私人建房施工合同范本
隨著人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的私人建房施工合同范本，希望對大家有所幫助。
私人建房施工合同1
房主人(甲方)：
承建方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條、建筑項目：私房建設工程。
第二條、建設地點：
第三條、承建方式及施工準備：
1、甲方將其住宅工程以包工包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應按照甲方要求進行施工。
乙方自帶建筑工程所需的一工發機械設備工具：雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質量。
第四條，建筑房工期：
1、乙方承建的該房屋從20xx年12月10日開工至20xx年1月31日前完成框架，20xx年4月25日完工，工期4.5月，如逾期還沒能完成，甲方扣除乙方違約金(按每天3000元計算)。
第五條、建設工程承包單價及建設內容：
1、整體建筑包工包料費，按照建筑面積樓面定價，本房屋修建的建筑面積約680平方米，包工包料費1060元/平方米(此報價已包括房屋所有不銹鋼防盜網)。
第六條，整體建筑建設具體內容：
1、挖2m*1.5*1m柱子基礎厚0.6m，每個柱子篩鐵φ18有16條，柱鐵第一層4條φ18，4條φ16，二、三、四層柱鐵8條φ18，間距接駁處10公分，其余20公分，鋼筋φ16以上的全部用廣鋼。樓梯間鋼筋φ12共8條，分布筋用φ8，梁筋φ20+18=5條民，箍筋φ8，間距20公分，地梁高50公分，φ18*2+16=6條，箍筋φ8，柱30*40公分，40公分柱腳接駁外樓面計算0.8米。
2、房門用豪華防火門400左右，廁所門要用加厚鋁合金門70*200公分，全部窗要用鋁合金廣鋁，普通玻璃窗用5厘厚，落地窗要用30*90廣鋁鋁金趟門，玻璃要用8厘厚。樓梯扶手，大門約500一平方。
3、砌墻要用一級紅磚，內部單磚，第一層外圍18墻2-4層單磚。
4、外墻四面紙皮三色橫磚型號30*30公分/張，樓梯走廊通道貼25*40瓷片達1.2米高,一至四層廁所貼暗花瓷片到頂,其余全部貼地腳線。
5、柱子水泥用石井五羊牌500#，樓面用一級混凝土C30。
6、欄桿砌磚高1米，內外項貼瓷片，全部地板板貼60*60公分優等耐磨地磚，廁所地面貼用30*30公分瓷磚，樓梯階梯用優等拋光磚。
7、廁所下水管用聯塑110管，廁所使用蹲式馬桶，廁所下水道安裝防臭彎型管。
8、所有廚房安裝40*40公分的不銹鋼洗碗盤和預留φ16排氣管做灶臺，并所有廁所預留30*30公分的通風口，做百葉窗。每間房間在樓底50cm下預留冷氣管口。
9、化糞池排糞管裝至大街主管道，化糞池暫定1.5m*4m*15。
10、樓層首層3.5米，第二、三、四層3.2米高。
11、天臺樓面加筋間距8里15公分一條，分布筋15*18，外圍做暗渠散水坡。
12、地臺鋪6公分混凝土。
第七條、承建工程付款方式：
1、基礎工程按合同和設計保質保量完成成后預付30000元(叁萬元)。
2、主體工程按合同和設計保質保量完成，每層鋪好水泥后預付30000元(叁萬元/層)。
3、主體磚做好5萬，外墻磚做好、鋁窗做好3萬，其余按工程進度預付。
第八條，乙方在施工過程中出現質量問題甲方及時提出，乙方按甲方要求解決所有問題。
第九條，乙方按甲方的要求完工后，甲方不得扣押乙方所有費用。
第十條，合同的生效與終止：
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格，乙方將工程交付甲方，甲方驗收合格并投入使用后全部付清款項給乙方。
第十一條，施工過程中所有安全由乙方負責。
第十二條，所有屋外門及不銹鋼大門，樓梯扶手，不銹鋼防盜網由乙方做好(全棟)
第十三條，如城管對工程有所阻欄
1、在施工過程中城管拿手任何工具或其它由乙方負全責。
2、在施工時城管打拆掉任何東本由乙方負責。
以上合同，雙方必須共同遵守。臺經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力(違約金叁萬)。
甲方簽字(手印) 身份證號：
乙方簽字(手印) 身份證號：
地點：
簽訂日期：
私人建房施工合同2
建設發包發(甲方)：身份證：
承包施工方(乙方)： 身份證：
經甲、乙雙方共同協商，雙方本著平等、誠信的原則，確保工程安全、優質、高效，經甲乙雙方協商自愿簽訂本合同，就房屋建筑有關事項達成如下協議，望雙方共同遵守。
