承攬加工合同書

時間：2021-05-04 16:10:08 合同范本我要投稿

承攬加工合同書通用模板

　　隨著法律知識的普及，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的承攬加工合同書通用模板，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同書通用模板

承攬加工合同書通用模板1

　　認(rèn)立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的 %），預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其它

　　（如： .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　年月日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項目

　　1、工程名稱_____________________________________________

　　2、工程地點_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

　　三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。

　　3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

　　4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

　　5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、驗收：

　　甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

　　十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。

　　乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

　　（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　電話：電話：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　開戶行：開戶行：

　　________年______月_____日

承攬加工合同書通用模板2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方為攜手合作，促進(jìn)發(fā)展，滿足利益，明確責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

　　第二條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）及地點：

　　1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

　　（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。

　　（2）合格模具定義：

　　①模具必須符合經(jīng)甲方確認(rèn)后的模具結(jié)構(gòu)圖；

　　②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　　③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。

　　2、驗收方法（標(biāo)準(zhǔn)）：

　　①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

　　②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進(jìn)行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負(fù)擔(dān)：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進(jìn)行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認(rèn)簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認(rèn)后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔(dān)：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔(dān)。

　　第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預(yù)付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

　　第六條：技術(shù)資料提供及保管：

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

　　第七條：質(zhì)量異議/違約責(zé)任：

　　1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進(jìn)行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

　　第八條：其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。

　　第九條：雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟(jì)合同鑒定機(jī)關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)民事責(zé)任。

　　第十條：合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進(jìn)行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

承攬加工合同書通用模板3

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限

　　加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數(shù)量

　　數(shù)量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規(guī)格

　　計量

　　數(shù)量質(zhì)量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：

　　第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：

　　第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結(jié)算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責(zé)任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機(jī)關(guān)（章）

　　賬號：

　　經(jīng)辦人：

　　郵政編碼：

　　監(jiān)制部門：

　　印制單位：

承攬加工合同書通用模板4

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

　　定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：

　　承攬人：（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：生產(chǎn)報刊亭許可證明：

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣萬元）

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于_____%，使用_____mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍(lán)色陽光板封頂，并有通風(fēng)口一處。

　　第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì)）制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的`安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

　　①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝；

　　②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ ％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95％。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額 5％（_____元）價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____ ‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____ ‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

　　補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期：年月

承攬加工合同書通用模板5

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達(dá)成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進(jìn)行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責(zé)

　　（1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。

　　（2）乙方職責(zé)

　　完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明（A、機(jī)械性能；B、材質(zhì)化驗）

　　（3）甲方職責(zé)

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負(fù)責(zé)解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細(xì)）并說明材料，件數(shù)，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　　（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　　（B）鑄件化學(xué)成份：根據(jù)提供給貴公司的化學(xué)成份標(biāo)準(zhǔn)。

　　（C）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進(jìn)行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　　（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

　　（F）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機(jī)械性能。

　　3、價格

　　（1）鑄件價格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

　　4、結(jié)算方式：

　　（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認(rèn)可。

　　（2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

　　（3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認(rèn)滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　　（1）乙方嚴(yán)格按甲方提供的清單、周期進(jìn)行鑄件并及時交貨。

　　（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　　（3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

　　6、驗收

　　甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標(biāo)準(zhǔn)對鑄件進(jìn)行驗收。

　　7、質(zhì)量保證：

　　甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負(fù)擔(dān)。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進(jìn)行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）當(dāng)不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

　　乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　　（1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　乙方無正當(dāng)理由不按期制造投入時。

　　實際制造進(jìn)度比進(jìn)度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當(dāng)理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

　　（2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當(dāng)甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進(jìn)簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進(jìn)度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當(dāng)日視為送達(dá)。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方乙方

　　代表（簽字）代表（簽字）

　　日期：日期：

承攬加工合同書通用模板6

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

　　序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點：工地現(xiàn)場。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。

　　2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　　1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算，質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi)，出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費維修。質(zhì)保期過后，所有產(chǎn)品實行終身售后服務(wù)，只收取材料成本費用。

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

承攬加工合同書通用模板7

　　訂立合同雙方：

　　定作人：(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　定作人承辦單位：

　　聯(lián)絡(luò)人：

　　聯(lián)系電話：

　　定作人機(jī)構(gòu)地址：

　　傳真電話：

　　承攬人：(以下簡稱乙方)

