應(yīng)停工或停止作業(yè)時起，到應(yīng)復(fù)工之日止，工期順延；
2、7基礎(chǔ)由甲方負責(zé)承擔(dān)，由于甲方的延期或因基礎(chǔ)工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求而影響乙方正常施工，或因甲方負責(zé)的其他工程項目因交叉而影響乙方正常施工，如有影響乙方要及時報告，如未報甲方不承擔(dān)責(zé)任，不給乙方順延工期，自影響開始日起，到影響消除日止，工期順延。
五、工程質(zhì)量
本工程質(zhì)量要求要達到合格標準，力爭優(yōu)良。
六、工程價款的支付與結(jié)算
工程款的支付結(jié)算，結(jié)合鋼結(jié)構(gòu)的特殊情況進行如下的支付結(jié)算：
6.1合同簽定后，甲主先預(yù)付總工程款的30%，即____元；材料及施工人員進入工地后，甲方再支付總工程款的50%；即___元，彩鋼瓦進入工地后，甲方再支付總工程款的10%，即___元，余款___元，待工程完工后，七天內(nèi)一次性付清。
6.2工程結(jié)算方式：________。
6.3如因甲方原因造成難以支付的情況發(fā)生，即預(yù)期不付款，乙方有權(quán)單方將合同順延，直至終止合同的履行。
6.4確因甲方拖欠工程款而影響工程進度，造成乙方的停工、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)相應(yīng)的.經(jīng)濟損失，對延誤工期做相應(yīng)的延長。
七、違約責(zé)任
乙方的責(zé)任：
1、合同簽定甲方支付定金后，乙方應(yīng)嚴格履行合同，如果出現(xiàn)延期施工、停止施工等現(xiàn)象的，乙方應(yīng)承擔(dān)給甲方造成的一切損失。
2、工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責(zé)無償修理或返工、改建，經(jīng)過修理或返工、改建后，造成逾期交付的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如甲方為按合同規(guī)定支付進度款，乙方在權(quán)停止施工，并在工程進度款收到后十日內(nèi)在開工，工期順延。
甲方的責(zé)任：
1、因甲方的原因造成工程中途停建、緩建或由于要變更設(shè)計而造成的停工、返工，應(yīng)采取措施彌補或減少損失。同時，工期作中斷并賠償乙方由此停工、窩工、返工、材料構(gòu)件、倒運、人員和機械設(shè)備調(diào)遷、材料或構(gòu)件積壓的實際損失。
2、工程未經(jīng)驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而失去工程質(zhì)量異議權(quán)并工期異議權(quán)，依法視為驗收合格。
3、乙方驗收通知書送達甲方十日后不組織驗收，視為工程驗收合格。
4、不按合同規(guī)定撥付工程進度款，則按銀行有關(guān)預(yù)期付款辦法的規(guī)定以其所延付金額每年按萬分之五償付給乙方，并允許乙方停工，工期相應(yīng)延期。
八、附則
1、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份，本合同所屬的合同條款、協(xié)議條款、方案圖紙，履行本合同通過中雙方現(xiàn)場代表簽署的聯(lián)系單、指令單、會議紀要等都具有法律效力，但合同具有最高效力。
2、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章并收到預(yù)付款后即生效；工程竣工驗收符合要求，結(jié)清工程款支付完畢后終止。
3、本合同簽定后，甲、乙雙方如需要提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽定補充合同或協(xié)商作為本合同的補充合同，并與本合同一并具有法律效力。
4、本報價不包括土建及土建總、承包服務(wù)管理費，不包括水電部分和相關(guān)的社會福利，勞保統(tǒng)籌等，不包括報建產(chǎn)生的各種費用。
甲方（蓋章）：______乙方（蓋章）：______
法定代表人：______法定代表人：______
委托代理人：______委托代理人：______
______年______月______日______年______月______日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 4
甲方： ________________司(以下簡稱甲方)
乙方：________________ (以下簡稱乙方)
依照《建筑法》等相關(guān)法律法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就本建設(shè)工程總承包施工事宜進行協(xié)商，達成共識，訂立本協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
項目名稱： ________________工程地點： ________________工程資料：________________ 資金來源： ________________工程面積：________________
二、工程承包范圍及承包方式
承包范圍：施工圖紙范圍內(nèi)的全部項目工程。
承包方式：包工、包料、保質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、禮貌施工。
三、合同工期
雙方約定：本工程開工日期為__________年________________ 月________________ 日，竣工日期為____年 ________________月________________ 日，有效工期為600天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：合格。
五、結(jié)算方式、付款方式
1、結(jié)算方式
