樁基工程施工簡單版的合同（精選11篇）

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編收集整理的樁基工程施工簡單版的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經友好協商一致同意，達成如下合同條款，以資雙方共同遵守執行。

　　第一條：工程概況

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程內容： 樁基工程

　　4、 工程承包范圍：打樁

　　第二條：工期

　　本工程開工時間________年____月____日，具體以甲方書面通知為準，施工日歷時 天。因甲方原因造成的延期開工、中途停工及設計變更等，則工期相應順延，并按實際開工日期計算工期。

　　第三條：合同價款及支付方法

　　1、 預制樁型號、規格、數量、單價

　　2、上述單價均為閉口包干價，以后不做調整。

　　3、 合同總價：本合同打樁總價為 ，如需增減3.1款中所列型號的預制樁的數量，就增減部分按本合同第3.1款所列單價以實際發生的數量計算總價。

　　4、工程款的支付方法

　　a、 本合同簽訂后樁機進場、同時50%樁全部到現場并經乙方驗收合格后，甲方支付給乙方打樁款的30%，計 元。

　　b、樁基工程驗收合格后一個月內甲方支付給乙方打樁款的65%，計 元，累計支付至打樁款的95%。

　　c、 打樁的剩余的5%待樁基驗收合格取得驗收合格證明后滿________年后付清。

　　d、每次甲方付款前 7 天，乙方應開具相應金額合法有效的發票給甲方，否則甲方有權相應遲延付款而不承擔任何違約責任。

　　第四條：各方的責任

　　1、 丙方應在開工前辦理施工許可，并提供在打樁區域內的電纜，煤氣、上下水管道等分布情況，并提供相關資料進行交底，以免造成經濟損失。甲方應做好三通一平，提供運輸車輛進出道路交乙方使用。

　　2、 丙方必須在開工前提供勘探資料、樁基礎圖紙等。

　　3、 由甲方負責放線定位，甲方負責復核驗收，保證樁位準確無誤。水準點與坐標控制點位置由甲方提供，并在開工前由甲方以書面形式在施工現場交給乙方。乙方在打樁過程如遇到地下障礙物無法施工時，由乙方向甲方及時提出，甲方須在三天內提供處理方案，超過三天由甲方補償給乙方機械臺班費（臺班費用另行協商）。

　　4、 甲方于開工前將施工所需的水、電線路在施工現場內提供接口，乙方在開工前到甲方處辦理安裝計量表具手續后，安裝計量表具。場內接管、接線由乙方自行解決。費用由乙方承擔。

　　5、 乙方進場施工前，應對于現場是否符合施工條件進行書面確認，乙方未確認而直接開始施工的，視為乙方認可現場已符合施工條件。

　　6、 為保證本工程的實施與完成，乙方應提供所有為保證質量和工期所必須的工具、機械設備以及材料、人工等。乙方收到甲方施工圖后，在3天內提供施工組織設計方案，經甲方、監理確認后實施；乙方需保證有 2 臺打樁機同時正常工作。

　　7、 乙方保證在施工期間對周邊環境（建筑物，道路，管線）的安全進行保護，同時對已完工的成品、半成品進行保護，若造成損壞則由乙方賠償。

　　8、 在工程進行的全過程中，乙方應時刻保證現場有足夠的和合格的操作工人和管理人員在現場進行操作，保證工期按時完成和按計劃執行。如甲方認為乙方現場管理人員不能勝任或者數量不夠，甲方有權要求乙方立即進行調整，乙方不得以任何借口拒絕執行。特殊工種和專業性較強的管理工作崗位的管理人員必須持證上崗。如因乙方不能遵照本規定而引起的整體工期拖延或階段工期延誤，乙方應承擔由此給甲方造成的所有損失，甲方有權責令乙方停工整頓，若整頓后無明顯效果，甲方有權終止合同，乙方應同時承擔本合同總價 5 %的違約金，違約金不足賠償甲方因此所受損失的，還應賠償甲方損失。

　　9、 乙方必須為自己的所有人員辦理人身保險。乙方承擔施工現場的安全責任和費用，施工期間持續性保持完整有力的安全防護措施，確保施工過程中不發生重大安全事故、無重大設備事故，達到____市文明工地要求，如乙方原因達不到，乙方應按合同總價的5 %向甲方支付違約金。

　　10、 如因乙方工作不利給工程帶來工期和費用上的損失，甲方有權另行指定其他隊伍完成該部分的工程，相應發生的所有費用，包括但不僅限于其他單位選定、進場、退場、合同款、甲方管理費等都將從乙方的工程款中扣除。

　　11、 如乙方所施工的項目未按施工圖紙要求和各種規范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方規定時間內無條件地整改完畢，甲方有權委托其它施工單位進行整改，所發生的一切費用由乙方承擔。

　　12、 對于甲方提供給乙方的資料、圖紙、文件等乙方應妥善保管，乙方擅自將上述資料等復制、泄露給第三方的，甲方有權解除與乙方間合同部分，乙方應承擔本合同總價 5 %的違約金。若由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔由此造成的甲方的一切損失。

　　13、 管樁由乙方進行驗收，乙方發現質量不符合約定的，應拒收該部分不合格的貨物，同時應立即通知甲方。乙方對經驗收的貨物向甲方承擔連帶責任。

　　14、 乙方負責施工場地內屬乙方操作的機械、用具的調試、保養、維修及妥善保管等。

　　15、 如果圖紙和甲方要求與中華人民共和國及____市施工驗收規范標準之間有任何不一致或差異的地方，乙方應以質量較高者施工，由此引起的費用均由乙方承擔。

　　16、 涉及變更、工作指示單、工程會議紀要、施工組織措施、甲方交辦的臨時工程等，乙方不得以任何理由拒絕執行，若拒不執行或拖延時間完成，每發生一次，乙方應根據甲方要求支付 500 元的違約金。

　　17、如乙方所施工的項目未按施工圖紙要求和各種規范要求施工，甲方要求整改，如乙方未能在甲方規定時間內無條件地整改完畢，甲方有權委托其它施工單位進行整改，所發生的一切費用由乙方承擔。

　　18、 乙方在施工期間應認真按照施工圖紙、施工規范、驗收標準、設計要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查，并為檢查提供便利條件；并按照甲方代表及委派人員在檢查過程中的要求進行返工修改，對于返工修改的項目，乙方無條件的進行，由此所發生的費用屬乙方責任的由乙方承擔。

　　19、 乙方施工過程中，乙方必須在每天內將施工段建筑材料或建筑垃圾清理歸堆完畢，并將建筑垃圾運至甲方指定點，每拖一天乙方應按照200元次的標準承擔違約金，該違約金累計計算，無上限。

　　20、 對違反甲方所制定的各項規章，乙方應按照甲方所指派現場質量和安全監督人員的要求承擔違約金（工人每次30元以內，管理人員每次100至500元）。

　　21、 乙方不得擅自將本合同項下的權利和義務轉讓，一經發現，按乙方違約處理；甲方有權解除本合同，乙方應承擔本合同總價 5 %的違約金。造成甲方損失的，還應承擔由此造成的甲方的一切損失。

