購銷合同

時間：2023-05-19 13:00:11 購銷合同我要投稿

實用的購銷合同模板匯總八篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的購銷合同8篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

實用的購銷合同模板匯總八篇

購銷合同篇1

　　供方：需方:

　　一、產品要求、數量、金額、包裝、交售時間：

　　二、結算方式：詳見本合同結算補充協議。

　　三、爭議解決：本協議在執行期間，如發生爭議，雙方友好協商解決。未果，

　　雙方一致同意提交到____市福田法院仲裁委員會，并按照該會的仲裁規則在____市福田法院進行仲裁。該仲裁委員會做出裁決是最終的'，供需雙方均應受其約束，任何一方不得向法院或其他機關申請變更。仲裁費用由敗訴一方承擔。

　　四、本合同自簽訂之日起生效，雙方履行完畢后，自然終止。

　　五、本合同壹式肆份，雙方各執兩份正本備查。

　　六、合同附件

　　1、 0120號購銷合同的供貨商補充協議。

　　本合同一式共兩頁。

　　供方：需方：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號

　　____日期：____日期

購銷合同篇2

　　企業名稱（以下稱“甲方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　企業名稱（以下稱“乙方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定，甲乙雙方經過協商，確認根據下列條款訂立合同，以資共同遵照執行。

　　一、貨物清單及價格

　　序號

　　貨物編碼

　　配置及規格

　　單位

　　單價(RMB：元)

　　數量

　　總價(RMB：元)

　　合計

　　二、質量與技術標準和產品包裝

　　1、質量與技術標準：

　　產品的質量技術標準為產品制造商（下稱原廠商）制定的質量技術標準。

　　賣方已知悉上述標準，并確認采用該標準的產品能滿足買方對產品的要求。

　　2、產品包裝：

　　（1）有原廠包裝的，按原廠包裝標準；

　�。�2）沒有原廠包裝的，按賣方包裝標準進行包裝。

　　三、收貨事項

　　1、本合同設備的到貨日期為：合同生效起_______個工作日內。

　　2、指定收貨地址：，收貨對接人：。

　　3、本合同實際支付金額為人民幣（大寫）______________。

　　4、甲方給乙方的付款方式：（）支票；（）電匯；（）銀行匯票；（）ＬＣ（）Ｔ/Ｔ。

　　5、甲方未付齊貨款全款（100%）之前，貨物所有權歸乙方所有。

　　6、定金：_______

　　四、包裝、運輸、交貨、驗收及異議的提出

　　1、貨物包裝為制造商原包裝。

　　2、貨物的運輸和運輸過程中的保險由_______方負責辦理，費用由_______方承擔。

　　3、乙方負責在將貨物交付給甲方。甲乙雙方應對貨物共同驗收，隨產品提供裝箱單作為驗收的標準件，乙方供應貨物在數量、質量和包裝上符合生產廠家的規定，則視為乙方交貨完成。交貨后的風險責任由甲方承擔。

　　4、甲方發現收到的貨物與規定的不符，應在貨物到達之后_______個工作日內向乙方提出書面異議，乙方在收到異議后應在合理期間內根據產品的具體情況協助甲方解決，直至驗收合格。甲方怠慢行使該該項權利，視為產品驗收合格。

　　五、免責條款

　　1、雙方約定由于水災、火災、地震、臺風、戰爭、海關檢查、進口手續及廠商供貨延遲，等不可抗拒的`原因，導致合同不能全部或部分履行（或適當履行）的，免除相應的違約責任。

　　2、受到上述免責事項影響的一方，應在_______天內通知另一方。

　　3、如果受上述免責事項的影響，使本合同只要義務之履行延遲的時間超過_______天，則任何一方均有權解除合同而不承擔任何后果，也可有雙方協議采取其他補救措施。

　　六、違約責任

　　1、甲方逾期付款的，應每日向乙方支付合同標的金額_______的違約金。

　　2、乙方逾期交貨的，應每日向甲方支付合同標的金額_______的違約金。

　　七、爭議解決的方式

　　本合同項下發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，雙方同意交由法院管轄，由敗訴方承擔律師費，交通費等相關合理費用。

