簡單機械租賃合同

時間：2024-07-16 02:47:07 租賃合同我要投稿

簡單機械租賃合同

　　隨著人們法律意識的加強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的簡單機械租賃合同，歡迎大家分享。

簡單機械租賃合同

簡單機械租賃合同1

　　出租人: _______

　　承租人: _______

　　一、乙方向甲方租賃設備的詳細情況如下:

　　項目名稱_________、施工地點_________、施工內容_________、設備名稱_________、數量_________、預計租賃期限_________、收費標準_________、租賃設備總數_________、預收租金總額_________、駕駛員補貼標準_________、設備運費_________、備注:_________

　　二、設備服務范圍

　　1、由于本合同提供的服務僅限于設備租賃，乙方對工程質量和進度不承擔連帶責任。

　　2、甲方設備僅供乙方使用。未經甲方同意，乙方不得將甲方設備轉租給第三方，甲方有權終止合同。

　　三、付款條件

　　1、乙方應在設備進場前5天向甲方支付人民幣_________元的進出場費和租賃費，其中租賃費為人民幣_________元，設備運費為人民幣_________元。

　　2、租賃期限按30天計算，乙方應提前五天支付下月租金，并在項目完成(設備退出)后兩周內結清所有余款。

　　四、甲方的權利和義務:

　　1、甲方應按乙方要求在規定時間內進入施工現場。

　　2、乙方違章指揮強制作業時，甲方工作人員有權制止。

　　3、甲方的每臺設備應配備一名機修工，配合乙方正確使用設備，服從現場人員的指揮和調動。

　　4、如果設備因故障停止運行超過3天，則不包括機組費用，當設備因其他原因(如下雨、等待、監理要求停機等)停止運行時，機組費用照常收取。，非因設備故障及甲方人員責任所致)。

　　五、乙方的權利和義務

　　1、確保甲方設備及出口道路暢通，協助甲方裝卸，保證設備安全進出。

　　2、因乙方不利的`安全措施和指揮不當造成的人身安全事故，乙方應負全部責任。

　　3、如施工質量達不到技術要求，乙方有權制止并及時采取措施。如果發現問題，繼續施工造成的質量事故與甲方無關，由乙方承擔全部責任。

　　4、保管好存放在施工現場的設備及保管費，承擔因保管不嚴造成的設備丟失、損壞和損失，并根據損失程度進行賠償。

　　5、乙方應負責操作人員的住宿和施工現場及生活區的人身安全，如有故障無法排除，應及時通知甲方。

　　6、甲方的設備不得擅自轉租、抵押、抵債或變相轉售，否則將承擔由此造成的一切損失并予以賠償。租賃期內設備運輸須經甲方批準，月租金不變。

　　六、違約責任:

　　1、如果乙方未能按期支付租金，甲方有權終止設備的使用，每延期一天收取月租金2%的滯納金，并保留收回設備的權利。對于工程竣工后兩周的欠款，建設單位應向銀行收取計劃外貸款的滯納金。

　　2、協助甲方在項目完成后一周內安全退出設備。如果甲方設備滯留在施工現場，且由于乙方原因無法安全撤離，除負責設備安全外，每延誤一天，將增加3萬元滯納費，并計入租賃費。

　　3、如果國家政策法規的執行和不可預見的自然災害影響本合同的執行，雙方應協商解決。

　　4、任何一方違約，應賠償另一方因違約造成的全部直接經濟損失，最低違約金為月租金的10%。

　　七、雙方的共同權利和義務:

　　1、如有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決；如協商不成，由甲方所在地主管部門仲裁解決。

　　2、除本合同的有關規定外，雙方的其他索賠按照合同法的規定辦理。

　　八、補充規定:

　　九、本合同自簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　出租人印章:_________

　　代表:(簽名)_________

　　聯系電話:_________

　　賬號:_________

　　承租方代表蓋章:(簽名)_________

　　電話號碼:_________

　　賬號:_________

　　簽約日期:_________

簡單機械租賃合同2

　　承租單位： (以下簡稱甲方) 出租單位： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規，按照平等互利的原則，甲乙雙方經過友好協商，就工程機械租賃事宜達成一致，簽訂本合同。