　　第五條：施工質量與驗收

　　1、 乙方在驗收管樁后對已驗收部分的樁制作質量承擔連帶責任，乙方必須嚴格按照施工圖說明和有關樁基礎施工要求，確保工程質量達到國家頒布的施工驗收規范和質量驗收標準。乙方保證工程達到一次驗收合格標準，否則乙方自費修復至合格，同時應按合同總價的 5 %向甲方支付違約金，修復整改時間計入工期。

　　2、 隱蔽工程和中間驗收工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到合同條款約定的中間驗收部分，乙方自己檢驗合格后，在隱蔽和中間驗收48小時前通知甲方參加。通知包括乙方自檢記錄，隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間、地點及部位，乙方準備驗收記錄。驗收合格，甲方在驗收記錄上簽字后方可進行隱蔽和繼續施工；驗收不合格，乙方在限定的時間內修改和返修，再次驗收直到合格為止。

　　3、 工程竣工后，乙方應及時填寫報驗申請單給甲方，甲方收到報驗申請單后10天內組織有關部門驗收，樁基礎未經驗收甲方進行后續工程的施工，責任由甲方負責，并承擔相應費用。

　　4、 乙方在樁基工程完成后應及時提供完整的竣工資料。

　　第六條：保修條款

　　1、 質量保修期

　　質量保修期從本工程竣工驗收合格之日起算，約定質量保修期為工程樁設計文件規定的使用年限。

　　2、 保修內容：

　　乙方對于施工范圍內的所有工作承擔保修責任。

　　3、 質量保修責任

　�。�1）屬于保修范圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知后的7天內派人修理。乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委托其他人員修理，修理費用從乙方的質量保修金內扣除。

　　（2）發生須緊急搶救事故，乙方接到事故通知后，應立即到達事故現場搶修。非乙方施工質量引起的事故，搶修費用由甲方承擔。

　　（3）因乙方或丙方原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的，乙方應承擔損害賠償責任。

　�。�4）對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施；由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。

　�。�5）質量保修完成后，由甲方組織驗收。

　　4、 其他

　　施工期間，圍護樁若發生位移、變形、滲漏等工程質量問題的，乙方應修復。

　　第七條：違約、索賠和爭議

　　1、 因甲方原因造成合同無法履行，甲方應承擔違約責任。

　　2、 甲方應按本合同約定的時間向乙方支付相應的`款項，若逾期支付，每逾期一天，應支付應付款項的 0.3 %的違約金。

　　3、 因乙方原因造成合同無法履行，乙方應承擔違約責任。

　　4、 乙方應按本合同約定的期限完成工作內容并通過甲方有關部門的驗收，若造成逾期竣工并通過甲方有關部門驗收的，每逾期一天，乙方應承擔打樁費總額的0.3 %的違約金。若超過 10天仍未完成的，甲方有權解除本合同，乙方應承擔打樁費總額 5 %的違約金，同時造成甲方損失的，還應承擔由此造成的甲方的損失。

　　5、 乙方有正當索賠理由成立后14天內依據相關證據向甲方提出索賠通知，超過14天視為放棄。

　　6、 若因乙方原因合同解除后，乙方應于接到甲方通知后____日內無條件退出工程現場；合同解除后并不解除乙方對已施工部分的工程質量責任和保修責任及合同履行過程中的違約責任。合同解除后，已完成的工程量由雙方進行結算；辦理結算后，甲方按合同約定支付已完成工程量的工程款。

　　7、 乙方必須于每月____日報送給甲方一份詳細帳目（副本抄送施工監理單位），詳盡列出當月乙方根據合同條件有權獲得的所有索賠項目（應當包括索賠事項發生的時間、原因、具體工程部位、工程數量、索賠估算總金額，如人工費、機械費、材料費、管理費、利潤等所有費用）。不列在此帳目中的額外索賠視為乙方放棄此等索賠，甲方將不予考慮。

　　8、 三方因發生爭議協商不成時，任何一方均可向工程所在地的人民法院起訴。

　　第八條：本合同經雙方代表簽字、單位蓋章后生效。本合同自雙方履行完畢全部各自的義務后終止。

　　第九條：本合同一式六份，甲、乙雙方各執貳份。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：xx，男，漢族，住

　　根據《合同法》及其他相關法律的規定,甲乙雙方本著友好協商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達成如下協議,甲乙雙方均應按照本協議項下的規定嚴格執行,確保工程的順利完工。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：廣東省汕頭市馬浦鎮1#高架橋樁基工程

　　2、工程基本情況：樁基總量1500根，孔深35m至60m，工程單價280元/m。

　　二、雙方權利義務

　　1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平，并應當提供施工工人住房，本施工工程水、電費由甲方負責。

　　2、合同簽訂后，乙方應該盡快組織機械設備進場施工，如因乙方的原因而遲遲不能進場施工，甲方有權追究乙方的違約責任。

　　3、甲方應該在乙方機械設備進場后5日內提供好本合同第二條第1款所規定的內容，超過5日的，甲方應向乙方承擔違約責任。

　　4、甲方應該為乙方的施工提供良好條件，包括工作面、征地等，保證乙方按照正常的工期進行施工，如因甲方原因導致乙方暫停或者不能施工等影響工程施工進度的情形，甲方應向乙方承擔違約責任，造成損失的'，還應該承擔賠償責任。

　　5、乙方保證按照相關的質量標準進行施工，保證工程的施工質量，如甲方認為乙方的工程施工質量不合格，其應該向乙方提供標準的工程質量報告，否則即視為工程施工質量合格。

　　6、如工程出現施工質量問題，乙方有義務組織修復，修復費用由甲方承擔。

　　7、合同簽訂后，如因工程施工難度增加、質量標準提高等原因造成乙方施工成本增加的，增加部分的費用由甲方承擔。

　　三、工程結算及付款方式

　　1、甲方每月的1日至3日向乙方支付上月工程總量80%的工程款，結算依據為上月工程總量和本合同第一條第2款規定的工程單價，否則甲方應該向乙方承擔違約責任。

　　2、本工程全部竣工完成后3個月內，甲方應向乙方支付余下的工程款，否則甲方應向乙方承擔違約責任。

　　四、違約責任

　　1、甲方違反本合同第二條第1款、第3款、第4款的規定，應該向乙方承擔本合同項下工程款%的違約金，如甲方繼續違約，致使乙方無法施工的，甲方在向乙方承擔違約責任后，乙方有權單方解除合同。

　　2、甲方違反本合同第三條第1款的，應向乙方承擔該月施工工程款%的違約金，累計數月未結算的，總違約金由各月違約金相加計算，超過3個月未按照要求結算工程款的，乙方有權單方解除合同并追究甲方的法律責任。