　　八、其他

　　1、甲、乙雙方應保守通過簽訂和履行本合同而獲取的對方之商業及技術秘密，包括本合同文本，相關技術文件、相關數據，以及其他有關信息。

　　2、就本合同訂立及履行過程中的問題或與本合同有關的問題，一方作出有法律效力的意思表示，應以書面形式作出，加蓋本方公章，且向對方送達，對方應_______個工作日內回函，否則視為無效。

　　3、本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　�。ㄒ韵聼o正文）

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

購銷合同篇3

　　XXX有限公司供貨合同

　　字第號

　　供貨方： (以下簡稱甲方)

　　購買方： (以下簡稱乙方)

　　甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經雙方友好協商，簽署如下協議：

　　一、合作關系

　　甲、乙雙方自協議簽訂之日起形成供需合作伙伴關系：

　　1. 甲方所供產品，必須符合產品質量標準，如出現產品質量問題，甲方無條件退貨或換貨;

　　2.甲方按乙方所需產品規格、數量及時送達乙方，響應時間不超過48小時;

　　3.乙方在協議期內不得使用其它同類品牌;

　　4.乙方月均計劃消化甲方產品件，全年消化甲方產品件;

　　5.甲方根據乙方全年實際消化產品數量及貨款結算方式的'不同給予乙方下列獎勵：

　　二、供貨品種及價格

　　1.xxx

　　2.xxx

　　3.xxxx

　　4.xxxxx

　　5.xxxxx

　　6xxxxx

　　7.xxxx

　　在本合作協議書有效期內，如甲方調整產品價格，應及時通知乙方，雙方均按調整之日起的新價格執行，若甲方降價則由甲方補償乙方當日鎖定庫存(甲乙雙方各派代表清點當日庫存)之進貨金額與以新價格計算之金額的差價(下次發貨中以貨抵款補足)。

　　三、貨款結算方式

　　甲、乙雙方根據實際情況及獎勵的不同采用如下貨款結算方式之一：

　　1.現款現貨結算(□是;□不是);

　　2.批結(□是;□不是)，甲方按每批件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款;

　　3.期結(□是;□不是)，甲乙雙方按天為一貨款結算期，乙方應予當期的最后一天無條件支付甲方當期所供產品全部價款。

　　乙方必須按時結算貨款，不得延遲。本協議結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。

　　四、違約責任

　　甲方違反以上協議，應向乙方支付違約金元;乙方違反以上協議，除結清所欠貨款外，并向甲方支付違約金元。

　　五、協議期限

　　本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態度及供需平衡的情況，在本協議結束前,再行簽定新協議書。

　　六、其它

　　本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份備查，如有未盡事宜，協商解決。

　　甲方：

　　乙方：

購銷合同篇4

　　甲方（銷售方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　乙方（購買方）：

　　聯系方式：

　　地址：

　　甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則，經雙方友好協商，簽署如下協議：

　　一、合作關系

　　甲、乙雙方自協議簽訂之日起形成供需合作伙伴關系。

　　1、甲方所供產品，必須符合產品質量標準，如出現產品質量問題，甲方無條件退貨或換貨。

　　2、甲方按乙方所需產品規格、數量及時送達乙方，響應時間不超過12小時。

　　3、乙方在協議期內不得使用其它同類品牌。

　　4、乙方月均計劃消化甲方產品______件，全年消化甲方產品______件。

　　二、供貨品種及價格

　　1、品種：__________________________；價格：___________元（人民幣）。

　　2、品種：__________________________；價格：___________元（人民幣）。

　　在本合作協議書有效期內，如甲方調整產品價格，應及時通知乙方，雙方均按調整之日起的新價格執行，若甲方降價則由甲方補償乙方當日鎖定庫存（甲乙雙方各派代表清點當日庫存）之進貨金額與以新價格計算之金額的差價（下次發貨中以貨抵款補足）。

　　三、貨款結算方式

　　甲、乙雙方根據實際情況及獎勵的.不同采用如下貨款結算方式之一：

　　1、現款現貨結算（□是 □不是）。

　　2、批結（□是 □不是）。

　　甲方按每批_______件為一送貨單位向乙方供貨，次批貨到時乙方無條件向甲方支付前批貨款。

　　3、期結（□是 □不是），甲乙雙方按_____天為一個貨款結算期，乙方應予當期的最后一天無條件支付甲方當期所供產品全部價款。

　　4、乙方必須按時結算貨款，不得延遲。

　　5、本協議結束之日，乙方應結清所欠甲方所有貨款。

　　四、違約責任

　　甲方違反以上協議，應向乙方支付違約金________元。

　　乙方違反以上協議，除結清所欠貨款外，并向甲方支付違約金_________元。

　　五、協議期限

　　本合作期限自____年____月____日至____年____月____日止有效，有效期屆滿，雙方本著真誠合作的態度及供需平衡的情況，在本協議結束前，再行簽訂新協議書。

