裝飾合同模板八篇
隨著法律知識的普及，合同對我們的幫助越來越大，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家收集的裝飾合同8篇，希望對大家有所幫助。
裝飾合同 篇1
發包人（甲方）：_______________
住所：______________________
電話：____________ 傳真：____________
委托代理人：________________
電話：____________ 傳真：____________
承包人（乙方）：_______________
住所：______________________
電話：____________ 傳真：____________
法定代表人：________________電話：____________
本工程設計人：______________電話：____________
施工隊負責人：______________電話：____________
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家庭居室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協議：
第一條 工程概況
1。 工程名稱：__________________________________。
2、工程地點：__________________________________ 。
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________ 種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發包人包料。
（附件即經雙方當事人簽確認的《承包人/發包人提供裝飾裝修材料明細表》。）
第二條 施工圖紙
雙方施工圖采取下列第____________ 種方式提供：
（1）發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份；
（2）發包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________ 元，由發包人支付（此費用不在工程價款內）。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條 甲方工作
1、開工前 天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規和規章規定應當由乙方辦理的手續外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據規定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條 乙方工作
1。 參加有關施工圖紙或作法說明會議或現場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2。 施工中嚴格執行安全施工掃做規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程。
3。 未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4。 保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5。 對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6。 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。
7。 工程竣工前未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。
第五條 關于工期
1。 工程期限____________ 天，開工日期 年____________ 月____________日，竣工日期 年 月 日。
2。 因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3。 因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
（1）遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災、戰爭等不可抗力的；
（2）經雙方同意的工程量變化和設計變更；
（3）因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成工程延誤，第三方因素包括但不限于所在地（小）區的管理機構和隔壁鄰居的無理行為；
（4）經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；
（5）經甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條 關于材料供應和保管
1。 任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規規定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現場，并通知對方當事人驗收簽確認。
2。 對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3。 材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條 關于質量和驗收
1。 工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和中華人民共和國國家標準《住宅裝飾裝修工程施工規范》（gb 50327—XX）為質量評定驗收標準。
2。 甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3。 由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4。 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后 天內組織驗收，并辦理驗收移交手續。
5。 驗收時，工程項目合格率達到____________ %時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6。 乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修 年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業機構在本合同簽署生效之前已經發布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業機構的規定為準。
7。 甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：__________________________________
____________________________________________________________________ 。
8。 工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條 關于工程價款及結算
1。 雙方約定按以下第____________ 種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
支付次數____________ 支付階段或時間____________ 支付金額
第一次______________________ 支付____________ 元；
第二次______________________ 支付____________ 元；
第三次______________________ 支付____________ 元；
第四次____________ 工程驗收后 天 工程總造價的5%，約____________ 元。
（2）其他支付方式：______________________ 。
2。 雙方同意工程的結算方法按下列第____________ 種進行結算：