　　一、機械名稱及型號：

　　名稱：

　　型號：

　　二、租賃用途及使用地點：

　　租賃用途：

　　使用地點：

　　三、租用期限

　　自年月日起至甲方通知終止租賃之日結束。若乙方未經甲方同意擅自撤走機械或駕駛人員，甲方有權不支付乙方全部租金。

　　四、租金計算方法

　　1、計費時間：按機械機械進場實際使用之日計算租金，月租金元(大寫： )。不滿壹個月，按實際使用天數計算租金元/天。

　　2、機械進出場時發生的運輸、裝卸等調遣費用，使用時間在三個月內的由甲乙雙方各付一半,使用時間超過三個月的由乙方承擔全部進出場發生的費用。進場時由甲方墊付進場拖車費用。若因乙方機械設備故障耽誤甲方正常施工時，甲方有權扣除當日租金。

　　五、付款方式

　　甲方每月給乙方結算一次，按當月結算費用的 %支付給乙方。合同終止后，剩余租賃款一次性結清。

　　六、機械維修、保養及費用

　　出租方： (以下簡稱甲方)

　　承租方： (以下簡稱乙方)

　　一、根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確甲、乙雙方的權利義務，經雙方協商一致，特簽定本合同。

　　二、租賃期限：

　　時間暫定為：自年月日至年月日止。

　　三、租金計算和支付

　　1、租金：按元/月(乙方供油)。

　　2、每個月乙方須支付月租金的30-40%給甲方作為維修保養費用;年底前支付甲方總租賃款的60%;其余40%租賃費用，乙方須在機械出場后3個月內支付完結。

　　四、燃油等費用

　　租賃期間的燃油費、機械看護由乙方承擔，機械調運、維護等費用由甲方負責。

　　五、租賃期間，機械的所有權屬于甲方，乙方對機械只有使用權，沒有甲方允許，不得另租他方。

　　六、租賃期間，乙方如自愿對機械進行改善或維修，必須征得甲方同意，所產生的費用由乙方承擔。

　　七、若甲方機械需要修理，必須提前告知乙方，如果2日內維修不好，影響乙方施工進度，乙方有權更換機械或者重新租用其他單位機械，所產生的費用從甲方機械租賃費中扣除。

　　八、機械的使用、維修、保養

　　1、租賃的機械在租賃期內有甲方機械手操作使用。甲方操作手應負責日常維修、保養維護，使機械保持良好狀態。甲方應配備1-2名操作手，操作手工資由甲方支付。

　　2、在工作過程中甲方操作手必須聽從乙方施工人員指揮。若因甲方操作手不聽指揮或者操作不當造成安全事故或損失，由甲方承擔責任，影響到乙方工程質量、進度的`，乙方有權隨時終止合同。

　　3、租賃機械在運輸、使用等過程中發生的一切費用、稅款均由甲方承擔。

　　九、違約責任

　　1、乙方延遲支付租金時，甲方有權要求及時付清租金和有此發生的其他費用，或者終止合同，收回機械。

　　2、未經對方同意，任何一方不得終止或中途變更本合同，任何一方違約都應向對方償付總租金的20%違約金。

　　十、爭議的解決

　　因履行本合同發生的糾紛或與本合同有關的爭議，甲、乙雙方應友好協商解決。如協商無果，應提交仲裁委員會仲裁，或訴訟于滁州市人民法院。

　　十一、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，至租賃費用結清后自行終止。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

簡單機械租賃合同3

　　上訴人金壇市第三建筑安裝工程有限公司（以下簡稱B公司）因與被上訴人北京A建筑機械設備租賃有限公司（以下簡稱A公司）、原審第三人北京C房地產開發有限公司（以下簡稱C公司）之間租賃合同糾紛一案，不服密云縣人民法院（20xx）密民初字第438號民事判決，向本院提起上訴。本院于20xx年8月31日受理后，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官張巖、劉茵參加的合議庭，并于20xx年9月14日召集各方當事人公開開庭進行了審理，上訴人B公司的委托代理人蔡文偉、戴軍華，被上訴人A公司的委托代理人郭春勇，第三人C公司的委托代理人王連忠到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。

　　A公司一審起訴稱：20xx年8月10日，B公司與A公司簽訂塔吊租賃合同，B公司租賃A公司GTZ40型塔吊1臺，用于C花園24、25號樓施工。A公司塔吊于20xx年10月3日進場，B公司使用至今也未退還塔吊，至20xx年3月5日共發生塔吊租賃費190 851.45元、進出場費13 000元，B公司僅支付12 000元，尚欠191 851.45元�，F工地已停工，塔吊仍未返還，租賃費也未支付，故A公司訴至法院，要求解除雙方租賃合同，B公司返還A公司塔吊（登記編號為MY-T01151號，出廠編號182號），支付進場費及租賃費至20xx年3月5日，共計191 851.45元（20xx年10月3日至20xx年11月28日租賃費25 386元，20xx年3月6日至20xx年3月5日共計365天，按日租賃費453.33元計算，共計165 465.45元），并負擔本案訴訟費。