　　3、甲方違反本合同第三條第2款的規定，應向乙方承擔未結算工程款%的違約金，并同時向乙方承擔同期銀行貸款利率4倍的利息。

　　4、乙方違反本合同第二條第2款規定的，應向甲方承擔合同總額%的違約金。

　　五、爭議解決

　　甲乙雙方履行本合同發生爭議的，由雙方協商解決，協商不成的，可以向人民法院提起訴訟。

　　六、本協議未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議。

　　七、本協議一式2份，甲乙雙方各持一份，具有同等的法律效力。

　　八、本協議自甲乙雙方簽字之日起發生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　時間：時間：

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇3

　　發包人（全稱）：xxxx項目部（以下簡稱甲方）

　　承包人（全稱）：xxx（身份證號： ）（以下簡稱乙方）

　　依照有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲方將xx樁基（錘擊沉管夯擴樁）工程承包給乙方。為了保證本工程的安全、文明施工、質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方就有關樁基工程施工事項協商一致，特訂立本施工承包合同，以資共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：xxxx公園。

　　2、工程地點：xxxx新城。

　　二、工程承包方式、范圍和內容

　　1、工程承包方式為包工包料、包機械（含機械進出場）、包安全、文明施工、包質量、包工期。

　　2、工程承包范圍為xx公園c區荷塘月舍的錘擊沉管夯擴樁樁基施工，機械進出嘗現場文明、安全施工等由乙方承擔。具體樁數和工程量以建設單位和甲方共同認可的施工圖和工作聯系單，以及樁基施工記錄為準。

　　3、工程承包內容為xx公園c區荷塘月舍錘擊沉管夯擴樁樁基施工（含建設單位要求施工的試驗樁）。具體承包內容包括場地平整，障礙物處理，樁位測量放樣定位，鋼筋、砼材料供應，鋼筋籠制作安裝，混凝土現場拌制及澆灌，試件、試塊取樣制作養護試驗，成樁及樁孔防護，施工技術資料收集整理成冊，辦理施工技術資料簽證，施工現場的臨時水電安裝和臨時設施的設置等整個樁基施工全部內容。

　　三、工程決算單價及結算原則

　　1、本工程量決算按建設單位和甲方提供的施工圖紙、設計單位的設計變更函，有關現場監理、業主工作聯系單、簽證單等，經甲方認可后作為決算依據，甲方雙方約定上述樁基施工的結算單價為570元/m3（不含稅金），此此單價按現場監理、建設方和甲方共同認定的實際成型的樁砼量計算，樁空孔部分和超出設計要求的超灌部分砼均不予計價，結算工程量以甲方與建設單位決算的工程量為準。

　　2、甲方支付乙方工程款時，乙方向甲方提供鋼材、水泥、砂礫材料發票及民工工資表。

　　3、甲乙雙方約定試驗樁結算單價為570元/m3（不含稅金）。

　　4、乙方樁基施工用水電費由乙方負責承擔，按現場實際用量由甲方在乙方的工程款中扣回。

　　四、工程工期

　　1、本合同約定的工程試樁和工程樁必須按甲方指定的工期完成。從第一根樁施工開始計算工期，乙方根據甲方的工期如有延期，則延期2天后，第3天開始延期每天按XX元處罰，累計處罰最多不超過樁基工程總造價的5%。

　　2、遇人力不可抗拒因素，工期按監理、業主簽證累計工期順延，乙方發生的增加費用由甲方協助向業主簽證。乙方在上述情況發生3天內，就延誤時間、內容和因此發生的增加費用支出向甲方及時提出報告，由甲方轉報業主、監理并協助簽證。

　　五、工程質量

　　甲乙雙方約定的工程樁基質量為確保合格，不準出現三類樁及三類以上的樁質量問題，不準由于樁質量問題引起對工程評優創杯的質量影響。如由于樁基工程質量問題，導致樁基驗收不合格或影響工程質量評優創杯，除乙方無條件返工處理合格外，甲方可視情對乙方作出質量處罰，乙方應無條件接受甲方的質量處罰。

　　六、甲乙雙方責任

　　1、甲方責任

　�。�1）全面履行合同，確保乙方正常施工。

　　（2）提供本工程樁基施工圖紙、地質資料、場地基準標高、基準水準點、總定位坐標控制點等有關乙方要求的技術資料。

　�。�3）及時協助乙方做好有關簽證工作，對乙方提交的簽證報告在3天內報送業主并協助督促業主簽復。

　�。�4）負責辦好施工手續，需乙方協助的工作乙方無條件配合。

　�。�5）督促乙方做好安全管理，文明施工。

　　（6）鑿樁工作由甲方負責，不屬乙方施工范圍，如樁頂、樁身等超出標準部分的增加費用由乙方負責，由甲方在工程款結算時扣回。鑿樁前，相關后續后續單位應與樁基施工人員共同做好相關的現場記錄。

　�。�7）甲方應為乙方提供布置臨時設施的場地和臨時用水水源、臨時用電電源。

　　2、乙方責任

　�。�1）全面履行施工合同，嚴格按現行標準、規程、規范和設計要求組織施工，嚴格履行質量、安全、文明施工，工期的合同要求，確保正常施工。

　�。�2）服從甲方、監理、建設單位的指揮和管理。

　　（3）服從現場有關部門和職能人員的監督管理。

　　（4）負責施工機具、設備和人員調配，乙方保證進場的樁機能滿足施工和甲方管理的需要，人員調配投入計劃必須征得甲方同意，現場管理力量必須滿足施工和甲方管理的要求。

　�。�5）因乙方原因造成的質量問題或事故，乙方必須無條件按甲方的要求返工至合格，并承擔其費用�？紤]到南昌電力供應情況，乙方應自行配備備用電設施，費用由乙方自行負責。

　　（6）樁基工程完工后，及時向甲方提交甲方、監理、建設單位和質監部門認定為齊全完整有效的相關工程技術資料及其他相關資料。

　�。�7）全力配合有關部門對施工現場的檢查和監督管理等。

　�。�8）工種之間必須友好相處，相互配合，不得相互推諉扯皮。

　�。�9）乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可，并由本人做好家屬的`安全教育工作，小孩更應由家屬嚴加看管。如發生意外概由乙方承擔責任。

　�。�10）嚴禁在宿舍內用火燒飯和隨意拉電線，以及燒電爐等違反安全管理行為，一經查實處沒收器具并每次罰款100元。如發生意外概由乙方承擔責任。

　�。�11）施工期間發生矛盾，應及時向現場負責人匯報，尋求商量解決，嚴禁聚眾斗毆，如在施工現場發生聚眾斗毆事件，不論有無理由每次罰款伍仟元；嚴禁在工地或宿舍內賭博，發現時每次罰款貳仟元，罰金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規被押送公安機關處理，項目部不予承擔任何責任。

　�。�12）乙方勞務人員進入現場施工，必須簽訂勞務合同，必須進行三級安全教育，嚴格執行安全規章制度，一旦發生安全事故，查清原因如屬乙方責任，按事故的實際損失由乙方自負外，同時追究相關責任，并視責任輕重采取相應的處罰措施。

