最新的地坪漆施工合同

時間：2024-08-30 17:54:53 美云合同范本我要投稿

相關推薦

最新的地坪漆施工合同7篇

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，能夠利用到合同的場合越來越多，它可以保護民事法律關系。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的地坪漆施工合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

最新的地坪漆施工合同7篇

　　最新的地坪漆施工合同 1

　　發包方：________ (以下簡稱甲方)

　　承包方：________ (以下簡稱乙方)

　　本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同并全面履行。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程

　　2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城

　　3、涂裝顏色：以現場樣板為準

　　4、工程面積：3350 ㎡

　　5、施工類型：環氧平涂地坪

　　6、施工工藝：

　　①基面打磨、除塵;

　　②滾地面接觸劑;

　　③環氧樹脂調合石英砂刮底;

　　④打磨除塵;

　　⑤環氧樹脂調合膩子粉批涂;

　　⑥環氧樹脂調合膩子粉批涂;

　　⑦批刮面涂;

　　⑧滾最后一道面涂

　　7、承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包稅金的方式進行總承包。

　　8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個

　　9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。

　　明細如下：

　　環氧地坪平涂：3350乘以40元/㎡=134000元(此部分總價包干，結算不再調整)車位線及車行道線暫定2000米乘以8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個乘以30元=600元(此部分為按實結算)

　　第二條工程期限

　　本工程必須于____年____月____日完工。

　　第三條雙方責任

　　一、甲方責任：

　　1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現場規劃;

　　2、開工前，保證接通電源到施工場地;

　　3、開工前，保證涂裝區域干燥、無積水或塵土雜質;

　　4、施工期間不安排交叉施工;

　　5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

　　6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，并做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，后果由甲方負責。

　　二、乙方責任：

　　1、不得將工程轉包第三方;

　　2、按照合同約定的施工工藝施工，并保證施工材料合格;

　　3、保證涂裝工程質量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

　　4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，并接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

　　5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。

　　6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;

　　7、乙方需向甲方提供材料樣品并經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。

　　8、切實做好保修工作。

　　第四條工程款項結算及支付

　　1、第⑥道工序完成后,甲方即付給乙方總工程款的70%;

　　2、工程竣工驗收合格一周內，甲方在五個工作日之內審核完畢并支付至結算款的97%，余款3%一年質保期滿后一周內付清(無息)。

　　4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安稅發票

　　第五條違約責任

　　1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的`約定時間內應無條件保修;如由于甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

　　2、乙方必須于____年____月____日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限于甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。

　　第六條竣工驗收及驗收標準

　　1、工程完工后，甲方按合同約定和國家相關的施工規范作為驗收標準，驗收合格后，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。

　　2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

　　第七條解決合同糾紛的方式：

　　甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

　　第八條合同效力

　　1、本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

　　甲方(蓋章)：________

　　乙方(蓋章)：________

　　法定代表人(簽章)：________

　　委托代理人(簽章)：________

　　單位地址：________

　　賬號：________

　　電話：________

　　簽訂時間：________

　　最新的地坪漆施工合同 2

　　甲方： (簡稱甲方)

　　乙方： (簡稱乙方)

　　經甲乙雙方友好協商，就__車間地坪漆施工的事宜達成如下協議：

　　一、工程施工內容

　　廠房地面涂裝綠色、中灰色環氧樹脂地坪漆;工程面積：㎡,施工包工包料單價: ___元/㎡。

　　二、乙方施工工藝、步驟及技術要求

　　(1)、施工工藝

　　水泥地坪表面預處理—涂環氧底層漆—刮環氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—找補、局部刮涂第二層環氧砂漿膩子—自干8小時后，打磨、找補填平—清潔吸塵—涂氧面漆第一遍—自干8小時以上—涂氧面漆第二遍。

　　(2)施工步驟及技術要求：

　　1、施工前對地面進行前處理。對于地面的凹凸不平地面先采用水泥或環氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、干燥、無污漬。

　　2、環氧滲透底漆施工：將環氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然后使用滾筒按要求進行均勻涂抹，涂層厚度為15ūm，使其與地面附著力達到最佳，并起到封閉微孔作用。

　　3、環氧砂漿層施工：待底漆干燥約2小時后，將環氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間涂層按此施工要求施工完畢并打磨平整,涂層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。

　　4、環氧地坪面漆施工：待中涂層干燥8小時后，將環氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒涂裝(兩遍)，涂裝時發現雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，涂層總厚度達到250ūm，即面漆涂層施工完畢。