　　六、爭議解決

　　本協議發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可向協議簽訂地人民法院提起訴訟。

　　七、其它

　　本協議一式_____份，甲、乙雙方各執_____份備查，如有未盡事宜，協商解決。

　　甲方（簽字或蓋章）：

　　簽訂日期：_____年_____月_____日

　　簽訂地點：

　　乙方（簽字或蓋章）：

　　簽訂日期：_____年_____月_____日

　　簽訂地點：

購銷合同篇5

　　甲方(購買方)：

　　乙方(供貨方)：

　　為明確責任，甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經平等協商一致，訂立此合同。協議內容如下：

　　雙方是在平等自愿的前提下協商，一致通過以下協議，并共同遵守，此協議受法律保護，不得違反。

　　1、甲方每星期在乙方采購蔬菜一次或者兩次(不得在其他市場或攤點購買)。

　　2、乙方須提供5種以上的蔬菜品種，且蔬菜要求新鮮，不得提供有毒、有害、變質霉爛的'蔬菜，采摘期不超過二天。牌價應按當天菜場供應批發價計算，不能以臨時價計算。

　　3、如果師生由蔬菜引起的中毒等安全事故，由乙方負全部責任，并承擔相應的治療、賠償全部費用。合同期限為一年。如任何一方提前終止合同，則應付違約金1000元。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，簽名之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

購銷合同篇6

　　合同編號：_____________

　　工程名稱：________________________

　　買方(甲方)：____________________

　　賣方(乙方)：_____________________

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、公平、誠實信用的基礎上，就預拌混凝土買賣事宜協商訂立本合同。

　　第一條工程概況

　　1.建設單位：______________________

　　2.施工單位：______________________

　　3.工程名稱：______________________

　　4.工程地點：______________________

　　5.運距：__________________________

　　第二條混凝土的計劃數量、結算單價、供貨時間、澆筑泵送方式、澆筑工程部位、技術質量要求等內容，詳見合同附件。

　　第三條供貨數量及質量的驗收確認

　　1.甲乙雙方共同依據國家、本市的相關技術標準及合同約定對乙方供貨到施工現場的混凝土數量、質量及澆筑時間等內容進行驗收，并簽字確認。

　　2.乙方供貨到施工現場的混凝土如與發貨單載明的數量有差異時，甲方應即時通知乙方核實;雙方以書面形式提出真實數量確認結果作為價款結算依據。

　　3.乙方供貨到施工現場的.混凝土經甲方表觀檢驗如有質量異�，F象的，甲方應即時通知乙方進行核實，經核實后甲方有權作退貨處理，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　4.甲方對澆筑到工程部位的混凝土發現有質量異常現象的，應在24小時內書面通知乙方進行核實;如有爭議，雙方應會同工程監理、建設行政主管部門共同確認責任，并提出書面責任處理意見。屬于甲方澆筑不及時或振搗、養護不當原因，責任由甲方承擔;屬于產品質量責任的，由此給甲方造成的損失由乙方承擔。

　　5.乙方供貨到施工現場的混凝土，甲方應及時組織安排澆筑到工程施工部位。因甲方責任致使運到施工現場的混凝土停留時間過長造成坍落度損失或產品失效報廢的，甲方應承擔由此給乙方造成的損失。

　　第四條價款結算及支付

　　1.甲乙雙方應在乙方對每一工程澆筑部位履行完畢供貨義務之日起45日內辦理完畢價款結算確認手續。

　　2.甲乙雙方約定，對用于工程結構部分的混凝土采用下列第_______種方式辦理價款結算確認手續。

　　(1)依據合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準辦理價款結算。

　　(2)依據合同約定的單價和工程澆筑部位施工圖預算量(含損耗)辦理價款結算，計算施工圖預算量執行XX《北京市建設工程預算定額》。在供貨前甲方應向乙方及時提供一套完整的澆筑部位施工圖紙及相應工程變更洽商。甲方未按合同約定提供圖紙，致使雙方就乙方所供混凝土的數量發生爭議時，或甲方逾期不與乙方辦理結算確認手續的，雙方應按第(1)種方式結算。