(1)本工程與其全部變更簽證結(jié)算時定額套用____寧夏回族自治區(qū)建設(shè)工程造價計價依據(jù)：《建筑工程計價定額》、《裝飾裝修工程計價定額》、《安裝工程計價定額》、《建設(shè)工程費用定額》，其他費用按國家及自治區(qū)有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。材料價差按施工期間寧夏造價管理站頒發(fā)的《寧夏建材》信息文件分期進行劃價調(diào)整，材差文件中未列材料(或暫定價部分)價格按發(fā)包人和承包人認可的實際價格調(diào)整。
(2)工程取費標準：該項目工程類別按定額站核定為準，企業(yè)類別按本施工企業(yè)類別計取。
(3)項目工程90%用現(xiàn)金結(jié)算工程款，房屋抵頂不超過工程造價的10%。
(4)甲方應(yīng)在工程竣工之日起60個工作日內(nèi)完成工程結(jié)算，否則視為認可乙方所做的單方結(jié)算，相關(guān)各方審定簽字之日氣1個月之內(nèi)支付到工程結(jié)算款的95%，留5%作為工程保修金，保修期滿一次性付清。
(5)甲方切除項目：土方、護坡、降水、電梯、消防、通風(fēng)、空調(diào)及制冷機組。
2、付款方式
(1)本工程款的支付形式：現(xiàn)金及房屋抵頂付款共計95%(工程保修費5%，工程保修期滿一次性付清)。
(2)承包人簽訂施工協(xié)議后，發(fā)包人開始土方開挖三日內(nèi)，承包人向發(fā)包人交納工程質(zhì)量保證金300萬元。質(zhì)量保證金到甲方指定賬戶后，甲方向乙方以書面形式告知進場搭建臨時設(shè)施及施工前的準備工作。若不按約定時光交納質(zhì)量保證金，視為違約，本協(xié)議自行解除。
(3)工程付款結(jié)點：第一結(jié)點地下鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)施工到±0.000后支付至已完成工程形象進度的70%；第十層、第十八層鋼筋砼結(jié)構(gòu)施工完畢支付至已完工程形象進度結(jié)算價款的70%；裝飾裝修工程按月進度的70%支付工程款；多層主體封頂，按月進度款的70%支付。工程到達竣工驗收合格后，在辦理竣工驗收備案各類手續(xù)之前，甲方將工程款支付到已完工程量的90%。
(4)付款形式：主體封頂后按月進度支付，承包人每月25日提交已完工程量的付款申請書交監(jiān)理和甲方代表審批后，發(fā)包人于次月8日前支付工程形象進度款的70%，撥付工程款時，承包人需供給農(nóng)民工工資發(fā)放表。
(5)____年度能到達三個月施工期的，地下室必須到±0.000，發(fā)包人因工期時光不足，致使乙方____年度不足三個月施工期限的，甲方應(yīng)付給乙方70%形象進度款，若付款不到位時，甲方按年息10%向乙方支付違約金。
(6)乙方停工放人時，涉及農(nóng)民工工資問題，甲乙雙方協(xié)商解決。
(7)工程竣工結(jié)算完，甲方不能按合同要求按時按比例支付工程款時，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切經(jīng)濟、法律訴訟等損失，并按年息10%支付違約金。
六、其他約定
1、工程質(zhì)量必須到達合格標準，質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。經(jīng)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方認可；因乙方原因造成工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，乙方應(yīng)承擔(dān)全部職責(zé)及經(jīng)濟損失。
2、在施工過程中，乙方所發(fā)生的一切債權(quán)債務(wù)由乙方自行承擔(dān)。乙方應(yīng)將甲方支付工程款優(yōu)先發(fā)放農(nóng)民工工資，不得拖欠。
3、乙方不能將本工程轉(zhuǎn)包、倒賣。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方無條件退出，協(xié)議終止，所造成的損失及法律職責(zé)均由乙方承擔(dān)。
4、乙方在施工期間，出現(xiàn)安全、質(zhì)量事故等全部自我解決。造成的一切經(jīng)濟損失及法律職責(zé)由乙方承擔(dān)，甲方不負任何職責(zé)。
5、禮貌施工，現(xiàn)場維護由乙方負責(zé)。
七、約定條款
1、乙方進入施工現(xiàn)場完成相應(yīng)的工作量后，用于本項目的鋼材、商品混凝土由甲方供給擔(dān)保。
2、協(xié)議中的抵房到達預(yù)售條件時，根據(jù)乙方需求(住宅房或商業(yè)房)，甲、乙雙方簽訂抵房協(xié)議書，按掛牌價每平米降低100元抵頂工程款。
3、施工許可證辦理后進行工程備案，訂立工程合同，建設(shè)工程合同的各項條款均以本協(xié)議為準，辦理工程備案發(fā)生的費用各自承擔(dān)相應(yīng)的.費用。
4、協(xié)議第五條第二款第二節(jié)中交納的質(zhì)量保證金，按照協(xié)議第三條約定的進場時光未能進場施工，予以返還。乙方等待甲方項目啟動另行進場。若甲方另行發(fā)包給其他施工單位，應(yīng)視為合同欺詐。
5、乙方承接的項目工程分項工程分包，條件價位同等時，優(yōu)先安排使用甲方推薦的分包隊伍。
6、質(zhì)量保證金的退付：工程施工至主體封頂退50%，裝飾工程完成，竣工驗收合格后退50%。
八、爭議的解決
協(xié)議履行過程中發(fā)生的爭議，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。
九、協(xié)議生效、分數(shù)
本協(xié)議甲乙方雙方法定代表人或委托代理人簽署并加蓋公章，按合同第五條2。2條之約定質(zhì)量保證金到甲方指定賬號后生效。本協(xié)議一式捌份，甲乙雙方各執(zhí)四份，具有同等法律效力。
甲方開戶銀行：________________
甲方賬號：________________
甲方： ________________乙方:________________
法定代表人：________________ 法定代表人：________________