　　A公司向法院提交以下證據予以證明：租賃合同、20xx年11月28日結算單、開工證明、塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證。

　　B公司一審答辯稱：C花園四標段工程確系B公司承建，但B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任，故該工程項下產生的義務應由付中榮與C公司承擔；A公司出具的租賃合同原件公章不清楚，無法辨別是否為B公司所蓋；A公司出具的結算單加蓋金壇市第三建筑安裝工程有限公司第九項目部（以下簡稱九項目部）章，B公司并無此下屬部門，該結算單與B公司無關；工程是20xx年4月份就停工了，A公司起訴租賃費計算到20xx年3月5日也沒有依據，故不同意A公司的訴訟請求。

　　B公司向法院提交以下證據予以證明：工程承包協議。

　　第三人C公司一審述稱：C公司為工程開發商，與本案的租賃合同無關，作為第三人也不需承擔任何責任。

　　第三人C公司向法院提交以下證據予以證明：承諾書。

　　經一審法院庭審質證，三方當事人對A公司提交的塔吊出廠編號、塔吊北京市起重機械登記編號、檢驗報告、檢驗合格證的真實性、關聯性、合法性均無異議，法院予以確認。

　　三方當事人對以下涉及本案爭議焦點的證據持有異議：

　　一、A公司提交的租賃合同原件及復印件、20xx年11月28日結算單、開工證明。A公司提交此系列證據目的是證明B公司與A公司具有租賃合同關系、合同約定的租賃費等內容、租賃合同履行及結算情況。B公司認為租賃合同原件所蓋公章不清楚，無法辨認是B公司公章。B公司沒有九項目部，工程包給了付中榮，毛潔林是付中榮下屬，而張杰也不是B公司人員。故對上述證據不予認可；第三人C公司認為此系列證據均與第三人無關。法院認為，綜合全案情況對上述證據的真實性、關聯性及合法性可以認定。

　　二、B公司提交的工程承包協議、第三人提交的承諾書。B公司提交工程承包協議目的是證明B公司已將該工程轉包給付中榮，并由C公司提供擔保，保證對付中榮承擔連帶責任。第三人提交的承諾書目的是證明工程承包協議已被否定。A公司認為此兩份證據與A公司無關。法院認為，本案為租賃合同糾紛，對于涉案工程的承包等相關事項與本案無關，故法院對該兩份證據不予采信。

　　一審法院根據上述認證查明：20xx年8月10日，A公司與B公司簽訂租賃合同，約定B公司租賃A公司塔吊，用于長城環島南側工地，機械進出場費13 000元，機械租賃費用實行包月制，30天為一個月，月租費13 600元，每月底結賬一次等內容。合同上蓋有B公司公章，并有毛潔林簽字。后A公司塔吊（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）運到B公司工地。20xx年11月28日，B公司為A公司出具了結算單，結算單顯示，20xx年10月3日至11月28日共計產生租賃費25 386元，結算單蓋有九項目部章并有毛潔林簽字。20xx年3月6日，九項目部張杰簽字證明，塔吊于20xx年3月6日正式運行。20xx年5月31日，北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具檢驗報告，檢驗報告顯示，工程名稱為C花園四標段24、25號樓，樣品統一編號為密 BT01151，樣品產權單位為北京A建筑機械設備租賃有限公司。B公司已支付A公司租賃費12 000元。

　　另查，20xx年8月3日，C公司（發包人）與B公司（承包人）簽訂建設工程施工合同，由B公司承建C花園11至17號、22號、25號、30至32號、37至40號、46至49號共計22棟住宅樓。該工程于20xx年6月20日停工至今�，FA公司塔吊仍在C花園工地處。

　　再查，（20xx）密民初字第7051號民事判決認定，B公司存在下屬九項目部，且九項目部曾授權毛潔林為公司采購材料、主管負責購進材料，對外簽證。此判決現已生效，B公司未提出上訴。