　　3.對混凝土砂漿、基礎樁、墊層、防水保護層、施工現場路面、臨設部分等用于非工程結構部位的混凝土均以合同約定的單價和甲方現場驗收簽認的混凝土發貨單載明的數量為準結算。

　　4.價款支付期限：

　　本合同項下的工程因非乙方原因中途停工，導致甲方停止使用乙方的混凝土時，甲方應自停工之日起3個月內付清未結價款。

　　5.甲方未按本合同約定期限給付價款，乙方可在提前5日書面通知甲方后暫停供應混凝土。

　　第五條雙方義務

　　需方(蓋章) 供方(蓋章)

　　年月日年月日

購銷合同篇7

　　原告：王xx，女，漢族，現就職于xxxx市勞教所第x大隊，電話：xxxxxxxxxxx

　　被告：河北xxx房地產開發有限公司，地址：xx市xx路xx號，法定代表人：張xx，電話：xxxxx

　　訴訟請求

　　1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

　　2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

　　3、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實和理由

　　原告于20xx年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于xx縣xxx的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20xx年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：“出賣人逾期超過45日未能交房的.，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金�！北M管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任�，F訴諸法院，請求法院判如所求!

　　此致

購銷合同篇8

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。

　　第一條合同標的

　　1、乙方負責依照本合同約定向甲方指定的地點供貨。產品名稱、品牌、規格型號、數量、價款等見下表（下表未能盡列的，可以另行附表，見附件）。

　　2、乙方按本合同約定以包稅金、包供貨、包運輸、包通過驗收、包風險、包售后服務等方式向甲方提供產品。本合同價格為前述內容的包干價格。

　　3、結算方法：實際數量以甲方驗收簽證為準，單價按本合同確定的價格執行。

　　第二條質量、技術標準

　　1、質量要求：

　　2、技術標準按下列規定執行：

　　第三條乙方承諾

　　1、乙方保證所提供的產品是全新的、未使用過的、且為產品生產廠家原廠生產的產品。

　　2、乙方保證在約定時間內按本合同約定的產品種類、品牌、數量、規格型號、質量及售后服務內容等向甲方提供產品和服務。

　　3、乙方提供的貨品質量保質期如國家規定終身保質或保修的按國家規定執行，國家沒規定的期限為年，自各批產品通過本合同約定的全部驗收之日起計算，在保修（質）期內，如產品發生故障的，乙方必須在接到甲方的書面通知后的 2 天內對產品進質量問題進行免費免費維修，維修不合格的合格應無條件更換（因不正當使用、意外、不可抗力、甲方人為破壞除外）。若乙方拖延，則甲方可另行委托他人維修、更換，費用由乙方負擔（先從保修(質)金中扣除，不足部分由乙方補交），保修(質)期滿后維修服務只收工本費。同時乙方應實行國家新“三包”政策，對產品向用戶提供維修服務。

　　本條款為獨立條款，不受合同效力的限制。

　　4、乙方保證所供材料（產品）不涉及知識產權方面的糾紛，如因此產生的責任由乙方負責。

　　第四條產品包裝標準

　　產品包裝：有國家標準的，按照國家標準包裝；沒有國家標準的，按照行業標準包裝；既無國家標準又無行業標準的，按出廠包裝標準包裝。乙方的產品包裝應有乙方名稱（或標志），乙方必須采取防潮、防雨、防銹、防震、防腐蝕等保護措施以保證滿足貨品質量、數量、性能的要求。乙方同時必須提供合格證、使用說明書及產品質量鑒定書原件。包裝費用已包含在材料單價內。

　　出廠標準包裝（內含安裝配件、合格證、裝箱單、使用說明書及產品質量保證書）。如為進口產品，乙方須向甲方提交產品原產地證明、原廠質量合格證書、進口海關關單及稅票之正本（由甲方查實后交還乙方，復印件由甲方備案）、商檢局頒發的商檢合格證書、完整的原廠資料、中文安裝資料及安裝圖紙等。