（1）固定價格，本工程總價款為____________元；
（2）單價不變，按實際數量加損耗率計算，但是總價不得超過____________ 元。
a。 乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b。 瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；
c。 實木地板面積為：實際面積+6%×實際面積，拼花部分面積+10%×拼花部分面積；
d。 木工衣柜類面積為：實際面積（平方米取整數值，小數位不夠0。5平方米按0。5平方米計算，超出0。5平方米的按1平方米計算）；
e。 其他按項項目按項計算；
f。 其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；
g。 估價項目測量后再具體報價；
h。 經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3。 特別費用的約定：
（1）施工過程中，施工現場發生的一切水電費用由甲方負責。
（2）施工過程中，因為乙方的因素違規被執法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發生的，罰款由甲方負責。
（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
（4）物業管理機構收取超過正常的物業小區內運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4。 乙方按雙方簽署的預算附件項目執行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5。 工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發包人接到資料后 天內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條 工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條 責任與罰則
1。 施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2。 因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________ 的違約金。
3。 因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4。 甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________ 支付乙方延期付款違約金。
5。 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6。 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7。 乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
第十一條 雙方如對合同的執行發生爭議，應友好協商解決：協商無效的，可提交人民法院訴訟。
第十二條 附 則
1。 本合同一式兩份，雙方個執一份，同具法律效力。
2。 本合同履行完成后自動終止。
甲方（簽）：________________________ 乙方公司（蓋章）：____________
現場代表（簽）：___________________ 現場代表（簽）： ____________
證件名稱：______________________ 證件名稱：_____________________
頒發機構：______________________ 頒發機構：_____________________
證件號碼：______________________ 證件號碼：_____________________
__________ 年 ____月____ 日
裝飾合同 篇2
甲方(物業管理單位)：_________聯系電話：_________
乙方(裝修人)：_________聯系電話：_________
丙方(裝修施工單位)：_________聯系電話：_________
為了規范小區住宅室內裝飾裝修(以下簡稱裝修)活動及管理行為，維護小區正常秩序和公共利益，根據國家《物業管理條例》、建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》等相關法規，對本小區_________棟_________房裝修管理服務事宜，達成本協議。
一、裝修項目或方案(可加附頁)
二、裝修期限
裝修期限為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。如超期裝修，乙方應與甲方續簽住宅室內裝飾裝修管理協議。
三、裝修禁止行為
1、破壞或擅自改動建筑主體和承重結構;
2、擅自增加樓面荷載;
3、在承重墻上穿洞或擴大承重墻上原有的門窗尺寸，拆除連接陽臺的墻體;
4、將廳、房、陽臺改為衛生間、廚房間，將雨水管用于排放生活污水;
5、破壞衛生間、廚房的地面防水層;
6、違法搭建建筑物、構筑物;
7、破壞或擅自改變住宅外觀，擅自在非承重墻上開門窗;
8、擅自改動、接駁燃氣管道設施和公共管線;
9、占用、損壞或者擅自變動物業共有部位、共有設施設備;
10、其他影響建筑結構和使用安全的行為。
四、裝修管理規定
1、裝修施工人員進入小區需佩帶《裝修出入證》，并接受甲方人員的查驗。乙方向甲方申領裝修施工人員《裝修出入證》_________個，交納押金_________元/個共_________元。
2、裝修施工人員一般不允許在裝修住宅室內內住宿，如需留人看守施工現場，乙方應向甲方申報登記。
3、裝修施工作業應當遵守消防規定，作業現場至少配備2個滅火器。
4、施工時間為每天8:00-12:00、14:00-18:00，其余時段禁止施工。
5、裝修施工期間，丙方須對各種管道口采取保護措施，避免雜物進入管道造成堵塞。
6、甲方在履行管理職責時有權采取下列措施，乙方及丙方不得拒絕或阻礙：
(1)要求乙方或丙方提供有關資料;
(2)進入裝修現場進行檢查;
(3)制止違規裝修行為，要求停工或整改;
(4)向政府有關部門報告;
(5)采取_________措施;
五、室外設施及防盜門窗的安裝規定
1、室外各種設施如空調、太陽能熱水器等，應當安裝在建筑設計預定的位置，尺寸不得超出設計要求。如原設計未預定位置，則按照甲方指定的統一位置進行規范合理安裝。空調機冷凝水應當接入管道內，不得滴漏。
2、室外防盜門窗應按規定安裝，不得違反有關法規。
六、裝修材料與裝修垃圾的存放、清運與處置
1、裝修材料應存放于裝修住宅室內內，不得堆放在公共部位或公共場所，因裝卸需要暫時堆放的應盡快清理;不及時清理的，經甲方通知后，乙方或丙方仍未做出適當安排的，甲方有權進行處置，處置費用可從乙方的裝修保證金中扣除。
2、裝修垃圾清運采用下列第_________種方式：
(1)自行清運。乙方或丙方必須于每天18:00前清運堆放在指定地點的裝修垃圾;未按時進行清運的，甲方將代其進行清運，清運費用按_________元/車(不足一車按一車計)從裝修保證金中扣除。
(2)委托甲方清運。乙方或丙方應在需清運垃圾前一天通知甲方，并將裝修垃圾用包裝物裝載或捆扎后放在指定地點;乙方或丙方須向甲方繳交裝修垃圾清運費_________元/車，不足1車按1車計。
七、裝修保證金及管理服務費用
1、本協議一經簽訂，乙方即按下列標準向甲方交納裝修保證金：
【】住宅物業每戶_________元;
【】非住宅物業每戶_________元。
2、裝修工程完畢后，經甲方檢查確認無違章裝修、無損害公共利益及其他業主利益行為的，甲方在驗收后_________天(不得超過30天)內將裝修保證金退還乙方。
3、乙方按約定向甲方支付裝修服務費_________元。
4、_________。
八、其他約定
1、因裝修造成共用部位、共用設施設備損壞、共用管道堵塞、滲漏等，乙方應當立即組織修復;造成經濟損失的，乙方應與受損人協商進行合理賠償。協商不成的，可申請仲裁或者提起訴訟。屬于丙方責任的，乙方可向丙方追償。
甲方(蓋章)：_________
乙方：_________