日期： ________________年 ________________月 ________________日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 5
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)：
承包方(以下簡稱乙方)：
甲、乙雙方為配合完成本鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程，明確各自在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟責(zé)任，根據(jù)合同法條例和工程具體情況，本著平等互利的原則，經(jīng)協(xié)商，簽定如下合同條款：
第一條：工程概況
1、工程名稱：_______________________
2、工程地點：_______________________
3、結(jié)構(gòu)層次：_______________________
4、建筑面積：_______________________
5、工程范圍：___________
6、設(shè)計單位：_______________________
第二條：承建方式________
第三條：工程造價
本工程承包價為____萬人民幣，每平方米為____元。施工中發(fā)生的單項設(shè)計變更，另行協(xié)商。
第四條；開、竣工日期
本工程根據(jù)甲、乙雙方議定的工期____天。施工中遇有下列情況工期應(yīng)順延：
1、因設(shè)計變更延誤的時間以及甲方造成的因素；
2、因甲方不能按期支付工程款造成乙方不能連續(xù)施工所耽誤的時間；
3、非正常停電的'時間；
4、人力不可抗拒自然災(zāi)害，乙方無法施工的時間。
第五條：雙方職責(zé)
(一)甲方：
1、甲方應(yīng)向乙方出示工程項目批準及其他批準手續(xù)。
2、開工前會同乙方施工圖審核，并協(xié)調(diào)處理施工現(xiàn)場周圍地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的保護。
3、會同乙方確定建筑物、道路和定位標樁水準點和座標控制點、
4、負責(zé)協(xié)調(diào)工程所在地的居民、村組可能發(fā)生的矛盾，以及城建、土管、稅務(wù)部門等相關(guān)的矛盾與費用。
5、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”(即電通、路通、場地平整)工作。并提供乙方工程施工中的用電。
6、組織有關(guān)單位對設(shè)計圖紙和有關(guān)的技術(shù)資料進行會審交底。
7、甲方指派____為工地代表，負責(zé)處理日常事務(wù)和工程質(zhì)量監(jiān)督等事宜。
8、按合同規(guī)定及時向乙方支付工程款。
9、凡屬于配套工程，甲方自理土建項目必須服從乙方整體工程計劃安排、協(xié)調(diào)、施工。
(二)乙方：
1、向甲方提供工程施工圖紙并負責(zé)設(shè)計不當所引起的后果，負責(zé)工程開工前的各項施工準備工作。
2、按時向甲方提供材料質(zhì)量證明書。
3、做好分部項檢查驗收。
4、確保工程質(zhì)量和施工安全、文明，嚴禁野蠻施工。
5、自覺遵守建筑單位的規(guī)章制度。
6、負責(zé)做好工程竣工交付后的回訪保修工作。
7、乙方指派____為工地代表，負責(zé)工地的全面管理工作。
8、配合甲方協(xié)調(diào)工程實施中相關(guān)的矛盾。
9、施工期間，發(fā)生的質(zhì)量、安全事故，均由乙方負責(zé)，甲方不管。
第六條：付款及結(jié)算方法
按工程進度分期支付，其中：
第七條：工程質(zhì)量與驗收
1、乙方必須按施工圖紙及國家現(xiàn)行施工規(guī)范進行施工，不得擅自變更和改動。
2、乙方應(yīng)對全部現(xiàn)場操作、施工方法、技術(shù)措施的可靠性、安全性負完全責(zé)任。
3、工程所需材料均由乙方自組供應(yīng)，并且要符合國家規(guī)定的國標材料。主要材料進場時，經(jīng)甲方確認后方可使用。
第八條：竣工驗收
1、乙方應(yīng)在單位工程竣工前三日內(nèi)，通知甲方驗收，如甲方在一周內(nèi)不能按時組織驗收而又無正當?shù)览頃r，或甲方經(jīng)使用后，視工程驗收合格。
2、驗收中，發(fā)生不符合質(zhì)量要求需要返工的項目，乙方應(yīng)在雙方商定的期限內(nèi)完成。
3、工程支付后，乙方應(yīng)主動回訪，并對工程質(zhì)量終身維護。在( )年保修期內(nèi)，發(fā)生確因施工責(zé)任質(zhì)量問題，由乙方負責(zé)并承擔(dān)修理費用，在保修期外收取材料修理費用。
4、工程竣工驗收后，甲方應(yīng)在十日內(nèi)給與乙方合同規(guī)定的工程款。
第九條：附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
1、因甲方原因而造成乙方誤工，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方的誤工損失費。
2、本工程競標報價一次性包定，如變更增加造價另行計算，按乙方報價競標報價同比例上下浮。
3、本合同履行過程中發(fā)生糾紛，甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向人民法院訴訟。
4、本合同自甲、乙雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 6
建設(shè)方（以下簡稱甲方）：
承攬方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、鋼結(jié)構(gòu)工程概況
�。�1）工程名稱：_______
�。�2）工程地點：_______
�。�3）工程范圍和內(nèi)容：本房為_______跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長_______米；寬_______米；檐高_______米，按圖紙施工。
�。�4）建筑外包面積：_______平方米。