　　（13）發生安全事故應立即組織搶救，并保護好現場，即刻上報項目部，嚴禁隱瞞事故不報。

　�。�14）積極配合項目部工作，做好上情下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產責任制。

　�。�15）乙方經濟責任人是樁基工程安全的第一責任人，應帶頭遵紀守法，不準違章指揮，準確把握安全、質量、進度、效益的關系，保證全員安全，施工順利進行。

　�。�16）積極配合項目部組織的安全知識學習，宣傳及業余上課，并落實到每個職工，真正做到安全第一、預防為主，增強以人為本的現場安全氣氛。

　　（17）乙方必須確保專職技術、質量、安全員的到位，并嚴格履行職責，如不到位項目部有權對乙方作出每天100元每人的處罰。

　　七、安全生產、文明施工

　　乙方在施工中應嚴格按甲方要求進行管理，遵守安全生產操作規程，設置專職安全員，并采取必要的安全防護措施，以確保施工安全。如因乙方違章指揮、違章操作而引起安全事故或其他事故，均由乙方負全部責任和承擔全部經濟損失及費用。乙方負責做好現場文明施工和相關的安全生產、文明施工資料。

　　八、材料供應

　　本工程樁基所用的鋼筋、水泥、砂石等由乙方自行采購，各種材料質量必須經相關部門檢驗合格后方可使用，及時做好進場材料臺帳資料和相關簽證工作。

　　九、樁基驗收

　　工程具備樁基驗收條件，乙方經甲方同意按現行相關標準、規范、規程等要求組織質量驗收，并通知甲方報送有關部門。甲方在收到乙方送交的資料以及驗收報告后，積極協助乙方進行樁基驗收。

　　十、工程款支付

　　1．本工程甲方不支付備料款和進度款，待荷塘月舍全部工程中50%的工程主體結構完成時，甲方開始支付乙方荷塘月舍樁基工程款的25%，待荷塘月舍全部工程的主體結構全面完成后，乙方荷塘月舍樁基工程款甲方應支付至80%，余款在荷塘月舍全部工程的主體結構全面完成后三個月時給予付清。

　　2.乙方必須按甲方要求及時將施工樁機和機具全部撤離現場，所有涉及施工質量事宜和樁機工程結算的資料，均已經甲方、建設單位、監理單位、設計單位和質監部門書面確認，符合有關質量和結算要求，且履行相關的簽字、蓋章等有效手續，并且整理齊全完整有效的資料上交給甲方后，甲方方準按上述約定付款方式，支付乙方的荷塘月舍樁基工程款。否則，甲方有權暫不予支付乙方樁基工程款。

　　十一、附則

　　1、乙方必須有效組織施工人員、機具、材料、資金，必須滿足本工程的進度需要，嚴禁轉包，一旦發現乙方有轉包現象，甲方有權單方面終止雙方施工合同，乙方所完成的工程款應無條件由甲方自行處理。

　　2、乙方應服從甲方的指揮和管理，嚴格執行項目部、公司的所有規章制度，自覺遵守有關法律、行政法規，乙方在施工過程中如因管理混亂，質量、安全、工期不符合本合同要求，甲方有權單方面終止雙方施工合同，另行安排施工隊伍施工。乙方所完成的工程款首先應滿足彌補甲方的所有損失后，余款結算給乙方，對此乙方不得以任何理由加以拒絕。

　　3、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執壹份，報送甲方分公司、公司經營科各壹份備案。

　　4、甲、乙雙方經濟責任人簽字、按手印之日即生效，工程款結清之日失效。

　　5、在履行合同過程中發生糾紛，雙方應協商解決或請有關部門調解，一方不愿協商、調解或調解不成，向甲方企業所在地人民法院起訴。

　　6、合同訂立時間XX年10月20日。

　　甲方經濟責任人（簽字、按手�。�：乙方經濟責任人（簽字、按手�。�：

　　身份證號：身份證號：

　　手機及電話：手機及電話：

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民拷和國建筑法》及國家對基本建設管理的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，現就明確相互權利、義務關系達成如下條款，以茲共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　第二條 承包方式：

　　第三條 承包范圍：

　　第四條 合面價款

　　1、本合同中，樁型為，砼強度等級為，樁基固定單價 元，米，該單價已綜合考慮商品砼充盈系數和稅金、3米以內空樁費、機械設備一次進出場費、機械設備場區內移機費等。

　　2、工程量：本工程為 樁，共 根，樁總長 米;該工程量為圖紙設計工程量，在設計工程量不變更的情況下，該合同為固定總價合同，除合同中工程總施工費用：有效進尺費用： 元+空樁費用 元。

　　4、工程造價：本工程合同總造價： 元,大寫：人民幣 元整。

　　5、水電費用：本工程所需水電費用由乙方自行承擔。

　　第五條 合同工期

　　1、本工程總工期為年日起至月 日結束。

　　2、設備迸場后，由于甲原因(如地下障礙物、停電、夜間不讓施工)不能正常施工時，經甲方和監理簽證確認后，竣工日期可相應順延(僅順延工期，無其他任何經濟索賠)。

　　第六條 工程款支付方式

　　1、樁基工程完成總工程量的50%，支付至該部分工程量對應合同價款的70%;

　　2、樁基工程全部完工并提交完整工程資料后付至合同總價款的80%;

　　3、經檢測合格并出具報告后一個月內付至結算總價款的95%;

　　4、質保金為結算總價款的 5 %，質保期一年，自工程檢測合格之日起計算，質保期內無質量問題，期滿后一個月內無息退還a

　　5、每次支付工程款時，乙方需提供全額正規工程發票，否則甲方有權拒絕付款直至乙方提供合格發票時止。

　　第七條 工程結算

　　1、如果施工過程中未發生甲方設汁變更，則合同工程量按照圖紙設計工程量計算。

　　2、因甲方設計變更造成的工程量增減，增減部分的工程款按照甲方實際核實的工程量和合同單價據實調整。

　　3、結算價格調整方法：

　　(1)合同固定單價已綜合考慮3米以內的空樁贊用，實際施工空樁長度超過3米的，超過部分的空樁按 進行結算。

　　(2)如因甲方變更，導致乙方機械設備二次進場移機的，每臺次增加10000元。

　　4、工程結算時，乙方必須如實提供經監理、甲方現場負責人簽認的打樁記錄、實際施工時間和打樁前的場地標高以及工程驗收單，否則，甲方有權不予結算直至其提供完整結算資料時止。

　　第八條 雙方權利和義務

　　(一)甲方權利和義務

　　1.甲方向乙方提供下列圖紙、資料：

　　施工現場工程地質勘察資料、設計技術資料、總平面圖各一份，工程樁位施工圖兩份，并保證資料準確。

　　2、按照合同要求支付工程款。

　　3、組織設計單位和乙方進行圖紙會審。向乙方進行設計交底，及時簽發交底會議紀要。

　　4、提供施工放線用坐標控制點和標高水準點，并以書面形式交給乙方，并進行現場校驗，待復核無誤后，簽證存檔。

　　5 負責施工現場與外界連接道路的暢通，滿足施工運輸的需要。

　　6、負責施工現場的三通一平工作，負責地下障礙物的處理及周邊其他關系的協調處理，為乙方的正常施工創造條件。

　　7、甲方負責乙方施工期間的一切影響正常工作的各種阻工因素，創造良好施工環境，確保乙方正常施工。

　　8、甲方應遵守雙方達成共識的工程款撥付方式。保障到位，確保工作又快又好開展。

　　9、甲方應負責補償因甲方原因造成的誤工，而影響乙方的利益。損失雙方協商而定。(因天氣、地震等不可預料以及正常監理規范引起的誤工不計)

