裝飾合同

時間：2021-07-11 10:04:32 合同范本我要投稿

裝飾合同模板6篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現的次數越來越多，它可以保護民事法律關系。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編幫大家整理的裝飾合同6篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾合同模板6篇

裝飾合同篇1

　　江蘇省xx市人民法院

　　民事判決書

　　(20xx)儀民初字第xxx號

　　原告：段XX

　　委托代理人：xxx，xx律師事務所律師。

　　被告：xxx裝飾工程有限公司。

　　法定代表人：王XX，總經理。

　　被告：王XX

　　被告李XX

　　被告李某女

　　原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段XX及其委托代理人、被告xx公司、王XX的共同委托代理人xx、李XX的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

　　原告段XX訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益，故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔連帶責任。

　　提供主要證據：

　　1、原告與xxx公司工程結算表，xxx公司揚州分公司結算憑證，證明被告xxx公司欠原告工程款的事實;

　　2、xxx公司工商登記查詢表一份;

　　3、xxx現金會計xx證言，主要內容為20xx年4月至20xx年4月間，xxx公司正常經營，但營業收不入公司賬戶，客戶交現金就由李某女拿走，刷卡就入xxx公司賬戶，公司帳冊在李某女處，現在下落不明;

　　4、xxx揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單，顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;

　　5、xxx代理人調查筆錄，主要內容為xxx帳冊在李某女處。

　　證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照，但被告王XX、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李XX、李某女、王XX采用營業收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。

　　被告xxx公司辯稱，原告證據不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。

　　被告王XX辯稱，原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務與我無關，我不應承擔連帶責任。未提供證據。

　　被告李XX辯稱，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務應由公司在其財產范圍內償還，與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由，應分案處理。未提供證據。

　　被告李某女書面辯稱，是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業務總監，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，為維持公司經營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據，應予以駁回。未提供證據。

　　經審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發起人為李某女、李XX，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王XX，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日，被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王XX申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前，xxx公司正常營業，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。

　　上述事實，有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。

　　本院認為，對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應分案處理的主張，本院認為被告李XX的主張沒有法律依據，同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務應當清償，原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實，被告xxx公司負有清償義務，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定，應該予以支持。其次，被告王XX、李某女作為股東，應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務，致使原告債權無法實現，違反了公司法及其司法解釋的相關規定，故應對該筆債務承擔連帶責任。第三，原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收，但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中，現因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避公司債務的事實成立，被告李XX、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王XX將公司財產混同于個人財產，要求其承擔連帶責任的訴訟請求，因原告的債權產生于王XX接受李XX股份成為股東之前，與其不能實現債權之間無因果關系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定，判決如下：

　　被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段XX工程款58 446.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔連帶給付責任。

　　如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告，被告李XX、李某女、王XX對此承擔連帶給付責任。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，同時預交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。

　　審判長 xxx

　　代理審判員 xxx

　　人民陪審員 xxx

　　二零XX年四月十二日

　　書記員 xxx

裝飾合同篇2

　　答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　被答辯人：

　　身份證號碼：

　　地址：

　　答辯人就被答辯人提起的提供勞務者受害責任糾紛一案，具體答辯如下：

　　一、被告黃余明應當承擔賠償責任

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條規定：雇員在從事雇傭活動中遭受人身損害，雇主應當承擔賠償責任。被答辯人在被告黃余明承包的工程中干活，被答辯人與被告黃余明形成雇傭關系。對于被答辯人在從事雇傭活動中遭受的人身損害，被告黃余明作為雇主，存在選任不當、疏于監督管理的過錯，應當承擔賠償責任。

　　二、被答辯人自身存在一定過錯

　　作為雇員的被答辯人，在從事雇傭活動中因自身沒有盡到安全注意義務致使自己從三樓摔下受傷，自己有一定的過錯，應減輕被告黃余明的賠償責任。

　　三、答辯人不應承擔賠償責任。

　　《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十條規定：承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人不承擔賠償責任。但定作人對定作、指示或者選任有過失的，應當承擔相應的賠償責任。

　　被告黃余明以包干價的形式承包了答辯人位于大鵬山莊東六巷三號的房屋裝修工程后，被告黃余明再口頭雇傭被答辯人進行房屋裝修工作。因此，答辯人與被告黃余明是承攬合同關系，被告黃余明與被答辯人是雇傭關系，答辯人與被答辯人之間不存在直接的雇傭關系。