二、工程施工日期
�。�1）開工日期：______年___月___日；
�。�2）竣工日期：______年___月___日；
�。�3）合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
三、工程合同造價及結(jié)算
�。�1）本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
（2）本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款______％計人民幣______元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______ ％計人民幣______元作為工程進度款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程進度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______％，計人民幣______元作為工程款。
（3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟損失責(zé)任，并應(yīng)向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
�。�5）本合同造價結(jié)算方式：____________。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：質(zhì)量標準評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
五、甲方的義務(wù)責(zé)任
�。�1）辦理好各種施工手續(xù)，并在乙方進場前提供給乙方；
�。�2）施工過程中，協(xié)助乙方協(xié)調(diào)好各種關(guān)系；
�。�3）提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務(wù)責(zé)任
�。�1）乙方須嚴格按照合同條款及設(shè)計圖紙要求購置材料并提供材質(zhì)證明，并按相應(yīng)標準進行加工制作，如不相符，甲方有權(quán)提出整改或相應(yīng)經(jīng)濟賠償；
�。�2）在施工過程中，乙方應(yīng)文明施工；
�。�3）乙方在施工中發(fā)生的一切事故，由乙方負全責(zé)。
七、安全責(zé)任
乙方進場后，要嚴格按照操作規(guī)程及有關(guān)施工安全規(guī)范進行施工，嚴禁違章施工，如施工中違章發(fā)生安全事故及施工質(zhì)量達不到要求，一切經(jīng)濟損失及責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。
八、材料的提供
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
（1）乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關(guān)規(guī)范精心施工，確保質(zhì)量，施工中因施工責(zé)任造成不合質(zhì)量要求，甲方必須及時提出，乙方應(yīng)保證質(zhì)量，負責(zé)返工修補并承擔(dān)一切費用，凡因乙方原因造成屋面滲漏等質(zhì)量問題，由乙方無償保修一年（本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質(zhì)監(jiān)站組織為準）。
�。�2）甲方按施工圖紙、說明及國家有關(guān)規(guī)定進行驗收，竣工前乙方提出交工通知書，甲方接到通知書后應(yīng)在五日內(nèi)組織人員進行驗收，并簽具驗收證明，逾期按合格檢定。（竣工驗收合格后甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用則視為工程驗收合格）。
十、維修期限
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國家關(guān)于工程質(zhì)量保修的`有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
保修期為：______年___月___日—______年___月___日。
十一、違約責(zé)任
�。�1）因承包人原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標準，承包人承擔(dān)返工或采取加固措施發(fā)生的全部費用；
（2）因承包方原因?qū)е卵诱`工期，按工程總造價的萬分之三/天賠償發(fā)包人；
�。�3）發(fā)包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協(xié)議，導(dǎo)致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任并按工程總造價的萬分之三/天賠償承包人。
十二、爭議解決
若雙方就經(jīng)濟糾紛協(xié)商不成，可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
�。�1）發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后，發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書，本合同即告終止。
�。�2）合同的權(quán)利義務(wù)終止后，發(fā)包人、承包人應(yīng)當遵循誠實信用原則，履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
（3）本合同正本____份，具有同等效力，由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
（4）雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，結(jié)合工程實際，經(jīng)協(xié)商一致后，可對本合同內(nèi)容具體化、補充或修改，其效力同本合同。