　　一審法院認為：A公司與B公司簽訂的租賃合同，是雙方當事人的真實意思表示，該合同依法成立并生效，當事人雙方均應依約履行合同義務。經B公司下屬九項目部確認，20xx年共計發生租賃費25 386元，此款B公司應予給付，B公司對九項目部的存在表示異議，但并未舉證證明，B公司同時提出應由付中榮與C公司承擔責任，但因擔保合同屬內部約定，故對B公司此辯解意見，法院不予采信；B公司承認C花園四標段工程確系其承建，而經北京市建設機械與材料質量監督檢驗站出具的檢驗報告確認，A公司塔吊確實用于C花園四標段工地。20xx年3月6日，A公司塔吊又重新開始運行，至A公司主張的20xx年3月5日，A公司塔吊一直處于C花園工地。雖20xx年6月20日工地開始停工，但B公司并未向A公司發出停工通知，且塔吊繼續在B公司工地處，A公司對塔吊不能行使所有權人權利。故B公司應承擔20xx年3月6日至20xx年3月5日產生的租賃費（按日租賃費453.33元計算）。另B公司尚欠A公司進場費13 000元，已付A公司租賃費12 000元。綜上，B公司共計應給付A公司租賃費及進場費191 851.45元，對A公司此項訴訟請求，法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的`此項訴訟請求法院予以支持。A公司主張解除雙方之間的租賃合同，鑒于該工地仍處于停工狀態，A公司合同目的無法繼續實現，故對A公司的此項訴訟請求法院予以支持。租賃合同解除，A公司有權收回塔吊，鑒于該塔吊仍在C花園工地，而工程已停工，故第三人C公司負有向A公司返還塔吊的義務。據此，法院為保護當事人的合法權益，維護社會正常的經濟秩序，依照《中華人民共和國合同法》第八條、第九十四條第（四）項、第九十七條、第二百二十六條之規定，判決：一、解除A公司與B公司于二OO七年八月十日簽訂的租賃合同；二、B公司于判決生效后十日內給付A公司租賃費及進場費一十九萬一千八百五十一元四角五分；三、第三人C公司于判決生效后十日內返還A公司塔吊一部（規格QTZ400、登記編號京MY-T01151號，出廠編號182號）。如未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

簡單機械租賃合同4

　　承租方：_______________(簡稱甲方)

　　出租方：_______________(簡稱乙方)

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經過雙方充分協商，就承租設備特簽訂本協議。

　　一、租賃設備概況：_______________

　　二、設備使用地點及工程項目：本租賃設備僅限于在用于_____________________工程。

　　三、本租賃設備的所有權和使用權：

　　1、乙方擁有對租賃設備的所有權。

　　2、甲方在租賃期內在本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、乙方向甲方出租設備并配備操作手人。

　　五、租金期限的計算：

　　1、設備的租賃時間自___________年_______月_______日至___________年_______月_______日(或工程項目完工)止，甲方可根據工程進度提前終止本租賃合同，但須提前三日通知乙方。租賃期滿，甲方將設備完好交給乙方辦理退場手續，若甲方繼續使用，應在本合同期滿前十日內重新續簽租賃協議。若甲方提前使用完畢，甲方應在工程完工后書面形式通知乙方，乙方簽字確認，到期按甲方規定辦退場手續。

　　六、機械設備的租賃費計算方式：

　　(1)按實際工程量(單價)，零星租賃臺班費為_______元/日，工作時間按照國家規定為1小時;主油由方承擔。

　　(2)按包月制，雙班每月按_______元/月，單班每月按_______元/月，每月不再另外計算加班費用。主油由方承擔。

　　(3)結算辦法：甲方根據機械管理人員、機械技術員的路單或三聯單對乙方車輛的實際出勤天數進行每月底對賬，由甲乙雙方在單機核算表上簽字確認，每月待業主支付甲方計量工程款后，甲方支付乙方一定比例費用，其余年終結清。