負責人(簽名)：_________
裝修人(簽名)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
丙方(蓋章)：_________
負責人(簽名)：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇3
甲方（發包方）：_________身份證號碼：_________電話：_________
乙方（承包方）：_________資質證書號：_________身份證號碼：_________電話：_________
第一條工程概況
1、1工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。
1、2住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1、3工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1、4工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
（1）乙方包工、包全部材料。（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）
（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。
1、5工程期限_________天；開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
1、6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。
第二條施工單位資格
2、1凡承接家庭居室裝飾裝修工程的單位，應當持有建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》。
2、2乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償損失。
2、3對于承接家庭居室裝飾裝修工程的個體裝飾裝修從業者，應當持所在地鄉鎮以上人民政府有關主管部門出具的務工證明、本人身份證、暫時居住證，向工程所在地的建設行政主管部門或者其指定的機構登記備案，實行“登記注冊、培訓考核、技能鑒定、持證上崗”的制度。具體辦法由省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門制訂。
2、4凡沒有《建筑業企業資質證書》或者建設行政主管部門發放的個體裝飾裝修從業者上崗證書的單位和個人，不得承接家庭居室裝飾裝修工程。
第三條工程監理
若本工程實行工程監理，甲方（或乙方）與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方（或甲方）。
第四條施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
4、1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙）；
4、2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙），設計費由甲方支付（此費用不在工程價款內）；
4、3施工圖紙雙方簽字后生效。
第五條甲方權利義務
5、1開工前_________天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物；對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”；
5、2開工前將原有的電話設備拆除；提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項；
5、3負責協調施工隊與鄰里之間的關系；
5、4禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續；
5、5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收；
5、6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納（出入證除外），乙方協助提供物業管理所需的相關材料；
5、7未經原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案，甲方不得變動建筑主體和承重結構；
5、8甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線；
5、9房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運；
5、10甲方不得拒絕和阻礙物業管理單位依據住宅室內裝飾裝修管理服務協議的約定，對住宅室內裝飾裝修活動的監督檢查；
5、11甲方進行裝修不得損壞房屋原有節能設施，降低節能效果；
5、12未經批準，甲方不得隨意在承重墻上穿洞，拆除連接陽臺門窗的墻體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗；不得隨意增加樓地面靜荷載，在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇；不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線；
5、13未經批準，甲方不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施，不得損壞他人的房屋及物品。
5、14因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，應由甲方負責修復和賠償；如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第六條乙方權利義務
6、1施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程；
6、2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全；
6、3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通；
6、4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品；
6、5乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理；
6、6乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任；
6、7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
6、8乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造；
6、9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全；
6、10乙方不得欺行霸市、強迫交易；
6、11乙方不得冒用其他企業名稱和商標；
6、12乙方不得損害居民和其他經營者權益；
6、13在居民居住的地域，十二時三十分至十四時三十分、十九時至次日七時之間，乙方不得從事產生噪聲的房屋裝飾裝修活動。
第七條工程變更
7、1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》（見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單），同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效；凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔；
7、2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用；若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費；