發(fā)包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
承包人：（公章）
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
賬號：
郵政編碼：
______年___月___日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 7
甲方：_______
乙方：_______
依照《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本裝修工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的裝修工程有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：_______
1.2承包內(nèi)容：鋼結(jié)構(gòu)房屋建造（工程包含：鋼結(jié)構(gòu)框架焊接，墻體與粉刷砌墻；頂棚制作，頂棚材料為：頁格棉。
1.3工程總量：_______
1.4工程期限
開工日期_______年____月____日
竣工日期_______年____月____日；
第2條甲乙方工作
2.1開工前內(nèi)一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術(shù)交底。
2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設(shè)施，施工期間水費、電費由甲方負責(zé)。
2.3開工前
2.4甲方指派責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、按期完成施工任務(wù)，解決由甲乙方負責(zé)的各項事宜。
2.5嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質(zhì)量檢查紀錄。施工過程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負責(zé)承擔(dān)全部費用及法律責(zé)任，與甲方無關(guān)。
第3條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
3.1由于乙方原因造成質(zhì)量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔(dān)，工期不順延。
3.2工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。
第4條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
__________________________
第5條工程停建或緩建
5.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏＝ɑ蚓徑ǎ购贤荒芾^續(xù)履行，乙方應(yīng)妥善做好已完工程和已購材料、設(shè)備的'保護和移交工作，按甲方要求將自有機構(gòu)設(shè)備和人員撤出施工現(xiàn)場。
5.2因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。
第6條保修
6.1本合同保修期為竣工之日算起，為期年。保修范圍為本合同中規(guī)定的乙方承包的項目及內(nèi)容。保修期內(nèi)，乙方應(yīng)在接到修理通知之后12小時內(nèi)相應(yīng)，24小時內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，費用由乙方承擔(dān)。
第7條附則
7.1本合同壹拾貳份，雙方各執(zhí)壹份。
7.2本合同履行完成后自動終止。
7.3附件資料：全部施工圖（合同正本由此附件）
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）
授權(quán)代表（簽字）：_____授權(quán)代表（簽字）：_____
__年__月__日__年__月__日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 8
發(fā)包方（甲方）：_______
承包方（乙方）：_______
依照有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章，甲乙雙方在平等互利、相互信任的基礎(chǔ)上，就鋼結(jié)構(gòu)工程的 鋼結(jié)構(gòu)及采光頂玻璃幕墻工程分包事宜簽訂此合同，以資雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：_______
工程地點：_______
建筑面積：_______
二、承包內(nèi)容
承包范圍：_______
除上述工作外，由上述工作可合理推論得到的對完成上述工作的穩(wěn)定、完整、安全、可靠及有效運行所必須的全部工作。
合同總價：_______
三、加工制作技術(shù)要求
乙方必須按甲方提供的圖紙及國家GB50205-2001規(guī)范及國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標準、條例和強制條文等執(zhí)行。
四、項目聯(lián)系人
1. 甲方委派_______ 為項目負責(zé)人。
2. 乙方委派 _______為項目負責(zé)人。
五、工程價款結(jié)算及付款方式:
1.工程預(yù)付款：
工程預(yù)付款：甲方應(yīng)在合同簽定后三日內(nèi)支付工程款的40%作為預(yù)付款，用于鋼材、預(yù)應(yīng)力專業(yè)材料、采光玻璃等的采購。
2. 工程進度款的支付：當乙方開始鋼結(jié)構(gòu)進入施工現(xiàn)場安裝時，甲方應(yīng)支付工程款的10%作為工程進度款，鋼結(jié)構(gòu)安裝完畢驗收合格幕墻龍骨安裝完畢付工程總款的30%。乙方全部安裝完畢，當鋼結(jié)構(gòu)單項驗收完成后，甲方應(yīng)支付至工程總額的97%,并在乙方提出申請后三日內(nèi)審核完畢及付款，余款作為質(zhì)保金應(yīng)在乙方安裝完成一年后7日內(nèi)付清。