　　10、如遇特殊情況需變更的，甲方有提前告知的義務，以便乙方作好配合現場工作的準備。

　　11、甲方委派 (聯系電話： )為甲方駐工地代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。但涉及工程變更、工期順延、進度款的支付、工程結算等需要經甲方另行審核確認后方為有效。

　　(二)乙方權利和義務

　　1、乙方項目經理 ，身份證號 ，聯系電話 。乙方項目經理代表乙方履行合同，按照甲方要求參加相關施工協調會、例會，全權負責工程項目的管理以及與甲方、政府、周邊其他關系的協調處理。工程款的支付、甲方對違約金的扣除等與合同履行有關的文件、紀要須乙方項目經理簽字有效。

　　2、按甲方要求配備樁基施工機械設備，確保按期完成合同范圍內工作量。

　　3、負責施工現場軸線及樁位的測量放線.工作。

　　4、按規范和設計要求完成本工程的施工任務。

　　5、嚴格按照施工圖紙施工：確保施工的工程滿足質量要求，并按合同規定的時間如期完工和交付。

　　6、各種相關資料于完工后 日歷天內整理完畢，提交甲方 份。

　　7、制訂安全施工保證措施，保證施工期間安全、文明施工，負責組織施工機械、人員安全進退場，施工過程中出現的一切安全事故均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

　　8、服從甲方管理，如發生不服從甲方正常管理而造成的糾紛或經濟損失，乙方負全部責任。

　　9、開工前 日向甲方提交施工組織設計。

　　10、機械進出場費及工地臨時設施費、材料保管費及施工中產生的其他費用已綜合計入合同單價內。施工材料丟失所造成的損失由乙方自行承擔。

　　11、乙方應認真做好工作期間的機械、用電、消防等一切安全生產工作， 因設備運轉工作期問以及其他乙方原因造成的安全方面損失，由乙方自行 承擔。甲方概不負責。

　　12、乙方應積極配合監理、現場技術人員，有做好現場試塊送檢、資料 記錄、日志等資料填報工作。

　　13、乙方應樹立高度負責的質量意識，認真按相關規范工作，確保滿足 相關質量要求，質量達標以最終檢測方的評訂結果為準。對予未達標的工 作面，z.方除重新補正外，還應賠償甲方進度、材料不良影響造成的損失。

　　14、工程全部完工后，乙方應及時退場，從施工現場清除并運出設備、材料、生活、施工垃圾和各種臨建設施(不包括打樁所出土的清理)，保持工程現場的清潔，不得影響甲方進行下一步施工，否則，甲方有權委托第三方清理，發生的費用由乙方承擔。

　　15、配合甲方的樁基檢測工作。

　　16、施工過程中因噪音擾民等產生的一切費用(含相關部門的手續辦理及費用)由乙方承擔。

　　17、積極配合甲方協調周邊關系。

　　第九條 關于工期的約定

　　乙方必須嚴格按照合同第五條相關約定按期開工和完工，因乙方自身原因造成工期延誤的，工期每延期一天向甲方支付違約金： 元，并承擔由此給甲方造成的損失。

　　第十條 關于工程質量及驗收的約定

　　1、乙方應認真按照國家、地方頒發的施工驗收規范、本工程設計圖紙要求進行施工，并接受甲方代表或委派人員的檢查、檢驗，承擔自身原因導致的返工修改費用。

　　2、如對工程質量有爭議時，由專業部門認定，認定費用及因此造成的損失由責任方承擔。

　　3、隱蔽工程要經監理單位驗收合格并簽章，辦理工序驗收手續。

　　第十一條 關于安全文明施工的約定

　　1、乙方必須按照國家現行安全文明施工規范規定及工程建設強制性標準組織施工，并承擔由此引起的`各類安全事_故責任及其費用，如因此造成工期延誤，則工期延誤的責任由乙方承擔。

　　2、乙方施工前必須進行安全技術交底，保證安全用電，安全防護，負責對進場施工機械及工器具進行檢測，確保機械、工器具及其他設備的安全，否則乙方賠償給甲方造成的損失。

　　3、乙方必須對工人進行三級安全教育且每周不少于兩次安全知識培訓。

　　4、乙方必須安排持有執業或從業資格證書的專職安全管理人員進行施工安全管理工作。

　　5、乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，應在開工前向甲方及監理單位提交安全防護措施方案，經甲方及監理單位書面認可后方可實施;防護措施費由乙方承擔。

　　6、因乙方違反安全操作規程導致工程損害或給甲方、第三方造成的損失，均由乙方承擔責任及費用，且工期不予順延。

　　7、乙方施工過程中所發生的安全傷亡事故，由乙方負全部責任并承擔由此產生的費用，且工期不予順延。

　　8、乙方應隨時接受甲方對工程質量、安全文明施工進行的監督檢查，因乙方施工質量問題、安全文明不達標造成工期延誤及損失的，由乙方承擔全部責任及其費用。

　　第十二條 關于材料供應的約定

　　1、乙方根據合同條款約定，按照設計和規范的要求采購工程需要的材料，并提供產品合格證明。在材料到貨后2小時內通知甲方驗收。對不合格或與合同規定不符的產品或材料，甲方有權拒絕驗收，乙方應按甲方要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品或材料，承擔由此產生的費用，工期不予延期。

　　2、乙方用于工程中的原材料必須滿足工程質量要求，對于要求復檢的材料，應現場按規定批次取樣，并送入方指定實驗室進行實驗。

　　第十三條 違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照國家頒發的現行的設計、施工驗收規范及工程設計圖紙的要求進行施工，工程質量必須達到國家和地方的質量檢驗評定標準，并按照規定進行質量驗收和評定。否則，乙方應自費修理、重做直至合格為止。造成工程延期的，按本合同條款承擔工程延期違約責任，給甲方造成損失的：乙方應予以賠償。

　　2、乙方施工的樁長誤差應在規范規定之內，如經過檢測后，發現樁基施工質量不合格、實際樁長與設計樁長偏差超出規范要求時，乙方負全部責任，并承擔由此產生的所有費用以及給甲方造成的損失。

　　3、乙方對因訂立和履行本合同獲得的甲方的圖紙。資料等具有保密義務，未經甲方事先書面同意，不得以任何方式和理由向第三方披露或以其他方式予以公開。該保密義務不因本合同的無效、終止或解除而終止。