7、3甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
第八條材料的提供
8、1由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔；
8、2由乙方提供的材料、設備的（見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收；若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提；
8、3甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的（見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購），在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費（材料款的_________%）+材料運輸費（根據實際情況確定）；若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任；
8、4除合同注明外，五金（門鎖、拉手、水龍頭等）、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場；若需要乙方代購，加收所購材料款_________%的采購費及運輸費。
第九條工期延誤
9、1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力；
（3）甲方未按時參加階段驗收而造成的停工；
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
9、2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延；
9、3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延；
9、4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第十條質量標準
10、1工程質量
（1）乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
（2）乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準，工程一次驗收合格率達到100%，優良率達到_________。
（3）凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
10、2雙方約定本工程施工質量按下列第_________項標準驗收：
（1）《gb50210-20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》
（2）《北京市家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》
（3）其它驗收標準：__________________
10、3施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：
（1）可向北京市消費者協會家庭裝飾裝修投訴中心或北京市建筑裝飾協會投訴進行調解；
（2）如不服調解，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。
第十一條工程驗收和保修
11、1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
（1）水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收；
（2）油漆、面層涂料施工前驗收；
（3）竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附件八：工程驗收單）。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔；
11、2保修
（1）工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續（見附件九：工程結算單），并填寫工程保修單（保修期為貳年）（見附件十：工程保修單）。
（2）在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第十二條工程款支付方式
12、1雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：
（1）本合同簽訂后，開工前_________至_________日，甲方支付相當于總價款_________%的工程款；
（2）完成_________%的工程量之日后的_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款；
（3）竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
（4）竣工驗收合格_________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
12、2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
12、3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
12、4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________%的保修基金。竣工驗收合格后_________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第十三條違約責任
13、1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金；若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
13、2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利。
13、3甲方未按期支付工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金。
13、4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
13、5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十四條合同爭議的解決方式
雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第_________種方式解決：
14、1向_________仲裁委員會申請仲裁；
14、2向人民法院起訴。
第十五條其他具體規定
15、1工程地在_________市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費；
15、2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用（人民幣）_________元，（此費用不在工程款內）；
15、3施工期間，甲方將外屋門鑰匙_________把，交給乙方施工負責人_________負責保管。工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖_________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用；
15、4施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_________分至_________點_________分；下午_________點_________分至_________點_________分。
第十六條附則
16、1本合同簽訂后工程不得轉包。
16、2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字（蓋章）后生效，甲、乙雙方各持一份。