六、工期要求
本工程開工日期：
如乙方不得不拖延加工或暫停加工，必須在此之前向甲方提交一份闡述原因的報告，經(jīng)甲方同意后方可獲得延期。
七、技術(shù)要求
乙方必須嚴格按設(shè)計標準和現(xiàn)行國家標準操作規(guī)程和驗收規(guī)范完成承包范圍內(nèi)的工作，并應(yīng)符合甲方的要求，滿足設(shè)計圖紙和有關(guān)技術(shù)洽商及變更的要求。
八、違約處理
1、甲、乙雙方都必須嚴格遵守本合同各項規(guī)定，由于一方的'違約，造成本合同無法履行或不能完成履約時，由過失的一方承擔(dān)違約責(zé)任并承擔(dān)因此而引致的一切費用，如屬于雙方的過失，根據(jù)實際情況，由雙方分別承擔(dān)各自的違約責(zé)任。
2、甲方應(yīng)按合同要求支付乙方工程款、提供圖紙，否則乙方有權(quán)順延工期。若由于乙方原因造成工程嚴重脫期，而乙方又無積極措施確保合同工期完成或無力按質(zhì)量標準返修的，甲方有權(quán)責(zé)令乙方停止施工直到終止合同，且乙方應(yīng)承擔(dān)實際損失及相關(guān)責(zé)任。
九、合同爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，可以通過協(xié)商或者申請簽約所在地合同管理機構(gòu)會同有關(guān)部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，向北京市通州區(qū)人民法院提起訴訟。
十、其他條款
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，付清尾款后失效。
本合同正本兩份具有同等法律效力，由甲乙雙方分別保存，副本兩份。
甲方（簽章）：_______乙方_______（簽章）
甲方代表：_______ 乙方代表：_______
簽訂日期：_______
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 9
發(fā)包主(全稱)：(簡稱甲方)
承包方(全稱)：(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，依法簽訂本合同。
一、工程概況
工程名稱：____
工程地點：____
工程內(nèi)容：____
資金來源：____
二、工程承包方式：
三、合同工期：本工程預(yù)計形式日期月竣工日期________年____月____日，合同有效工期天。有效日期以甲方首付工程款后，甲方基礎(chǔ)允許施工，主鋼結(jié)構(gòu)材料進場日期為準。
四、工程質(zhì)量標準達到甲方提供圖紙標準及圖紙變更單要求。
五、工程造價表(注本工程造價不含稅費，如產(chǎn)生稅費，由甲方承擔(dān))
六、施工中的項目變更
在施工中根據(jù)甲方及設(shè)計要求。工程內(nèi)容響應(yīng)變更，增減工程量并入工程總造價。
七、雙方職責(zé)：
1、甲方職責(zé)：
(1)無償提供施工場地，做好xx一平，維護好施工外部環(huán)境。
(2)派人協(xié)助施工單位，監(jiān)督施工質(zhì)量。
(3)檢查材料質(zhì)量。
(4)按合同及時撥付工程款。
(5)xxx接到施工場地并負責(zé)施工中所產(chǎn)生的費用。
(6)維護乙方施工，材料采購，裝卸自主權(quán)，不受干擾。
2、乙方職責(zé)：
(1)簽訂合同后，按圖紙、合同安排施工。
(2)如未按雙方約定的質(zhì)量要求施工，立即返工，返工費用自負。
(3)嚴格按鋼結(jié)構(gòu)施工及安裝規(guī)范執(zhí)行，保質(zhì)保量。
(4)嚴格按操作規(guī)程和規(guī)范，安全文明施工，施工期間所發(fā)生的一切安全事故，責(zé)任自負。
(5)在施工過程中如遇到天氣或其它因素，以及甲方原因造成的停工，工期相應(yīng)順延。
八、工程總價付款方式：工程總價元整。
1、本合同的工程款支付，按本企業(yè)名稱及賬號匯入；如果現(xiàn)金支付，憑本企業(yè)加蓋財務(wù)專用章的收據(jù)。
2、甲方在合同簽訂生效當日內(nèi)，按合同總造價的約%計款萬元(元)，預(yù)付乙方備料款。
3、工程進度款：
(1)主鋼結(jié)構(gòu)(鋼梁、鋼柱、鋼架)到工地時，甲方按合同總造價款的約%計款萬元(元)，付乙方工程進料款。
(2)鋼架梁安裝完畢，安裝彩瓦前再付計款萬元(元)。
(3)余款待主鋼結(jié)構(gòu)材料進入工地后天付清。
九、工程驗收及雙方異議處理期限
(一)按照雙方認可的圖紙要求，約定的質(zhì)量標準驗收。工程竣工時，乙方向甲方呈交驗收報告。甲方接到驗報告____日內(nèi)，山甲乙方雙方進行驗收，驗收合格辦理交接使用手續(xù)。如甲方提出有關(guān)質(zhì)量問題，應(yīng)以書面形式通知乙方，乙方在接到通知后____日內(nèi)因到場整修。
(二)工程竣工后，甲方接到乙方驗收報告____日內(nèi)不進行驗收，或擅自投入使用者，均視為該工程已驗收為合格工程正式交付使用。
十、工程保修
(1)乙方負責(zé)該工程質(zhì)量保修，期限為________年，保修期從乙方出示的驗收報告之日算起。乙方接到甲方書面維修通知三人到場維修。
(2)質(zhì)量保修期滿后，在維修過程中，人工費、材料費按成本費計算。
十一、違約責(zé)任
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，任何一方不得隨意更改或中止，否則賠償對方合同工程總造價百分之三十的`違約金，并該工程所有材料歸乙方所有，解除合同。
十二、合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成，可采取以下兩種方式解決：
(1)提交工商行政部門調(diào)解仲裁；
(2)甲乙雙方可向主張權(quán)利的所在地人民法院處理。
十三、本合同自簽訂之日起生效，一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