　　4、甲方應在開工前 3 天將施工所需圖紙、資料提供給乙方，若甲方不能按時提供而造成工程延誤時，工期相應順延，無其他任何經濟索賠。

　　5、合同履約期間，乙方施工人員發生偷盜等違法事件時，每發生一次，乙方向甲方交納違約金 元，且由此給甲方造成的損失和所有法律責任由乙方承擔。

　　6、如乙方不能按期完成合同約定的承包內容，甲方有權解除本合同，并將乙方承包范圍內的工程另行分包，所產生的后果及一切費用均由乙方負責。

　　第十四條 履約保證金

　　1、乙方自愿交納本工程履約保證金：￥ 元，大寫：人民幣 圓整。

　　2、乙方須在合同生效后7個工作日內足額繳納履約保證金，否則甲方有權拒絕支付工程款。

　　3、工程全部完工，經樁基檢測合格并出具報告后，乙方且無其他違約責任，甲方無息退還乙方履約保證金。

　　4、合同履約期間，甲方有權根據乙方違約輕重，除按相關違約條款執行外，扣除部分或沒收乙方交納的履約保證金。

　　第十五條 爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解，協商調解不成時，應向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第十六 條其他

　　1、本合同項下一方致另一方的通知均應以書面形式發出，如以面呈方式遞交，則送交當時視為送達;如以傳真方式送交，則以發出方傳真機顯示通知業已發送后24小時后視為送達;如以掛與郵寄方式送交，則以郵寄方按照本合同簽字頁載明的聯系地址寄出后視為送達。如一方變更聯系地址，應當在變更前七日內通知對方，否則視為投有變更。如收到變更通知前發出通知，則該通知仍有效。

　　2、本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 汾，具有同等法律效力;本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并蓋公章(或合同專用章)后生效。

　　3、本合同未盡事宜，由雙方協商，簽訂補充|辦議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：__________________ 乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日 _________年________月_______日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇5

　　發包方：xx有限公司（以下簡稱甲方）

　　施工方：xx有限公司宿州分公司（以下簡稱乙方）

　　為明確甲、乙、丙三方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，按照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，經雙方協商一致簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　工程名稱：君悅學府項目二期14#、15#樓樁基工程

　　工程地點：宿州市金海三路和迎賓大道交叉口西南角

　　承包方式：包工、包料、包質量、包安裝、包安全、包驗收通過的一攬子承包方式承攬本工程。

　　工程承包范圍：14#、15#樓樁基圖紙范圍內的樁基工程施工的全部工序。

　　第二條 工程工期

　　開工日期以甲方工程部所發開工通知為準。工程工期為45天日歷天數。

　　第三條 工程質量標準

　　乙方嚴格按照國家頒布的施工驗收規范文件及工程設計圖紙要求進行施工，工程質量達到國家或專業質量檢測評定標準的合格等級，工程樁的合格率為100%，如質量達不到合格，由此造成甲方的經濟損失均由乙方承擔。

　　第四條 材料供應

　　乙方在預應力混凝土管樁進場的同時，應及時通知甲方或甲方代表驗收并在送貨單上簽字確認作為支付材料款的依據。同時乙方應向甲方提供產品的出廠合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

　　第五條 合同價款及付款方式

　　1、工程量及單價

　　1）、本項目工程量約：8310米（本工程總根數為277跟，樁長暫按30米）。

　　2）、預應力高強混凝土管樁（PHC），采用徐州管樁，用錘擊法或靜壓法施工，PHC—500（125）AB—C80：綜合單價按194元/米；此綜合單價包含材料費、人工費、輔助費、機械設備費、檢測費用、截樁費，小型機具，配件費用、臨時設施費、缺陷修復費、送樁費、物質的運輸、裝修、堆放，領用、保管、二次搬運費、安全文明施工費、環境保護費、趕工措施費、冬雨季施工費、夜間施工費、水電費、損耗、管理費、利潤、稅金以及合同明示或暗示的所有責任、義務、配合費用、風險費用等與樁基工程施工相關的一切費用。

　　3）、本項目樁基工程的綜合單價不含樁基檢測費用，樁基檢測費用為10萬元（小寫：100000元），計入竣工結算。

　　2、付款方式

　　1）、本工程無預付款

　　2）、工程款支付，樁基成功后施工完畢后，甲方在十五個工作日內付至已完工程量的50%，工程樁靜載、動力測試合格，資料齊全，通過主管部門審查合格，竣工結算完成后甲方付至結算價的95%，余5%作為質保金，待工程竣工驗收交付使用后15日內付余下工程款（不計利息）。

　　3）、工程款支付時，優先用君悅學府一套商品房作為工程款抵扣給乙方。

　　第六條 竣工驗收及工程資料

　　1）、打樁完畢后，乙方應盡快做好竣工驗收的一切準備工作，隨時接受甲方、監理單位及建設主管部門的竣工驗收�；�坑開挖后3個日歷天內，乙方提供全部工程資料給甲方。

　　2）、竣工資料乙方自行負責，按本工程所在地所管轄的質監站有關規定進行編制，并需符合本工程所在地檔案管理部門的整理要求和分數要求（不得少于三份，其中原件一份，復印件二份）。

　　第七條 雙方責任

　　1、甲方責任

　　1）、應在施工前確保施工場地具備施工條件，負責辦理施工所需的各種證件及相關手續，并向乙方提供施工場地的工程地質勘探報告等資料，對資料的真實性、準確性負責。

　　2）、應在施工前提供圖紙一份，并組織乙方、設計單位、監理單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。

　　3）、將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。

　　4）、協調處理施工現場周圍的地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護。協調處理好施工現場周邊的群眾關系，解決施工現場周圍群眾阻撓施工問題。

　　5）、甲方提前7日通知乙方進場

　　2、乙方責任

　　1）、按施工圖紙要求做好各項施工準備，且如若施工過程中，由于施工不當造成的爆樁或樁身破碎，由此造成的費用均由乙方承擔。

　　2）、服從甲方、監理單位的管理，時刻注意本機組人員的安全，在PHC管樁運輸過程中及到施工現場后的卸樁期間和施工期間發生的一切人身、機械、安全傷亡事故，由乙方承擔全部經濟損失及法律責任。

　　3）、乙方必須無條件服從甲方施工現場統一管理、安排。按甲方要求的人員、設備、進場日期進場，每延期一天罰款2000元，并視工程情況有權清退出場。保證機械的正常運轉，從人員到設備合理組織，不影響工程的正常施工。

　　4）、乙方應嚴格按照標準、規定組織施工，隨時接受甲方、監理人員及委派人員的檢查，把好質量關。乙方加工的管樁送到施工現場的同時，應向甲方提供這批管樁的出場合格證、混凝土構件的強度報告及其匯總表和有關材料的檢測報告等一切有關材料的`證明資料，同時應按工程所在地建筑材料質量監督站所規定的要求執行。

　　5）、工程質量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內予以修復，直到符合驗收標準為止，質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項，并由乙方承擔由此產生的工程損失等一切費用。未經報驗的工程質量及工程量不予任何。

　　6）、乙方應按甲方的要求，每天上報預應力混凝土管樁的施工進度。

　　7）、乙方應遵守國家、行業的法律、法規和相關要求，接受各方監督，預防環境破壞，不斷改善施工環境。

　　8）、樁基檢測中，若存在不合格樁，乙方需補樁處理及承擔相應的費用。因乙方原因樁在施工中出現超送現象，導致基礎變深或其他基礎處理費用，根據設計院處理意見及設計變更單，由甲方、監理單位、建設單位出具處理意見，以簽證形式通知，但發生的費用由乙方承擔。非乙方原因，由甲方、監理單位、建設單位經濟簽證處理。