16、3凡在_________市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字（蓋章）后生效，三方各持一份。
16、4合同履行完后自動終止。
16、5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
16、6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
第十七條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
甲方（簽字）：_________________乙方（簽字）：_________________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
家庭裝飾裝修市場合同認證意見（商場合同認證章）：_________
委托代理人（簽字）：_________
聯系電話：_________________
簽訂地點：_________________
_________年____月____日
裝飾合同 篇4
江蘇省xx市人民法院
民事判決書
(20xx)儀民初字第xxx號
原告：段XX
委托代理人：xxx，xx律師事務所律師。
被告：xxx裝飾工程有限公司。
法定代表人：王XX，總經理。
被告：王XX
被告李XX
被告李某女
原告段XX與被告xxx裝飾工程有限公司、李XX、李某女、王XX裝飾裝修合同糾紛一案，本院于20xx年6月5日立案受理后，依法組成合議庭公開開庭進行了審理。原告段XX及其委托代理人、被告xx公司、王XX的共同委托代理人xx、李XX的委托代理人xx到庭參加訴訟，被告李某女經本庭合法傳喚，未到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
原告段XX訴稱，自20xx年起被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。被告李XX、李某女、王XX三人為公司股東，20xx年至20xx年期間，三人采用營業收不入帳的方法，將公司約463萬余元的收入據為股東個人所有或轉入李XX任法定代表人的江蘇xx裝飾工程有限公司賬戶，導致xxx公司成為空殼公司;被告王XX、李某女在公司被吊銷后怠于履行清算義務。三人的行為侵害了債權人利益，故訴請法院判令被告xxx公司給付工程款58 466.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔連帶責任。
提供主要證據：
1、原告與xxx公司工程結算表，xxx公司揚州分公司結算憑證，證明被告xxx公司欠原告工程款的.事實;
2、xxx公司工商登記查詢表一份;
3、xxx現金會計xx證言，主要內容為20xx年4月至20xx年4月間，xxx公司正常經營，但營業收不入公司賬戶，客戶交現金就由李某女拿走，刷卡就入xxx公司賬戶，公司帳冊在李某女處，現在下落不明;
4、xxx揚州分公司建行帳戶和農行賬戶對賬單，顯示xxx公司分公司在20xx年3月至20xx年1月基本無營業收入;
5、xxx代理人調查筆錄，主要內容為xxx帳冊在李某女處。
證據4-5證明被告xxx公司被吊銷營業執照，但被告王XX、李某女怠于履行清算義務的事實及被告李XX、李某女、王XX采用營業收不入帳的方法，將公司收入個人所有或轉入關聯公司從而侵害原告債權的事實。
被告xxx公司辯稱，原告證據不能證明我公司欠他的裝修款，原告的訴訟請求應予以駁回。未提供證據。
被告王XX辯稱，原告稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務與我無關，我不應承擔連帶責任。未提供證據。
被告李XX辯稱，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，公司債務應由公司在其財產范圍內償還，與我個人無關;且原告對我的訴訟請求與對xxx的訴訟請求是兩個不同案由，應分案處理。未提供證據。
被告李某女書面辯稱，是李XX利用公司法定代表人身份挪用公司資金，拒絕歸還，我僅是業務總監，原告所稱我將xxx公司財產混同個人財產不屬實，為維持公司經營，我還從自家借了幾十萬給公司，原告對我的訴訟請求沒有事實依據，應予以駁回。未提供證據。
經審理查明，自20xx年起，被告xxx公司及其揚州分公司曾在花樣年華等小區承接多起房屋裝修工程，并將之轉包給原告施工，但工程款一直拖欠，截止目前尚欠原告裝修款58 446.92元。xxx公司成立于20xx年12月5日，公司注冊資本為人民幣10萬元，原股東/發起人為李某女、李XX，認繳出資額分別為4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元。20xx年5月25日，公司股東變更為李某女、王XX，認繳出資4萬元、6萬元，實際出資4萬元、6萬元，法定代表人也變更為王XX。20xx年6月21日，被告王XX曾以xxx公司和李某女為被告向本院起訴，要求解散xxx公司，本院立案受理后，王XX申請保全公司帳冊，但本院在其提供的地點未能找到，20xx年9月19日本院以證據不足為由判決駁回王XX的訴訟請求。20xx年12月5日至20xx年3月31日被吊銷營業執照之前，xxx公司正常營業，但自20xx年3月31日至今一直未進行清算。
上述事實，有原告與xxx公司工程結算表、xxx公司工商登記查詢表、xxx現金會計xxx證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對賬單、xxx代理人張木洋調查筆錄以及原、被告雙方當庭一致陳述等證據予以證實。
本院認為，對被告李XX所持原告對xxx的訴訟請求與對被告李XX、王XX、李某女的訴訟請求為兩個不同的案由，應分案處理的主張，本院認為被告李XX的主張沒有法律依據，同時從減少原告訟累、節約司法資源的角度考慮，對該主張不予以支持。對原告的訴訟請求，本院認為，首先，債務應當清償，原告提供的工程結算表及本院對xxx公司現金會計xxx的調查等證據足以證明被告xxx公司欠原告段XX工程款58 446.92元的事實，被告xxx公司負有清償義務，原告要求被告xxx公司給付工程款的訴訟請求符合法律規定，應該予以支持。其次，被告王XX、李某女作為股東，應在公司被吊銷營業執照后及時進行清算，但二人怠于履行清算義務，致使原告債權無法實現，違反了公司法及其司法解釋的相關規定，故應對該筆債務承擔連帶責任。第三，原告提供的現金會計xxx的證言、xxx揚州分公司建行賬戶和農行賬戶對帳單、原告本人和丁等人的結算單等證據已能證明xxx有營業收，但公司帳冊掌握在被告李XX、李某女手中，現因二被告的原因，公司帳冊下落不明，應推定原告主張的被告李XX、李某女將xxx經營收入混同于個人財產或關聯公司財產的，濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避公司債務的事實成立，被告李XX、李某女的行為已嚴重損害了原告的利益，因此二人應對該筆債務承擔連帶責任。對原告所持被告王XX將公司財產混同于個人財產，要求其承擔連帶責任的訴訟請求，因原告的債權產生于王XX接受李XX股份成為股東之前，與其不能實現債權之間無因果關系，故不予支持。綜上，依照《中華人民共和國民法通則》第八十四條、《中華人民共和國公司法》第二十條、第一百八十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十四條、《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》第七十五條的規定，判決如下：
被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內給付原告段XX工程款58 446.92元，被告李XX、李某女、王XX承擔連帶給付責任。
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費1261元，公告費300元、保全費620元，合計2181元由被告xxx裝飾工程有限公司負擔;此款原告已墊付，則被告xxx裝飾工程有限公司于本判決生效之日起10日內償付給原告，被告李XX、李某女、王XX對此承擔連帶給付責任。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，同時預交上訴費1261元，上訴于江蘇省揚州市中級人民法院。