　　5、工程保養期：地面施工完工后需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

　　三、乙方服務及質量承若

　　乙方對產品和施工質量的承諾，根據合同要求。

　　1、施工前：與甲方現場技術人員進行交流、溝通，詳細介紹產品的性能及配套施工方案，可為客戶選定適合的最佳產品和工藝施工提供參考，使環氧樹脂漆的涂裝工藝達到最佳理想效果，并按照甲方的要求在預定的時間內施工完畢。

　　2、工程施工完畢，交付使用后，根據選用產品的使用時限規定，如發現起層、脫落等現象，乙方按照合同規定或國家相關質量法規對甲方進行經濟賠償。

　　3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調配施工，工程交付使用后，十年內在使用過程中如發現起層、脫落等現象，乙方負責及時修復完好。

　　4、我公司嚴格按照國家標準和《企業標準》組織生產，每批產品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按涂裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩周內施工完畢。

　　四、安全防腐措施

　　該施工以安全第一、質量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防范措施：

　　1、施工前，安全技術人員到施工現場做安全防范監督和安全技術指導。

　　2、施工現場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。

　　3、每次上崗作業前，安全管理員對施工人員進行安全防護監督并提出和要求在施工中應該注意的`安全事項。

　　4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。

　　5、施工過程中出現的一切安全責任由乙方全負責。

　　五、施工工期要求：

　　至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工項目，包括地坪衛生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。

　　六、工程造價、單價及面積：

　　1、總施工面積：____㎡

　　2、包工包料(開具工程發票)單價：元/平方米。

　　3、工程總造價：____￥

　　七、付款方式：

　　待工程完工后，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質保金，一年后工程無工程質量問題，一次性付清所扣除的余款。

　　本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　最新的地坪漆施工合同 3

　　甲方：

　　電話：

　　乙方：

　　電話：

　　根據《中華人民共和國合同法》的原則和有關規定，經友好協商，甲方委托乙方，負責環氧地坪的供應和施工，達成如下協議：

　　第一條：施工面積和合同價格：

　　面積：______，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：__

　　第二條：材料：

　　環氧砂漿地坪

　　第三條：工程質量標準

　　本工程質量經雙方研究達到：乙方所鋪設材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因導致地面的裂縫及其它質量問題，與乙方無關，建議混凝土標號不低于C25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護措施，若在防護措施不完善的`室內施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執意要求施工出現的質量問題與乙方無關。

　　第四條：施工與驗收

　　施工開始日期，甲方必須通知乙方。

　　開工日期天。

　　甲方應在工程施工完成后3天內對乙方鋪設的地面進行驗收，如三日內未能對工程進行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設已驗收合格。甲方應當根據本合同規定進行付款。

　　第五條：付款方式

　　合同簽訂后，甲方應支付乙方合同的，計人民幣元，

　　第六條：終則

　　1、本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內容解釋或行等方面發生爭議，應當首先協商解決，協商不成，可以向當地法院提出訴訟。

　　2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　最新的地坪漆施工合同 4

　　發總包方（甲方）：

　　承接包方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本著自愿、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。

　　第一條項目內容：

　　工程名稱：環氧砂漿地坪

　　第二條工程概括：

　　1、單價：環氧砂漿地坪40元/㎡（此價格含普通發票。）

　　2、面積以實際測量為準。

　　3、本工程采用包工包料形式，乙方包括主材環氧樹脂的提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾涂一遍面漆。

　　4、漆膜顏色：綠色

　　第三條付款方式與期限

　　工程款按實際測量面積結算：完工后，甲方一次性結清工程款項。

　　第四條甲方代表及甲方責任

　　一、甲方代表

　　甲方委托____先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的.實施，

　　二、甲方責任

　　乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

　　甲方責任：

　　1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發出書面或電話進場通知；

　　2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工說明及現場技術要求交底；

　　3、施工前將場地物料挪開、清理。

　　第五條乙方代表與乙方責任

　　一、乙方代表

　　乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

　　二、乙方責任

　　1、乙方在進入甲方工廠后，應遵守甲方廠區管理，簽訂《安全守則》。

　　2、按章按序施工，及時向甲方代表或監理單位申報驗收已完工區域，有責任維護已完工地坪。

　　3、乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現安全事故由乙方承擔責任。

　　4、遵守國家法律法規和工地現場施工管理規定，文明施工。

　　5、按要求在施工期內完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應與甲方協商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。

　　第六條保修服務

　　施工完畢后12個月內，由乙方施工所引起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務；保修期滿后，維修服務由甲乙雙方協商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現場并已全面清楚施工現場各因素，確保甲方現場已達到施工要求和條件