　　(4)乙方辦理結算時，須提供符合甲方財務管理制度，齊全完整的發票。

　　七、租賃設備的使用、維修、保養和費用：

　　1、設備在租賃期間所需用的各種維修保養、配件、副油、工資等所有一切費用由乙方負責。

　　2、設備在租賃期間內由甲方使用，乙方應做好日常維修、保養，使設備保持良好狀態。

　　3、在施工過程中。設備出現大的故障，乙方應積極進行維修排除，設備因故障影響甲方施工的，甲方扣除乙方相應天數(日*1小時)的租賃費。

　　4、包月機械進出場費，機械進場后甲方保證乙方工作時間不少于1個月，少于1個月的.甲方承擔乙方單趟運費，工作時間大于1個月的運費由乙方承擔。

　　八、乙方的責任和義務：

　　1、為甲方提供性能良好的設備，并購買相關設備和人員保險，如發生意外甲方對此不負任何責任。

　　2、設備進入甲方施工現場后，乙方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度與指揮，并遵守甲方施工現場的規章制度，否則甲方有權利辭退。

　　3、乙方機手應按設備操作流程操作并安全完成施工。

　　4、乙方機手應每日嚴格填寫甲方單位派發的設備現場施工表，甲方則需簽字認可。

　　5、乙方人員如出現盜賣或破壞甲方財物的，應該按盜賣或破壞甲方財物的金額的雙倍進行罰款，數額較大或情節嚴重的，交司法機關依法處理。

　　6、乙方施工沒有按甲方技術人員規定，違章或不合理施工造成的經濟損失均由乙方承擔。

　　7、乙方車輛在使用中對甲方人員、財產造損害的，乙方應賠償甲方因此造成的一切損失。

　　九、甲方的責任和義務：

　　1、甲方不得強迫乙方機手違章或超負荷作業。

　　2、乙方若違反合同約定，應向甲方支付違約金_______元。若違約金不足以彌補損失，還應賠償損失。本合同所述違約金與賠償金甲方有權利從租賃費中直接扣除。

　　十、違約責任：

　　甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，任何一方不得中途變更或單方隨意解除本合同。乙方若單方提前終止本合同，需提前三天書面通知甲方，否則，乙方按違約天數每天向甲方承擔5元違約金。

　　十一、爭議的解決：有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國民法典》及其它相關法律的有關條款友好協商解決;協商不成，提交_____________________市仲裁委員會解決問題。

　　十二、本合同未盡事宜，雙方在履行合同期間協商解決，本合同一式四份，雙方各執兩份，雙方簽字并蓋章后生效。

　　十三、甲方有權根據工程情況隨時對設備進行清退。

　　十四、安全生產、文明施工

　　1、乙方必須按照有關法律、甲方文件規定進行安全施工，若非甲方造成的事故責任和因此發生的費用由乙方承擔。

　　2、乙方必須完全按照甲方的要求文明施工，否則由此引發的經濟責任由乙方全部承擔。

　　承租方(甲方)：___________________________出租方(乙方)：___________________________

　　委托代理人：___________________________委托代理人：___________________________

　　甲方聯系方式：______________________乙方聯系方式：___________________________

　　乙方賬號：___________________________

　　開戶銀行：___________________________

簡單機械租賃合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　本著互惠互利原則，經雙方協商，就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見：

　　一、租賃設備如下；

　　二、計算支付

　　1、租賃費用租金按月支付，每月號為結算支付日期，所結算和支付的費用為上月的租賃費用，甲方以轉賬形式結算支付乙方租賃費用，乙方提供發票。

　　2、結算時，乙方憑甲方機械管理部門提供的機械運轉記錄和罰款記錄到合同部進行結算。

　　3、設備進場、退場費用由乙方承擔，甲方不予支付。

　　三、甲方負責燃油費用和機械操作員食宿，乙方負責其他全部機械日常費用。

　　四、乙方必須配備兩名機械操作手24小時聽從安排，乙方機械必須保證保險手續齊全（含司機保險），乙方機械操作人員在安全的情況下服從甲方指揮調配，

　　并按甲方指定位置停放，否則出現一切機械安全事故由乙方全權負責（例如油料丟失，機械扳手部件丟失等）。如有不聽從安排的`，每次事情節扣除相應租金。

　　五、在施工過程中甲方發現乙方因機械性能不好，影響正常施工時，甲方有權要求乙方調換機械或將所租用機械退租。機械每月維修時間累計不能超過2天，超出兩天扣除超出天數租金。

　　六、因地震、降雨、災害天氣造成停工三天以上，甲方按天扣除租賃費用。

　　七、施工期間，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任。

　　八、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

　　九、補充：

　　甲方：________

　　乙方：________

　　法人代表：________

　　委托代理人：________

　　日期：________

　　賬號開戶行：________

　　聯系人電話：________

　　日期：________年____月____日

簡單機械租賃合同6

　　簽訂時間：_________________

　　合同編號：_________________

　　簽訂地點：_________________

　　出租方(甲方)：______________

　　承租方(乙方)：______________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，為明確出租方和承租方的權利和義務，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議。