審 判 長 xxx
代理審判員 xxx
人民陪審員 xxx
二零XX年四月十二日
書 記 員 xxx
裝飾合同 篇5
委托方（甲方）：______________
承接方（乙方）：______________
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：______________
2、居室規格：房型層（式）室廳廚衛
1）、室，計______________平方米；
2）、廳，計______________平方米；
3）、廚房，計______________平方米；
4）、衛生間，計______________平方米；
5）、陽臺，計______________平方米；
6）、過道，計______________平方米；
7）、其他（注明部位）______________，計______________平方米。
總計：施工面積______________平方米。
3、施工內容：見預算書和施工圖。
4、委托方式：
5、工程開工日期：______________
6、工程竣工日期：______________
工程總天數：______________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）______________元，詳見本合同附件（二）《預算書》。
1、材料款______________元；
2、人工費______________元；
3、設計費______________元；
4、施工清運費______________元；
5、搬卸費______________元；
6、管理費______________元；
7、其他費用（注明內容）______________元。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件（三）《工程材料決算清單》。
2、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
3、質量檢查監督部門：佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，乙方進場后甲方即應付35%工程款；當工期進度過半（______________年______________月______________日），甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。（注：甲方需在乙方通知三天內驗收）甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方______________元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。
第八條：其他事項
1、甲方
1）、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2）、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。
3）、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方
1）、指派（姓名）__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
2）、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。
3）、嚴格履行合同，實行信譽工期。
4）、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。
2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向——仲裁委員會申請仲裁；——人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同）一式份，甲乙雙方各壹份。
甲方（業主）：______________（簽章）
電話：______________
乙方：______________（簽章）
電話：______________
簽約地址：______________
裝飾合同 篇6
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：XXXXX。
2、居室規格：計XX平方米。
3、委托方式：包工包料。
4、工程開工日期：20xx年X月X日。
5、工程竣工日期：20xx年X月X日。
工程總天數：XX天。
第二條：工程價款
工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，此時或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該就是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。
甲方在應付款日期不付款就是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，此時詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，此時每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽約日期：年 月 日
裝飾合同 篇7
甲方(發包方)：_________
單位名稱：________
_電話：_________
住址：_________
通訊地址：_________
乙方(承包方)：_________
住址：_________
法定代表人：_________
職務：_________
聯系人：_________
身份證號碼：_________
電話：_________
通訊地址：_________
郵政編碼：_________
第一條 工程概況
1.1 工程地點：_________市_________區(縣)_________路_________號_________樓_________室。
1.2 住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
1.3 工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據市場競爭、優質優價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。
1.4 工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.5 工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條 施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1 甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);
2 甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);
3 施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條 甲方權利義務
1 開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;
2 參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;
3 工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物業管理所需的相關材料;
4 房屋裝飾裝修所產生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應當按照物業管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規定的地點、方式、時間堆放，并按有關規定清運;
5 因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復和賠償。