　　被告黃余明雖然沒有在勞動部門申請從業資質，沒有提供相應的資質證書，但被告黃余明已經從事室內裝修的承包事務多年，亦曾承包過類似工程而具備相當施工經驗，因此，答辯人有理由認為被告黃余明是具有從事室內裝修資質的，答辯人在承包人員的選任上已盡到合理的注意義務。

　　根據上述法律規定，答辯人屬于承攬合同關系中的定作人，而且盡到選任的注意義務，不應承擔賠償責任。

　　四、答辯人作為定作人，假如在從事房屋裝修人員的選任上存在過失，也只是應承擔相應的賠償責任，而不應與被告黃余明共同承擔連帶責任

　　1、《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第十一條第二款“雇員在從事雇用活動中因安全生產事故遭受人身損害的，發包人、分包人知道或者應當知道接受發包或者分包業務的雇主沒有相應資質或者安全生產條件的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。”但是答辯人將房屋裝修的勞務部分承包給被告黃余明，兩者之間應定性為承攬合同關系，而非建設工程合同關系，我國法律目前沒有明確的規定把一般的家庭裝修納入建設工程合同的調整對象，因此本案不適用該條法規的連帶責任。

　　2、雖然在《住宅室內裝飾裝修管理辦法》第二十二條“承接住宅室內裝飾裝修工程的裝飾裝修企業，必須經建設行政主管部門資質審查，取得相應的建筑業企業資質證書，并在其資質等級許可的范圍內承攬工程”的規定，但該《辦法》是20xx年5月1日實施的，在20xx年11月1日國務院頒布的《國務院關于取消第一批行政審批項目的決定》（國發[20xx]24號）第三十三項、第五十六項的規定，已經分別取消了對建筑裝飾資質及室內裝飾行業企業資質的審查。

　　3、現今并沒有相關法律法規規定個人承攬一般的家庭裝飾裝修的勞務業務需要資質，也沒有明令禁止個人不能承攬家庭裝飾裝修的勞務業務。答辯人的房屋裝修屬于規模較小且投資費用較少的家庭裝修，不需要裝飾裝修資質。

　　4、本案中，法院應當充分考慮答辯人是否具有一定的選任過失，即便過失成立，法院也應當按照選任過失的大小，將應當承擔的賠償責任按比例從被答辯人應獲得的賠償中劃分出來，而不能籠統的與被告黃余明一起承擔連帶責任。

　　此致

　　深圳市龍崗區人民法院

　　答辯人：

　　20xx年11月18日

裝飾合同篇3

　　(發包人)甲方：

　　(承包人)乙方：

　　項目名稱：

　　甲乙雙方為進一步明確雙方的責任，確保合同的順利履行，根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工期

　　本工程工期為__天，從__年__月__日至__年__月__日止(遇

　　陰雨天及甲方原因造成工期拖延，乙方概不承擔責任)，乙方應嚴格執行合同相關規定，在正常情況下，乙方不得以任何理由推違。

　　2、腳手架

　　由甲方免費提供鋼管，并免費搭建腳手架，因特殊原因造成腳手架無法搭建，需甲方通知乙方進行協商，采取吊繩方法施工。腳手架搭建完畢，甲方需通知乙方共同進行檢查，消除安全隱患。需整改的要進行整改，然后乙方施工隊才可進行施工。每幢外墻施工結束，由乙方通知甲方拆除腳手架，拆除期間嚴禁乙方施工隊在腳手架上施工。

　　3、施工工藝

　　A.內外墻因破損嚴重和墻體基層不符合油漆工施工條件(如破洞、墻體干沾石脫落嚴重的，業主自砌磚墻)由乙方泥瓦工修補、粉刷水泥砂漿，乙方自行處理。

　　B.因業主在陽臺欄桿旁邊自砌磚墻造成工人無法施工(批膩子)

　　油漆工只負責用乳膠漆刷到，乙方不負責墻體的光潔質量責任。

　　C.外墻乳膠漆按兩遍膩子，乳膠漆抹一底兩面施工，樓梯按先補灰后批膩，再刷乳膠漆的順序進行施工(局部墻體脫落嚴重由瓦工先行修補，油漆工再進行施工)，施工質量應規范標準。