　　發包方（蓋章）：

　　承接方（蓋章）：

　　日期：

　　最新的地坪漆施工合同 5

　　甲方：________

　　乙方：________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關事項協商一致，訂立本合同。

　　第一條項目概況

　　1.1項目名稱：________

　　1.2項目地點：________

　　1.3項目面積：約計________ m(結算按實際測量數據為準)

　　第二條合同期限

　　2.1乙方進場日期為20_____年________月________日至20______年________月________日交付驗收，合同期限總日歷天數________天。

　　2.2如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：

　　2.2.1甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本項目服務人員及物品進入或存放于待施工區域;

　　2.2.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;

　　2.2.3由于項目本身或總體項目發生變更，變更的內容直接影響本項目的工藝規格、內容及工作量;

　　2.2.4因天氣影響(如氣溫、溫度達不到項目施作要求)或因不可抗力(如：臺風、暴雨、水災、火災、地震、戰爭、暴亂等)而影響合同進行;

　　2.2.5其它突發事件(如：停電、工作面滲水或漏水、施工場所封閉不嚴等)影響工作進度;

　　2.2.6甲方未按合同規定付款;

　　2.2.7其它影響合同條款執行的情況出現。

　　第三條合同價款

　　備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。

　　4.2工程竣工時根據實際施工面積和數量進行按實調整后結算。

　　4.3如果經甲乙雙方協商同意，在施工中增加了新項目或工藝發生變更，合同單價及工期應作相應調整。

　　第四條雙方配合

　　4.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定________為本項目駐現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。

　　4.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行出空、潔凈處理，以保證項目如期進行。

　　4.3甲方應提供標準混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養護處理的，甲方應做出書面通知，若做過水性養護處理的基礎，會有產生與硬化劑反應的可能性。否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結算。

　　4.4甲方免費提供安排現成220V或380V用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。

　　4.5甲方應協調處理現場，保證場地無其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。

　　4.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批準手續。

　　4.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風雨，乙方應指定專人監護。

　　4.8在乙方完成作業后的初步養護期內，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期后方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護工作。

　　4.9地面使用過程中，地面發生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔。

　　4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。

　　4.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成后清理現場。

　　4.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

　　4.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目并合格交驗。

　　4.14在項目完成后規定的保修期內，由于乙方原因造成的質量問題，乙方于接到通知后應提供無條件保修。

　　4.15乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

　　4.16如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。

　　第五條項目驗收

　　5.1在項目完成后三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收并確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。

　　5.3本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。

　　5.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實上完成驗收并經甲方確認合格：

　　5.4.1甲方已在乙方作業材料層的基礎上進行其它工序的操作;

　　5.4.2甲方超過規定的時間不做驗收的;

　　5.4.3乙方的作業區域已經被投入使用的。

　　第六條質量保證

　　6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。

　　6.2保修范圍：由于環氧地坪漆本身材料質量問題造成的不達標情況。

　　6.3保修期內，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。

　　6.4保修期后，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。

　　6.5以下情形導致的質量問題，不在保修范圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：

　　6.5.1在上一道工序未完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量;

　　6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現場有其他交叉施工，影響工程質量;

　　6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用;

　　第七條付款方式

　　7.1合同簽訂生效后，甲方應支付合同總造價的.—— %備料款。

　　7.2乙方材料、人員進場后當日內，甲方再支付合同總造價的備料款60%。

　　7.3施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。

　　7.4施工完畢，按實際結算面積總價結清余款。

　　7.5甲方將采取現金方式向乙方支付款項。

　　第八條違約與爭議

　　8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。

　　8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。

　　8.3如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天叁佰元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。

　　8.4甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。

　　8.5因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　第九條合同生效與終止

　　9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　9.2雙方辦理驗收結算后，本合同即告終止(保修條款除外)。

　　第十條附則

　　10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。

　　10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　最新的地坪漆施工合同 6

　　定做方：

　　承攬方：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

　　1、承攬名稱，地點，方式

　　1-1承攬項目名稱：

　　1-2承攬項目地點：

　　1-3承攬方式：包工包料

　　2、承攬標(加工成品)

　　2-1環氧樹脂面積平方米

　　2-2塑膠地板

　　注：具體面積以實際面積為準。

　　3、加工成品的質量要求

　　3-1承攬方提供規格工藝進行施工;

　　3-2地坪漆顏色根據甲方選定為：

　　3-3塑膠地板顏色根據甲方選定為：

　　4、價格及付款方式

　　4-1地坪漆單價/m2;

　　4-2塑膠地板單價元/m2

　　4-2工人、材料、機械、進場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。

　　5、素地標準及施工條件

　　5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大于2mm;