十四、其它：
雙方簽字認可的補充協(xié)議，作為合同的一部分；具有同等效力。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 10
甲方：
乙方：
甲方委托乙方完成工，總面積(重量)約根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則明確雙方責(zé)任，保證本工程順利進行，經(jīng)友好協(xié)商，達成下列合同以茲共同遵守：
第一條：工程概況
1、工程地址：____
2、工程內(nèi)容：____
第二條：安裝施工付款方式
1、乙方按照甲方提供的圖紙施工，使用材料標準、規(guī)格按照計算。
2、工程單價：按照計算(稅前)。
3、安裝施工總費用約_______元。
4、乙方施工對以及機械進入施工現(xiàn)場，甲方應(yīng)支付給乙方生活費____________元。
5、_________元作為進度款。
6、本工程安裝完畢后三日內(nèi)甲方支付至本工程總費用的98%工程款給乙方，本部分工程款合計：__________元。
7、余款甲方驗收完畢后30天內(nèi)支付完畢。
8、若因甲方原因未按時支付工程款，則余下部分按照日息1%支付給乙方利息。
第三條：質(zhì)量控制、安全生產(chǎn)、其他要求
1、乙方嚴格按照甲方提供的(圖紙、要求)組織施工，嚴把質(zhì)量關(guān)，并接受甲方的監(jiān)督。使工程質(zhì)量合格。
2、若因乙方責(zé)任導(dǎo)致鋼結(jié)構(gòu)主要構(gòu)件如：不合格，乙方負責(zé)維修。
3、若本工程安裝完畢后甲方不驗收，不按照約定付款，而擅自投入使用，乙方不再承擔(dān)本工程的質(zhì)量責(zé)任，并視為本工程驗收合格。
4、本合同簽訂后內(nèi)甲方需使本工程施工場地及道路達到施工要求，提供涉及到主體工程的隱蔽及障礙物資料，與鋼結(jié)構(gòu)安裝的相關(guān)資料；提供施工用水、用電、施工專用配電板一處，保證滿足乙方施工用水、用電的'需要，提供施工人員的食宿用房；組織承包人和設(shè)計單位進行圖紙會審和設(shè)計交底；
5、甲方派駐為工程現(xiàn)場代表，全權(quán)代表甲方履行職責(zé)。
6、乙方負責(zé)施工區(qū)域內(nèi)乙方使用的臨時設(shè)施使用及維護，保證施工場地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失。
7、甲方應(yīng)保證施工期間不受外界干擾，確保工程順利施工，若因場地限制，協(xié)調(diào)乙方施工機械進場。
8、乙方嚴格安照相關(guān)安全文明施工規(guī)范施工，非甲方原因引起的安全事故乙方承擔(dān)。
9、若因甲方以及外單位無關(guān)工作人員擅自闖入工地現(xiàn)場，或者非乙方原因造成的安全事故由責(zé)任方負責(zé)。
10、甲方為乙方免費提供施工人員住宿場所，和水電。
第四條：施工工期
1、根據(jù)雙方協(xié)商，商定總工期天(日歷天)，自乙方到甲方約定的金額定金以后天內(nèi)進場算正式開工，工期自此計算。
2、遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表認可、簽字后，工期相應(yīng)順延。
3、甲方不能提供本合同第二條第4、5項的要求，影響進場施工時間或影響工程地進度的；
4、在施工中如因甲方原因而指示造成停電、停水、未提供或提供的資料不準確而延誤工期的；
5、設(shè)計變更或由于乙方不可抗拒的因素而影響工期的；
6、天氣因素影響施工的，包括下雨和刮臺風(fēng)
7、未按本合同規(guī)定支付定金或工程進度款；
8、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
9、因土建延期或質(zhì)量不合格而影響乙方正常施工，及因甲方負責(zé)的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的；
10、乙方在以上情況發(fā)生后的三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟損失向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到報告后，應(yīng)在三天內(nèi)予以確認答復(fù)，逾期不予答復(fù)，則被視為乙方的報告內(nèi)容和延期要求已被確認的
第五條：維修期
一年內(nèi)自然損壞免費維修，接到維修電話后保證24小時內(nèi)到達。人為損壞甲方應(yīng)付材料費，人工費。
第六條：爭議違約
1、甲乙雙方因合同執(zhí)行引起的爭議可提請當?shù)厮痉C關(guān)進行調(diào)解，調(diào)解無效時任何乙方有權(quán)向各自地方人民法院起訴。
2、若甲方不按合同履行義務(wù)，應(yīng)賠償給乙方造成的實際損失，并且順延本工程工期。
第七條：本合同一式2份，雙方各持一份，兩份具有同等效力
甲方：乙方：
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
代表人：代表人：
電話：電話：
地址：地址：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 11
發(fā)包方：
承包方：
一、工程概況
工程名稱：工程地點：
建筑面積：工程內(nèi)容：屋面檁條、墻面檁條、屋面板、墻面板、門、窗、天溝、落水管等工期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
二、承包方式、單價及付款方式
1、屋面、墻面、門窗、檁條及天溝，按400元/T計算。
2、屋面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場壓板，11元/m2。
3、墻面板、拉鋼絲、鋪棉、現(xiàn)場壓板，13元/m2，包括門窗、雨棚。
4、落水管安裝，按6元/m計算。
以上按實際工作量結(jié)算
5、付款：作業(yè)隊進入工地開始安裝，付5000元進場費，其余按照接點按工作總量的80%付款。
三、工程質(zhì)量、安全責(zé)任