　　D.陽臺欄桿油漆用調和漆，先除銹，刷防銹漆__道，刷面漆__ 道，木門窗外現刷調和漆__道。

　　E.施工工藝和產品質量要求按圖紙和清單施行。

　　以上工藝流程必須達到驗收合格標準，如驗收不合格造成返工的均由乙方承擔。

　　4、合同價款

　　本工程包工包料，造價為外墻乳膠漆搭腳手架為__元/㎡。

　　無腳手架為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷，乙方自行處理。

　　內墻乳膠漆為__元/㎡，修理墻體破損及局部粉刷為每樓梯__元計算。圍墻粉刷__元/㎡，陽臺鐵欄桿刷漆__元/㎡

　　二、工程質量

　　按圖紙和清單要求(砌磚墻多粉底層一層)

　　乳膠漆顏色一致，一年內不空鼓脫落，保修期為__年。

　　三、安全管理

　　乙方必須按照國家相關安全制度規范進行施工，不準酒后上班，不準穿拖鞋、光腳上班，施工現場工人必須按規定戴好安全帽，確保安全施工。施工現場造成一切安全事故，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　四、物料進場

　　需甲方提供倉庫免費存放(材料應按甲方要求提供合格產品)，若使用不合格材料，造成返工，均由乙方承擔。

　　五、付款方式

　　按進場人數每星期支付一次生活費，每人一天40元標準，施工到二十天時，支付(材料費、人工費)工程造價的.40%，工程完工支付總造價的75%，驗收合格后支付總工程款的95%，余下的5%作為保證金，待一年后無質量問題一次性付清。

　　六、乙方工人進場時，由甲方負責安排住宿(水電費由乙方承擔)同時要配合乙方在施工過程中的用電用水問題。在項目施工過程中，乙方要做到文明施工，少擾民。

　　七、乙方必須給予現場所有參與施工的人員購買意外保險

　　八、因甲方原因造成中途停工時，超過兩天，甲方要補償乙方在場人員的生活費，每天15元/人

　　九、補充

　　因甲方未按照合同規定付款，乙方停止施工，造成工期拖延，乙方無責任，同時要支付乙方在場工人生活費。如乙方拖延工期，每延期一天要向甲方支付工程總價的0.4%。

　　若乙方違背上述條款任意一項，甲方有權終止其所參與的施工項目并追究

　　其相關違約責任。

　　此合同一式兩份，甲方乙方各執一份，經甲乙雙方簽字生效，兩份合同具

　　有同等的法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法人：法人：

　　電話：日期：

裝飾合同篇4

　　發包方(以下簡稱甲方)：______

　　委托處理人(姓名)：______單位：____住所地址：___聯系電話：____

　　承包方(以下簡稱乙方)：___單位名稱：___營業執照號：___注冊地址：____

　　法定代表人：_________

　　委托代表人：_________

　　本工程設計人：_________

　　施工隊負責人：_________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，結合本市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：_________

　　1.2 工程內容及做法(見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表)

　　1.3 工程承包方式，雙方商定采取下列第____種承包方式： (1)乙方包工、包全部材料(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表); (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限___天; 開工日期___天___月___日; 竣工日期___天___月___日;

　　1.5 合同價款：本合同工程造價為(人民幣)_________元金額大寫：_________ (詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)

　　第二條工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方。

　　第三條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供： 1、甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙); 2、甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費___元由甲方支付(此費用不在工程價款內)。

　　第四條甲方工作

　　4.1 開工前____天，為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　4.2 提供施工期間的水源、電源;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續; 4.5 施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　4.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第五條乙方工作

　　5.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　5.2 嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通;

　　5.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第六條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。

　　第七條材料供應

　　7.1 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)，甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　7.2 按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第八條工期延誤

　　8.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： 1、工程量變化或設計變更; 2、不可抗力; 3、甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2 因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　8.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　8.4 因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條質量標準

　　雙方約定本工程質量按下列第___項標準執行： (1)《北京市家庭裝飾工程質量驗收規定》 (2)其它規定：__施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第十條附則

　　1、工程開工前，甲方應將房屋外門鑰匙____把交乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時，甲方負責提供新鎖____套，由乙方當場負責安裝交付使用。

　　2、本協議簽訂后，工程不得轉包。

　　3、本協議一式____份，甲、乙雙方各執一份，協議附件為本協議的組成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（簽字）：乙方（簽字）：

　　住址：住址：

　　電話：電話：

　　身份證號：身份證號：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：____

裝飾合同篇5

　　甲方(發包方)：_________

　　單位名稱：________

　　_電話：_________

　　住址：_________

　　通訊地址：_________

　　乙方(承包方)：_________

　　住址：_________

　　法定代表人：_________

　　職務：_________

　　聯系人：_________

　　身份證號碼：_________

　　電話：_________

　　通訊地址：_________

　　郵政編碼：_________

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。

　　1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。

　　1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日

　　第二條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：

　　1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

　　2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

　　3 施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第三條甲方權利義務

　　1 開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　2 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　3 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;