第四條 乙方權利義務
1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;
2 安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全;
3 保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;
4 家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;
5 乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人，關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程
6 乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，造成損失的，依法承擔賠償責任;
7 乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8 乙方施工應符合有關規范要求，不得偷工減料、粗制濫造;
9 乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全;
第五條 材料的提供
1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔; 2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;
3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的_________%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;
4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場。
第六條 工期延誤
1 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;
2 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;
3 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第七條 質量標準
(1)乙方必須按照設計文件和國家現行的技術標準、規范進行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達到國家現行的工程質量驗收標準驗收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程，乙方應在甲方規定的時間內無償返工，達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。由于甲方原因達不到工程質量標準的，由甲方承擔返工責任及經濟支出。
第八條 工程驗收和保修
1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
(3)竣工驗收。乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;
2 保修
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(見附件九：工程結算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
第九條 工程款支付方式
1 竣工驗收后_________日內，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。
甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
3 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。
第十條 違約責任
11.1 合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償。
11.4 由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。
11.5 由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。
第十一條 附則
12.1 本合同簽訂后工程不得轉包。
12.2 甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份。
12.4 合同履行完后自動終止。
12.5 本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。
12.6 合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)：_________
乙方(蓋章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
委托代理人(簽字)：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日 _
________年____月____日
裝飾裝修市場合同認證意見(商場合同認證章)：_________
委托代理人(簽字)：_________
聯系電話：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
裝飾合同 篇8
發包方(甲方) 身份證號碼：
承包方(乙方) 身份證號碼：
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、承包范圍：整套房子的裝飾裝修及水電改造。
3、承包方式：
4、開工日期：本工程從年月日至年月
5、工程質量：按甲方施工項目施工，按相關裝修標準驗收。
二、甲方工程項目清單
1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。
3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
4、油工部分：客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
5、水電部分：全房水電改造，聯線移位空調走專線，客廳餐廳
三、乙方用材品牌
1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標準厚度。
2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關面板。
3、油漆：華潤油漆、墻漆。
四、甲方義務及職責
1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
2、甲方參與工程質量施工進度的監督，參加材料的驗收，隱蔽工程驗收，單一項目驗收。
五、乙方義務及職責
1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，保證質量完成合同約定工程內容。
2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。
3、本工程保質期為二年。
六、工程造價
本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付，除此之外甲方無義務再支付任何費用。
七、款項支付
本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，
第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：
年 月日
【裝飾合同模板八篇】相關文章：
裝飾藝術工作簡歷模板01-19
裝飾石材購銷合同范本02-15
建筑裝飾工程施工合同12-03
建筑裝飾裝修合同范本11-27
裝飾裝修工程施工合同范本02-22
建筑裝飾層施工合同范本-承包合同02-18
家庭居室裝飾裝修施工的合同范本02-14
裝飾瓶說課稿12-17
裝飾裝修設計合同有效及代理詞意見12-01
裝飾公司開業賀詞11-16