　　承攬人法定代表(負(fù)責(zé))人：

　　簽約人：

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：

　　生產(chǎn)報刊亭許可證明：

　　承攬人機(jī)構(gòu)地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　銀行開戶許可證：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　第一條標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個/人民幣萬元)

　　1、

　　2、

　　3、

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　第四條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進(jìn)行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機(jī)抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

　　①、乙方對制作的報刊亭進(jìn)行安裝;

　　②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在_____日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收);

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題，_____年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過_____年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費;

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額5%(_____元)價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額_____‰的違約金;

　　②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付_____‰的違約金。

　　第九條乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：乙方：

　　簽約人：簽約人：

　　簽約地點：簽約日期：年月日

承攬加工合同書通用模板8

　　服裝加工承攬合同:

　　承攬方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：_________ 地址：_______ 郵編：__________ 電話：_________ 法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　1．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2．用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）

　　第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1．承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。

　　3．定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2．定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　1．交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：_____________________________________

　　第十條結(jié)算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條其他：

　　1．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。

　　2．根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任：

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任：

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式_________份，交_________（如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　電話：_________ 電話：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

承攬加工合同書通用模板9

　　訂做方（以下簡稱需方）：

　　承攬方（以下簡稱供方）：

　　訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

　　品名規(guī)格數(shù)量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注

　　箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量

　　總計

　　總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

　　三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、交貨地點：供方廠內(nèi)驗收交貨；

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

　　七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

　　八、標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達(dá)站和費用負(fù)擔(dān)：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔(dān)。

　　十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

　　十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　訂做方：承攬方：

　　單位：單位：

　　法定代理人：法定代理人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶行：戶名：

　　帳號：卡號：

　　郵編：郵編：

　　簽訂時間：

承攬加工合同書通用模板10

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

　　2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應(yīng)：加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4.交貨方式：由乙方負(fù)責(zé)往返運輸，運費由乙方自負(fù)。

　　5.質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。

　　6.結(jié)算方式：____________________。

　　7.違約責(zé)任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

承攬加工合同書通用模板11

　　甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

　　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　二、工程質(zhì)量及施工要求

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。

　　5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結(jié)算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時間：年月日

承攬加工合同書通用模板12

　　加承合（）字第號

　　定作方：_______________（簡稱甲方）營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________（簡稱乙方）營業(yè)執(zhí)照號碼：____________________

　　_根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：品名或項目規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1、承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___％或酬金總額____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2、定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年____月____日

　　定作方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　承攬方：________________代表：__________________開戶銀行：______________帳號：__________________

　　________年____月____日

承攬加工合同書通用模板13

　　定做方： (稱甲方) 承攬方： (稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1.制作內(nèi)容：

　　主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。

　　二、合同價格及結(jié)算方式：

　　1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)

　　2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款

　　3.提貨：

　　(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。

　　4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。

　　三、質(zhì)量要求：

　　乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205-20xx)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　四、交貨地點和時間：

　　1.交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.交貨時間：

　　五、包裝及運輸：

　　1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運，要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

　　2. 甲方負(fù)責(zé)運輸，運輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。

　　3. 運輸費用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。

　　2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

　　4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費及直接費用。

　　七、違約責(zé)任：

　　按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：

　　甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。

　　九、附則：

　　1.本合同

　　2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。

　　3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補充合同。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

承攬加工合同書通用模板14

　　合同編號：

　　發(fā)包方：永寧縣教育體育局?（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：298345.8元。最終標(biāo)的以永寧縣財政局預(yù)（決）算審查中心決算價為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格（價款單位：每個／人民幣元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高xx年月日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù)

　　①、乙方對制作的書架進(jìn)行安裝；

　　②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除％做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗收）；

　　③、乙方承諾為甲方制作的書架因質(zhì)量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進(jìn)行保修，超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后 5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后 5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60％。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后 5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30％的價款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90％。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額 0％價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金；

　　②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付 ‰的違約金。

　　第九條：乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除 ‰的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準(zhǔn)，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方（全稱）（蓋章）承包方（全稱）（蓋章）

　　法定代表人法定代表人

　　委托代理人委托代理人

　　經(jīng) 辦人：經(jīng) 辦人：

　　單位地址：單位地址：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年月日

承攬加工合同書通用模板15

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均按元計算，共計元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

　　三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：××縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：××縣支行營業(yè)所

　　帳號：

　　乙方：××縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：