　　第五條交貨時間、地點和運費負擔

　　1、交貨地點：

　　2、交貨時間：

　　乙方提前交貨的，要經甲方同意，否則，產品在交貨日期前的毀損、滅失風險及有關的保管費用由乙方自行承擔。

　　3、運費（包括卸貨和進倉費用）已包含在產品單價中。

　　4、以交貨地點作為本合同的履行地。

　　第六條驗收標準、方法

　　1、乙方按甲方供貨通知書上要求的時間將產品運到指定地點，貨物運抵前小時通知甲方準備接收；貨物到交貨點后，甲方應在合理時間間隔（工作時間為4小時，非工作時間為8小時）內清點和檢查驗收；乙方委派的送貨人（須持有乙方的授權委托書），代表乙方負責貨物的交付、驗收、結算工作，乙方應同時提供產地證明、裝箱單、產品出廠合格證、質量保證書等交甲方確認，甲方按本合同約定對產品的'外觀、數量、型號進行初驗,并予以簽收確認。

　　2、驗收標準：

　　3、驗收方法或手段：

　　4、驗收及試驗單位：

　　5、如果在驗收中產生糾紛，由費用由責任方承擔。

　　第七條提出異議的時間和辦法

　　1、甲方收到產品后，如果發現產品的型號、規格、數量和質量等不符合本合同約定的，甲方可代為保管該產品（因保管貨物所產生的費用由乙方承擔），并在發現后7天內向乙方提出書面處理意見，且甲方有權拒付不符合本合同約定的產品的貨款。

　　2、乙方在接到甲方書面處理意見后，應在發現后7天內向乙方提出書面處理意見。

　　第八條付款方式及期限

　　1、本合同簽訂后金，定金在乙方交貨后抵作貨款。

　　2、貨到現場，經甲方清點、接收產品后

　　3、經甲方驗收合格后％。

　　4、保修（質）金條款據實選擇，如選擇則在括號內打“√”，不選擇則在括號內打“×”：

　�。� ）合同結算總價款的 5 ％作為保修（質）金，雙方在保修（質）期屆滿后10個工作日內辦理保修（質）終結手續,甲方在按合同約定扣除保修（質）期內應由乙方支付的各類款項和違約金后，向乙方無息支付。

　　第九條履約定金

　　履約定金條款據實選擇，如選擇則在括號內打“√” ，不選擇則在括號內打“×” 。（）在本合同簽訂時，乙方向甲方支付人民幣元現金或支票作為本合同的履約定金。當乙方按甲方要求完成第一批次供貨后，甲方返還該定金。乙方不履行本合同或履行本合同但不符合合同約定時，無權要求甲方返還該定金。

　　第十條違約責任

　　1、乙方未按合同約定的日期交貨的，應承擔逾期交貨的違約責任，每逾期一日，按合同產品總價款的1‰向甲方支付違約金。逾期超過日，甲方有權解除合同，乙方除應支付前述違約金外，還應按合同產品總價款的20％向甲方支付違約金。

　　2、乙方未按合同約定的品牌、規格、型號、質量等要求向甲方供貨的，乙方應按甲方要求更換直至通過驗收。因此造成逾期交貨的，乙方應按前款承擔違約責任。

　　3、甲方接受乙方的供貨并不免除乙方對產品的瑕疵擔保責任。乙方除承擔修、退、換的責任外，還應按瑕疵產品總價款的20％向甲方支付違約金并賠償損失。

　　4、甲方未按合同約定的時間付款的，每逾期一日，按應付而未付貨款總額的1‰向乙方支付違約金。

　　5、甲方接受乙方交貨后，若發現乙方所提供的產品與招標文件規定的產品不符的，甲方可要求乙方退、換，乙方應在收到甲方書面通知二天內按該批產品總價款的20％向甲方支付違約金；甲方也可解除合同，甲方由此解除合同的，乙方應收到甲方書面通知二天內按該批產品總價款的20％向甲方支付違約金，并退還甲方為該批產品已支付的貨款。

　　第十一條、其他

　　1、本合同經雙方簽章生效。本合同壹式份，甲方執貳份，乙方執份，具有同等法律效力。

　　2、對本合同的任何變更或補充，須經雙方協商一致，并另行簽訂書面補充協議。

　　3、本合同附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力，如附件與合同正文相沖突的，以合同正文為準。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

　　年月日

【購銷合同】相關文章：