　　一、租賃設備概況：________________________________________________________

　　二、設備的使用地點及工程情況：_____________________________________________

　　三、設備的所有權

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權，承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任

　　1、提供良好的設備和操作駕駛員。

　　2、甲方駕駛員應該按設備操作規程施工。

　　3、在施工過程中，甲方駕駛員必須聽從乙方的安排，如果工作現場出現險情不能施工的，甲方有權拒絕施工。如果乙方強行施工，造成事故和經濟損失由乙方負責。

　　4、合同履行期間，機械的液壓油機油、維修、零配件的費用均由甲方負責。

　　五、乙方的基本責任

　　1、為甲方駕駛員及管理人員提供食宿。

　　2、乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備、人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

　　3、乙方不得強迫甲方駕駛員違章作業或超負荷工作。在施工期間，施工現場范圍內地上地下設施及不明物，如有損壞由乙方負責賠償。

　　5、進出場拖車費用：個月內由乙方全部承擔進出場拖車費;超出個月，由甲乙雙方各承擔一半的費用，乙方負責進場的拖車費，甲方負責出場的拖車費用。

　　六、結算方式及相關事宜

　　1、租賃期間：租期自_______年____月___日開始計算租金，至_______年____月___日結束。租賃期滿，乙方付清全部租金并將設備完好交還甲方后，辦理退場手續。

　　2、單價：______________

　　大寫：_________________

　　3、結算方式：設備租賃費按___________(月/天/小時)計算，乙方確認設備后向甲方支付定金___________元

　　(大寫：______________)。本設備按 (月天小時)結算租賃費用。

　　4、在租期內，乙方指定一名時間記錄人配合駕駛員準確做好時間記錄。

　　5、油料提供：負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的'燃油。

　　6、設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方的書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、在工地上施工期間，因乙方指揮不當所造成的機械損壞或造成的人員傷害，全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　八、違約責任

　　(1)在合同期間，如果甲方違約，罰款___千元。

　　(2)在合同期間，如果乙方違約，支付往返拖車費及 (當月當天)租金。

　　(3)如果乙方拖欠租金，從違約之日起每日按欠款總額的百分之十支付滯納金給甲方。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

　　十、此合同共五頁，壹式貳份，由甲、乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方代理人：___________________(簽章) 乙方代理人：______________(簽章)

　　住址：_________________________住址：________________________

　　身份證號：_____________________身份證號：______________________

　　電話：_________________________電話：__________________________

　　日期：_________________________日期：________________________

簡單機械租賃合同7

　　出租方：_________

　　承租方：_________

　　根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，雙方經友好協商，就逆變直流電焊機的租賃事宜達成一致意見，同意按下列條款簽訂本合同。

　　一、租賃設備型號、狀況及數量

　　1、名稱：_________

　　2、規格型號：_________

　　3、數量：_________

　　4、設備狀況：良好

　　5、制造廠家：_________

　　二、租賃設備交付的`時間、地點及驗收方法

　　1、交付時間：為________年____月____日

　　2、交付地點：出租方設備庫

　　3、交付和退租驗收方法：電焊機能夠正常使用使用性能良好即為驗收合格。

　　三、租賃期限

　　本合同租賃期限從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。

　　四、租賃設備進出場

　　出租方負責電焊機進出場，并承擔進出場過程中的費用及安全責任。

　　五、租賃方式、租金結算及支付

　　1、租賃方式：按月租賃結算。

　　2、租賃價格：押金元：每天每臺租金￥15.00元/臺，人民幣大寫：壹拾伍元整。

　　3、結算時間：從簽訂日期借走焊接之日起至退還之日止。

　　4、結算方式：使用完成之后一塊結算。結算完成押金退還。

　　六、租用設備的毀損與丟失

　　由于出租方原因或不可抗力因素等原因造成的設備的丟失或毀損由乙方承擔，相應費用照價賠償。

　　本合同一式貳份，合同雙方各執壹份。

　　出租方：_________

　　_______年_______月_______日

　　承租方：_________

　　_______年_______月_______日

【簡單機械租賃合同】相關文章：

2023年簡單機械租賃合同08-16

簡單機械租賃合同范本（精選10篇）01-10

租賃租賃合同08-24