　　9）、乙方在完成合同約定的全部工程后，應當無條件3天內退場并及時清理場地內的垃圾及臨設施，保持工程現場清潔，不得影響甲方下一步施工。否則乙方要賠償由此給甲方造成的一切損失。

　　第八條 樁基中間驗收

　　1）、工程覆蓋前，如樁焊接質量、樁入土前的實際位移、樁垂直度等，乙方自行檢驗后立即通知甲方和監理單位參加驗收，經甲方代表和監理在驗收記錄上簽字后方可繼續施工，甲方代表和監理實行旁站跟蹤施工監督管理。

　　2）、乙方必須按設計圖紙施工，在施工壓樁過程中若出現樁身斷裂及補樁，乙方必須在樁基未離開樁位前通知甲方和監理單位，并保持現場狀態，因乙方機械設備原因或工人操作不當引起的斷樁偏樁及爆樁，乙方則承擔該爆樁的樁費（如樁偏位超出規范范圍需變更的一切費用由乙方承擔）。

　　第九條 違約責任

　　1）、乙方未經甲方許可停工，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件七日內退場，雙方于乙方退場后按驗收合格工程造價的80%結算，由此造成的一切損失乙方自行承擔。

　　2）、工期延誤或出現大質量事故，而乙方又無積極措施確保按合同工期完成，或無力按質量標準返修者，甲方有權責成乙方停止施工并終止合同。由此產生的質量事故、工期延誤等一切費用及損失由乙方承擔，甲方直接從乙方工程款中扣除。

　　3）、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔人民幣5000元的違約金，逾期達十日，甲方有權解除合同。

　　4）、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范引起的工程質量問題，無論工程是否已驗收合格、交付，均自甲方或使用人知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

　　第十條 其他條款

　　1）、本工程發生的所有經濟簽證須在發生之日起3天內報送完畢，逾期報送的經濟簽證均視為無效簽證。

　　2）、本合同的未盡事項，必要時由甲、乙雙方另訂補充合同，經簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。

　　3）、本合同糾紛解決方式：甲、乙雙方協商解決，雙方協商不能達成一致，提交工程所在地的人民法院解決。

　　4）、本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份，本合同自雙方法定代表或委托代理人簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　委托代表：委托代表：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號： 賬號：

　　年 月 日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇6

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　第一條合同依據

　　本合同的法律依據是《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程合同及施工條例》；工程內容及工程量是按貴州能達電力設計有限責任公司設計的《清鎮寒坡嶺110KV變電所新建工程電氣部份第一卷第六冊全所照明及第一卷第七冊防雷接地》施工圖為依據進行計算及核定。

　　第二條工程名稱、地點和范圍及內容

　　一、工程名稱：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所接地及照明安裝工程。

　　二、工程地點:清鎮寒坡嶺110KV變電所內。

　　三、工程范圍及內容:

　　1：清鎮寒坡嶺110KV變電所防雷接地安裝。

　　2：清鎮寒坡嶺110KV變電所全所照明安裝。

　　第三條承包方式

　　本工程甲方將工程以包工包料xx按實結算下浮%的方式承包給乙方施工。（結算定額采用20xx年北京地區價目本；裝置性材料預算價格執行貴州電力公司黔電定字（20xx年價）的通知》；費用構成執行《電力工業基本建設預算管理制度及規定》（20xx年版）；根據貴州省電力公司電技經[20xx年。

　　第四條雙方協作事項

　　甲方負責：

　　一：甲方應協調好該工程與有關單位的聯系，確保該工程的施工進度。

　　二:甲方應根據乙方施工進度及隱蔽資料及時組織有

　　有關部門進行中間驗收.

　　乙方負責：

　　一：乙方在施工中發現問題應及時向甲方反應。

　　二：乙方應按時按期完成該工程內的所有工作內容，不得影響其他工程。

　　三：竣工資料報有關部門審核。

　　第五條違約責任

　　按國家的相關法律法規追究對方的.違約責任。

　　第六條發生經濟糾紛處理方式

　　如發生經濟糾紛，雙方應本著實事求是的原則，協商解決，若不能達到目的，可向人民法院申請仲裁。

　　第七條施工工期

　　本工程xx年xx月xx日前完工。

　　第八條工程承包方式

　　本工程合同價款是該工程的:人工費、機械費、輔材費、主材費。

　　第九條安全責任

　　施工中的安全責任由乙方自行負責，獨立承擔相應責任。

　　第十條工程造價

　　本工程的工程款：暫定壹拾貳萬玖千柒佰陸拾元整（129760.00），本工程包工包料按實結算。

　　第十一條合同份數

　　本合同正本2份，雙方各執正1份。

　　第十二條該合同經雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：

　　負責人：（簽章）

　　負責人：（簽章）

　　日期：

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇7

　　發包方（以下簡稱甲方）__________________

　　承包方（以下簡稱乙方）__________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及______省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：__________________.

　　2、工程地點：__________________.

　　二、工程承包范圍

　　安全維護及整改。

　　三、合同工期

　　______天。

　　四、工程造價

　　工程造價為：__________________元整

　　五、質量標準

　　1、質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　2、使用標準、規范（包括但不限于以下內容）

　�。�1）本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術（驗收）規程和規范。

　　（2）本工程適用的地方標準、規程必須符合______省標準規程。

　　六、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　七、工程計價

　　1、本工程計算編制原則：按____________________________________統一解釋進行編制。

　　2、人工、材料價格的確定：人工工資按__________________計取，材料價格按照__________________執行。

　　3、具體工程量以甲方簽證單為準。

　　八、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的'爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上（以______市氣象局報告為準），一次停水、停電8小時以上。

　　2、因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　3、因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　4、因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　九、工程款的支付

　　1、工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%.

　　2、在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　十、違約責任

　　1、違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　2、因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　十一、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　十二、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　十三、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份，甲乙雙方各執______份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（公章）__________________

　　乙方（公章）__________________

　　______年______月______日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇8

　　發包單位：_(以下簡稱甲方)

　　承包人：_(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按___米計算。

　　第二條：施工方案

　　1、護坡

　　(1)、基底寬___米，厚___米，自下而上慢慢收至高度為___米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚)。

　　(2)、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

　　(3)、完工后做圍墻10米左右。

　　(4)、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

　　第三條：合同工期

　　1、經雙方協商確定,工程期為___日，暫定于自_年_月_日起至_年_月_日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　第四條：價格及付款方式

　　1、工程總承包價為___元。

　　2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、付款方式：竣工驗收后付___元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分___付，質保金一年滿后付清(時間按驗收合格之日起計算)。

　　第五條：甲方義務

　　1、按合同向乙方撥付工程款。

　　2、幫助協調施工現場的.臨時用水、用電等事宜。

　　第六條：乙方義務

　　1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

　　2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

　　第七條：施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

　　第八條：驗收

　　工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

　　第十條：其它

　　本合同于_年_月_日由雙方在___簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式___份，上方各執一份，上交__份。

　　發包單位(甲方)(蓋章)