　　4 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運;

　　5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。

　　第四條乙方權利義務

　　1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;

　　2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;

　　3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;

　　5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程

　　6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;

　　7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。

　　8 乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;

　　9 乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;

　　第五條材料的提供

　　1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔; 2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

　　3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;

　　4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。

　　第六條工期延誤

　　1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　2 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條質量標準

　　(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。

　　(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。

　　(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。

　　第八條工程驗收和保修

　　1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

　　2 保修

　　(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。

　　(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

　　第九條工程款支付方式

　　1 竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。

　　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第十條違約責任

　　11.1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。

　　11.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十一條附則

　　12.1 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。

　　12.4 合同履行完后自動終止。

　　12.5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　12.6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日 _

　　________年____月____日

　　裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________

　　委托代理人(簽字)：_________

　　聯系電話：_________

　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日

裝飾合同篇6

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，就乙方承包甲方的技工學校實習車間鋁合金窗制作安裝(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1 工程地點：聊城市高級技工學校院內

　　1.2 工程承包方式，雙方商定采取乙方包工、包全部材料的承包方式

　　1.3 工程期限 14天開工日期 20xx 年 8 月 6 日竣工日期 20xx 年 8 月 20 日

　　1.4 合同價款、單價：

　　鋁合金窗每平方單價為140.00元，總面積約為560平方。本合同工程造價約為(人民幣) 78400.00元金額大寫：柒萬捌仟肆佰元。

　　第二條甲方工作

　　向乙方提供施工圖紙，并向乙方進行現場交底，為乙方入場施工創造條件負責提供水源、電源為乙方使用

　　第三條乙方工作

　　委派為工地代表，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量的按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。嚴格執行施工規范、安全操作規程，安全、環境保護規定。做好施工現場管理。保護好墻面板及窗口包邊，防止破壞。保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

　　4.2 工程竣工未移交甲方之前負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條工程變更

　　工程項目及做法如需變動，雙方應協商一致，由甲方代表與乙方簽定書面變更單，同時調整相關費用。

　　第五條材料供應

　　按合同約定乙方提供的材料、設備，由監理、建設單位代表、甲方共同驗收;如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，若已使用，由乙方負責重新更換。

　　第六條工期

　　施工工期為8月20日完工，因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　第七條質量標準

　　本工程施工質量為合格標準執行;并以施工圖紙尺寸和鋁合金窗制作標準圖集制作。

　　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，應經工程質量監督站檢驗，需費用由乙方承擔。

　　第八條工程驗收、工程價款結算及保修

　　工程竣工后，經建設單位、監理、施工方、乙方共同組織驗收。乙方負責提供有關資料給甲方，甲方。驗收不合格，乙方負責返工。

　　本工程自驗收合格之日起保修期為壹年。驗收合格后雙方進行實際測量乙方施工的鋁合金窗，并按實際面積為乙方結算。

　　第九條施工安全生產

　　1、乙方在施工期內應嚴格遵受《建筑安裝工人安全技術規范》和《建筑安裝工人安全操作規范》，注意施工安全。

　　2、由于乙方在施工生產過程中違反有關有關安全操作規程，導致發生安全事故，乙方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　第十條工程價款支付方式

　　合同生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　第十一條違約責任

　　1、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規，受到罰款或給對方造成損失均由責任方承擔責任。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，應及時通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程價款10%的違約金，并承擔因此造成的經濟損失。

　　乙方責任:

　　1、應妥善保護甲方施工的墻面板及彩板包邊，如有損壞，應照價賠償。未經甲方同意，乙方擅自改造圖集制作尺寸參數，由此發生的損失由乙方負責并承擔損失。

　　2、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

　　3、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向甲方支付違約金 500.0元/每日。

　　第十二條爭議解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，向當地裁委員會申請仲裁解決：

　　第十三條幾項具體規定

　　注：邊框與下滑之間應加橡膠墊。

　　第十五條附則

　　15.1本合同經甲、乙雙方代表簽字蓋章后生效。

　　15.2本合同簽定后工程不得轉包。

　　15.3甲、乙雙方直接簽定合同的，本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【裝飾合同模板6篇】相關文章：

裝飾合同

裝飾合同 篇1

裝飾合同 篇2

裝飾合同 篇3

裝飾合同 篇4