1、乙方必須確保承包范圍內(nèi)的質(zhì)量要求（按圖施工），如未達要求返工，乙方自行承擔(dān)，并接受甲方代表的'監(jiān)督，目標合格。
2、乙方一定要遵守甲方制訂的各項安全規(guī)章制度，杜絕一切傷亡事故，如發(fā)現(xiàn)隱患及時整改，出了事故乙方自己承擔(dān)。
3、甲方不能及時提供材料，導(dǎo)致乙方停工等損失由甲方負責(zé)。如乙方原因造成停工、延誤工期，按總價的0.5%/日予以處罰。
四、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
代表：
年_____月_____日年_____月_____日
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同 12
承攬方：________________________
代表人：____________
職務(wù)：____________
電話：____________
定作方：________________________
地 址：____________
電話：____________
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1、項目名稱：________________________。
2、項目地點：________________________。
3、項目內(nèi)容：________________________。
4、建筑面積：________________________。
5、承攬方式：承攬方包工包料。
6、工期：本項目工期____________天，按甲方指定進場日期計算。
7、共計：____________元。
第二條 圖紙或技術(shù)資料
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料____________式____________份，定作方、承攬方各執(zhí)____________份。
第三條 定作方義務(wù)
(1)負責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督，負責(zé)材料進嘗竣工驗收。
第四條 承攬方義務(wù)
(1) 按照圖紙或技術(shù)資料的要求進行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目；
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當以書面形式及時通知定作方。定作方應(yīng)當在收到通知之日起____________天內(nèi)回復(fù)，并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復(fù)的，應(yīng)繼續(xù)按圖紙或技術(shù)要求進行工作，由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任或損失全部由定作方承擔(dān)。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復(fù)的，應(yīng)按定作方答復(fù)意見進行工作，因按定作方答復(fù)意見進行工作導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
(2) 承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進行變更，定作方應(yīng)提前____________天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2) 變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的.，定作方應(yīng)在材料運到項目地點前通知承攬方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
(2) 由承攬方提供材料的，承攬方應(yīng)在材料運到項目地點前通知定作方，并接受定作方檢驗；
第八條 質(zhì)量標準
雙方約定本項目質(zhì)量標準：
(1) 項目質(zhì)量達到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
第十條 合同價款支付方式
1、承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金____________%即____________元。剩余工程款按工程進度支付。剩余____________%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條 違約責(zé)任
1、承攬方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減合同價款；不同意利用的，重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物，應(yīng)當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款____________%違約金。
2、定作方的違約責(zé)任
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失；
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當向承攬方償付合同價款____________%的違約金；
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方：____________ 乙方：____________
日期：____________年_______月_______日
【鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同】相關(guān)文章：
鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同(精選15篇)02-21