　　授權代理人(簽字或蓋章)_：___聯系電話：

　　承包人(簽字或蓋章)：___聯系電話：

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇9

　　乙方：_ 以下簡稱乙方

　　甲方地下室底板防水工程經雙方協商承包給乙方施工。

　　為明確雙方責任、義務、權利和分項工程的承包范圍、單價、工程量的結算及付款方式等，尊循平等自愿、公平和誠實信用的原則，使工程能安全、保質、高效、按期的完成，經雙方協商訂立條款如下：

　　一、工程概況

　　1、結構類型：框架結構

　　2、施工面積約：完工后按實際鋪貼的地面面積計算。

　　二、承包工程內容采用：包工包料(人工、主材、輔耗材，防水材料鋪貼、一切施工工具，包括所有地面、墻體上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品保護等所有與防水相關的工作內容，以及所有直接、間接的費用)，甲方不再承擔任何費用。

　　三、合同工期

　　開工日期20____年____月____日完工日期20____年____月____日按甲方工程進度工期，工期每延遲一天罰款1000元。拖延工期在三天以上，甲方有權要求乙方無條件退場。

　　四、合同價款支付

　　1、合同價款：聚乙烯丙綸防水卷材(SBC)400g材料、人工等單價(一切相關費用)每平米38元按實際完工地面的面積計算，單價包括但不限于(墻體、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工，附加層、加強層材料人工;底板、墻面的伸縮縫清理及按圖紙設計、規范要求伸縮縫的人工材料費;材料運輸費、材料檢測費)。

　　2、乙方向甲方提交已完工工程量報告及相關驗收資料。乙方所承擔的各項工作必須達到規范及合同的要求，未能達到要求的`按合同單價60%給予結算。并承擔返工的材料費及延誤工期的罰款。

　　3、按實際完工的工程量計算，乙方所有的材料都進場，甲方付8萬元人民幣，基礎地面防水完工經監理驗收合格后1個月內付其本作業面工程款的95﹪;余款5﹪作為本工程的質量保修金，保修期滿1個月內付清。

　　五、質量與檢驗

　　1、承包工程質量標準：施工工藝、流程等見方案。

　　2、乙方進場需向甲方提交施工資質證書、廠家出廠材料檢驗合格證書、原材料復驗合格證明、施工方案、廠家生產許可證書以及相關文件。

　　3、甲方提供乙方技術交底及相關事項。

　　4、承包工程質量應達到約定的質量標準，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

　　5、乙方應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方依據合同發出的指令施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，并為檢查檢驗提供便利條件。

　　六、工程驗收收與結算

　　1、工程具備驗收條件，甲方在三個工作日內驗收，并由甲乙雙方共同測量工程量。

　　2、工程款結算在15個工作日內經甲方審計、審核后生效，逾期視為同意并結算工程款。

　　3、如因乙方施工質量、進度及材料質量等其他原因影響整體工程計劃以及造成直接經濟損失由乙方承擔一切責任。

　　七、質量保修

　　1、乙方應按照法律、行政法規或國家關于工程質量保修有關規定，對交付甲方的分項工程在質量保證期內承擔質量保修責任，并承擔由此產生的一切費用(材料費、人工費)。

　　2、質量保修期為

　　3、質量保修金雙方約定為總工程款的5%，質量保修期滿后一個月內付清。

　　八、安全施工

　　1、乙方進場的施工人員必須服從甲方管理和指揮，食住自理。

　　2、對自已的施工人員的安全負責，并承擔由此發生的一切工傷、醫藥等其它費用。

　　3、做到活完下腳料清，離場時所有材料、拉圾的清理運輸有乙方負責。

　　九、違約和爭議

　　本合同在履行過程中發生的違約和爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，可依法向當地人民法院提起公訴。

　　十、其它如有未盡事宜，雙方可協商增加補充合同，補充合同并具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式四份，甲方保留三份，乙方保留一份，自簽訂之日起生效，原有合同作廢，質量保修期滿、承包工程余款付清后，本合同即告終止，隨之失效。

　　甲方(蓋章)：_ 乙方(蓋章)：

　　代表人(簽字)：_ 乙方代表人(簽字)：

　　合同訂立時間20____年____月____日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇10

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲乙雙方本著公平、公正、平等、互利的原則訂立合作協議如下：

　　一、甲方將土石方工程和乙方進行合作。由乙方出資，乙方占總利潤的70%;甲方不出資，負責管理及項目的簽訂、收款等工作，甲方占利潤的30%。

　　二、本合作協議期即土石方工程施工合同期滿全部工程尾款收回完，協議自動失效。

　　三、甲乙雙方合作期間，盈利或虧損各自按比例分配。

　　四、合作期間雙方一方持卡，一方負責保管該儲蓄卡密碼，以確保項目資金安全工程施工正常運作。任何一筆款項支出都必須雙方簽字認可或電話告知，以短信的.形勢等。

　　五、合作期間，甲乙雙方均不得以任何理由借用或暫用資金。

　　六、雙方的共同管理和施工期間收到的工程進度款，只限本著本項目工程的機械費及民工勞務費用的支出，或工程相關的費用支出。與本項目無關的資金費用不得支出，每個月按比例支付部份分成。

　　七、合作期間隊伍的選擇及分項工程的定價由雙方共同協商確定。

　　甲方(蓋章) ___________ 乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

　　樁基工程施工簡單版的合同 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協商，并在此基礎上達成如下協議內容：

　　1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。

　　2、工程總價： 元(大寫 元)。

　　3、工程工期：自____年____月____日至____年____月____日，工期17天。

　　4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。

　　5、工程安全及法規制度

　�、�、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。

　　②、乙方在合同執行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的`經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。

　�、�、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。

　　④、爆破人員必須持有機關核發的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發制度，絕對不能流向其它工地或他人。

　　⑤、合同執行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。

　�、蕖⒁曳皆谑┕て陂g所發生的外部環境由乙方自行處理，必要時甲方予以協助，所發生的一切費用由乙方承擔。

　　6、工程結算及支付

　　①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款的60%。

　�、凇⒐こ掏旯ず笠粋�月內辦理工程價款結算手續。

　　7、其它：

　�、佟⒈緟f議為總價合同，合同執行期間單價不予變更。

　�、�、本協議一式四份，甲方、乙方各二份。

　�、�、本協議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。

　�、堋⑵渌�未盡事宜雙方另行協商解決，并訂立補充條款為準。

　　8、附件：施工圖紙及及材料供應。

　　8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。

　　8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發生的一切費用由乙方自理。

　　甲方：

　　法定代表：

　　乙方：

　　法定代表：

　　____年____月____日____年____月____日

【樁基工程施工簡單版的合同】相關文章：

樁基工程施工合同（精選11篇）10-22

樁基工程施工合同(12篇)02-09

樁基礎工程施工合同模板03-01

樁基工程施工合同范本05-18

樁基工程施工合同12篇02-09

樁基工程簡單版施工合同范本（通用10篇）11-02

樁基工程施工協議書03-01

建設工程施工合同簡單版（精選6篇）01-20

樁基工程施工承包協議書05-20