一、承包方式
采用包工包料的方式
二、承包價格
雙方約定按建筑面積包干，每平方米 元包干建成。
三、承建范圍
正負零以上的建筑施工由乙方全權負責，從澆灌地圈梁、地盤等起直至屋頂封頂，廚房、衛生間防水均為承包范圍，包含墻體砌筑、內外墻粉刷、及瓦面等為乙方承包范圍;面積：300㎡(以設計圖紙為依據)。
四、甲方職責
甲方需根據乙方工程進度支付商定款項，付款不得拖欠，導致影響工程進度。
五、乙方職責
1、乙方自帶施工時所需的一切用具(含模板、攪拌機、震動器、腳手架等，且所有費用由乙方負責)，并按圖紙和甲方要求施工。
2、乙方購買材料時所產生的一起費用由乙方自行承擔。
3、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工文明施工。
4、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
5、乙方在建筑材料上把關，符合相關建筑標準。
六、工程質量要求
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工。
2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責任影響房屋質量等行為時，甲方有權要求乙方停工或整改。
3、砌墻平面平整垂直墻角，頂角垂直，砂漿均勻飽滿，澆灌平整、牢實，粉墻光滑平整，杜絕空鼓，墻磚、地磚平實、整齊，縫隙合理，各項符合相關標準，或不低于同等商品房相關標準。
4、需混凝土澆灌的需一次性澆灌，乙方需合理安排時間，不得因天氣、工人等原因造成分次澆灌�；炷潦褂脴藴什坏玫陀谕冉ㄖ纳袒鞓藴�。
5、房屋墻體整體垂直度不得超過cm(厘米)的誤差
6、電路按圖紙和甲方要求施工，布置合理規范、安全;開關、插座布置合理，能正常使用。
7、水管、排水管道按圖紙設計或甲方要求施工。
8、各項鋼筋使用不得低于一下標準：
地圈梁：Ф16 立柱: Ф 14 箍筋: Ф 8
板面: Ф 8 扎兩層
各鋼筋之間的間距不得低于同等商品房標準，捆扎后的鋼筋在澆灌之前須取得甲方同意(注：以上工程質量如不合格造成的'損失由乙方負責。)
9、工程完工后(5年內)，如房屋出現建筑安裝的質量問題，由施工方負責免費維修。
七、工程款支付辦法
1、動工前甲方支付乙方人民幣(大寫啟動資金，待地圈梁、地面平整澆灌，第一層封頂驗收合格甲方支付乙方第一層工時費人民幣 元(大寫)。全部工程完工檢查驗收合格后一個月內一次性結清剩余款項。
八、安全責任
乙方必須認真按施工操作程序施工，安全第一、質量第一、信譽第一、預防為主，倘若施工中發生安全事故，均由乙方負責，甲方不負任何責任。
九、工期約定
工程于 年 月 日開工，于 年 月 日前竣工。
十、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要修理或重做，所造成的材料、人工工資由乙方負責;由乙方原因導致合同無法履行的，乙方承擔違約責任并賠償相應損失。
2、乙方若無事甲方的合理要求，或采取消極怠工或延誤工期等做法為難甲方，在甲方明確告知以后仍不整改，視為乙方根本違約，甲方有權解除并終止合同，所產生的款項概不支付，所產生的損失，甲方有權繼續追討。
十一、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
十二、八、其它未盡事宜
1、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
2、因自然災害、政策等不可抗拒因素造成合同無法履行時，雙方依據事實情況協商進行，合同可以繼續履行時，乙方所產生的工期延誤需取得甲方同意。
3、未盡事宜由甲乙雙方再行協商處理，補充合同與本合同具有同等法律效力。
4、甲乙雙方簽字后生效。若在施工中遇到問題雙方協商更改。雙方應認真履行協議，尚若違反，造成的損失由違約方負責。
甲方簽字(章)：
乙方簽字(章)：
年 月 日
簽約地址：
【私人建房施工合同范本】相關文章：
私人建房合同范本11-28
農村建房施工合同范本03-22
農村建房施工合同范本11-26
集資建房合同范本11-28
合作建房合同范本11-28
私人公司聘用合同范本02-12
私人律師聘用合同范本02-11
私人借款的合同范本02-16
私人借款合同范本合集02-15
私人雇傭司機合同范本_私人雇傭司機合同書02-11