　　5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;

　　5-3水泥素地表面含水率達到8%;

　　5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環境溫度低于0度;

　　5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;

　　5-6施工期內定做方不安排交叉施工;

　　5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

　　6、驗收標準與方法

　　6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

　　6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

　　6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，并向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

　　6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

　　7、工期

　　7-1本工期總工期為;

　　7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，并以書面形式確定順延期限;

　　7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;

　　7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;

　　7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;

　　7-3-4定作方未近合同規定支付付款，工程進度面影響施工進度者。

　　8、安全施工管理條例

　　8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

　　8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

　　9、違約責任

　　9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的`完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修并保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

　　9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形，違約金。

　　9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

　　9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商后進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

　　9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等于合同中止給承攬方造成的損失。

　　9-6償付承攬方違約金。

　　9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

　　9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

　　10、不可抗力

　　在合同規定的履行期內，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔違約責任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔并且賠償承攬方由此造成的損失。

　　11、糾紛的處理

　　發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

　　12、期限與其他

　　本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正式一式二份，雙方各執一份。

　　定作方：承攬方：

　　法定代表人：

　　授權代表：

　　開戶行：

　　最新的地坪漆施工合同 7

　　甲方（發包方）：

　　單位名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方（承包方）：

　　單位名稱：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　鑒于甲方擬進行地坪漆施工工程，乙方具備相應的施工資質和能力，雙方經友好協商，達成以下協議：

　　一、工程概況

　　工程名稱：_______

　　工程地點：_______

　　工程內容：按照甲方要求進行地坪漆施工，包括但不限于地面打磨、底漆涂刷、中涂施工、面漆涂刷等。

　　二、工程期限

　　開工日期：_______

　　竣工日期：_______

　　總工期：_______天。如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致工期延誤，經雙方協商可適當延長工期。

　　三、工程質量標準

　　乙方應嚴格按照國家及地方相關標準和規范進行施工，確保工程質量達到合格標準。

　　地坪漆應具有良好的耐磨性、耐腐蝕性、防滑性等性能，顏色均勻、無明顯色差。

　　工程竣工后，乙方應提交工程質量驗收報告，經甲方驗收合格后方可視為工程完工。

　　四、工程造價及付款方式

　　工程造價：本工程總造價為人民幣_______元（大寫：_______）。

　　付款方式：

　　（1）合同簽訂后，甲方向乙方支付工程總造價的___% 作為預付款；

　　（2）工程進度達到_______時，甲方向乙方支付工程總造價的___%；

　　（3）工程竣工驗收合格后，甲方向乙方支付工程總造價的___%；

　　（4）剩余工程總造價的___% 作為質量保證金，自工程竣工驗收合格之日起___ 個月后，如無質量問題，甲方一次性支付給乙方。

　　五、雙方責任與義務

　　甲方責任與義務：

　　（1）提供施工所需的場地、水、電等必要條件；

　　（2）按照合同約定及時支付工程款項；

　　（3）協助乙方協調與工程相關的外部關系。

　　乙方責任與義務：

　　（1）組織專業施工隊伍，按照合同約定的工程內容、質量標準和工期要求進行施工；

　　（2）負責施工過程中的安全管理，確保施工人員的人身安全和工程的安全施工；

　　（3）遵守施工現場的管理規定，文明施工，保持施工現場的整潔；

　　（4）工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。

　　六、工程變更

　　如甲方要求對工程內容進行變更，應提前通知乙方，并提供變更設計方案。

　　因工程變更導致費用增加或減少的，雙方應協商確定調整后的工程造價。

　　七、工程驗收

　　工程竣工后，乙方應通知甲方進行驗收。

　　甲方應在接到通知后的___ 個工作日內組織驗收，如逾期未驗收視為驗收合格。

　　如工程驗收不合格，乙方應在規定的時間內進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方承擔。

　　八、違約責任

　　若甲方未按照合同約定支付工程款項，每逾期一天，應按照未支付款項的___% 向乙方支付違約金。

　　若乙方未按照合同約定的.工期、質量標準進行施工，每逾期一天或出現質量問題，應按照工程總造價的___% 向甲方支付違約金。

　　雙方任何一方違反本合同其他約定的，應承擔相應的違約責任。

　　九、爭議解決

　　本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　十、其他條款

　　本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。

　　簽訂日期：_______年____月____日

　　簽訂日期：______年____月____日

【最新的地坪漆施工合同】相關文章：

地坪漆工程施工合同范本（精選10篇）04-08

最新施工合同10-14

最新施工合同04-11