買賣合同

時間：2022-01-20 11:18:21 買賣合同我要投稿

【熱門】買賣合同范文集合九篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的類型越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么相關的合同到底怎么寫呢？下面是小編整理的買賣合同9篇，希望能夠幫助到大家。

【熱門】買賣合同范文集合九篇

買賣合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就買賣車庫一事達成如下協議：

　　一、甲方自愿將其名下位于____市瀾____縣《康寧家園》28平方米)，出售給乙方。乙方所買上述車庫僅作為貯藏室或車庫使用，不得擅自改變主體結構、承重結構和用途。

　　二、甲、乙雙方共同商定車庫出售價格為人民幣98000元整，(大寫玖萬捌千元整)。乙方在20___年____月____日前一次性付清。

　　三、甲方在20g___年____月____日前將上述車庫交付乙方使用。

　　四、本合同經雙方簽字確認即生效，并對雙方都具有約束力，雙方均應執行。

　　五、本合同一式二份，自雙方簽字后生效，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方：

　　20________年____月____日

　　乙方：

　　20________年____月____日

買賣合同篇2

　　需方：(簡稱“甲方”)

　　供方：(簡稱“乙方”)

　　甲、乙雙方依《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》《中華人民共和國產品質量法》及其它相關法律法規的有關規定，本著平等、自愿和誠實信用的原則，就甲方向乙方購買鋼材事宜，議定如下條款：

　　第一條：產品名稱、品種、等級、數量、金額1.甲方擬向乙方購買的多規格鋼材如下。

　　注：

　　1.表中所列數量為暫定數量，實際數量以施工需求為準。當實際數量不足表中所列數量時，乙方不得以此向甲方索賠。

　　2.合同綜合單價為材料運于施工現場的交貨價格，包括材料原價(含材料自身價值應繳納的稅費)、運雜費、擬獲得的利潤、除材料原價外應繳納的稅費及各種風險。

　　3.綜合單價中材料原價為可變價格，其他價格為固定價格。綜合單價由可變的材料原價加固定的運輸費及其他費用組成。運輸費及其他費用在合同簽訂后，不得再做調整，乙方不得以任何理由拒絕或延遲供貨。實際價格按雙方每月或每批確認價格進行結算。雙方確認價格后，乙方不得以任何理由拒絕或延遲供貨。

　　4.綜合單價中材料原價的確定：以甲方通知乙方供貨的供貨通知單日期后第1個工作日為確價日期;材料原價以確價日期當日，廠家在鋼鐵網的掛牌價按報價時的比例上調或下浮。

　　5.具體鋼材數量以及進場時間以甲方書面通知為準。

　　第二條、鋼材的質量標準和技術要求：

　　1、乙方的鋼材、型鋼質量包括現場取樣檢驗等均應符合現行國家標準要求。但正公差總體數量比例不超過5%。

　　2、各種規格鋼材的具體型號、規格在供貨通知單中明確。

　　3、標牌應完整，出廠檢驗報告應齊全。表面不得有裂紋、折疊、結疤油污;表面可有浮銹(黃銹)，但不得有嚴重銹蝕(褐紅色銹)及銹皮;表面凸塊和其它缺陷高度和深度不得大于所在部位尺寸的允許偏差。

　　第三條、交貨時間、地點、方式：

　　1、交貨時間：

　　(1)甲方提前3天書面通知乙方材料進場計劃，乙方應按甲方書面通知進場計劃按時交貨。(2)乙方應在鋼材進場前提前通知甲方，以便甲方做好收貨準備，提供卸貨場地。 (3)項目施工期約為：個月。鋼材供貨期為20X年6月25日至20X年6月25日止。

　　2、交貨地點：交貨地點為甲方位于樂至縣區域內的施工現場。

　　3、本合同聯系人：

　　4、本合同指定收貨人：

　　5、交貨方式：乙方負責承擔裝、運等費用并送貨至甲方工地內指定的卸貨地點，甲方負責卸貨。乙方在裝、運、卸過程中發生的安全事故、交通事故以及其他責任自行承擔，并承擔因此造成的全部損失。乙方交貨時應向甲方提供該批貨物的質量證明書。

　　4、包裝要求：鋼材應捆扎;鋼材每捆應掛有不少于二個標牌，注明生產廠家、生產日期、牌號和規格。螺紋鋼應在鋼材表面軋上牌號標志、廠名(或商標)和直徑。

　　第四條、檢測和驗收：

　　1、數量驗收：

　　(1)計量方式：過磅計量。甲方可采取點條法計算復核過磅重量(點條法依據五金實用手冊上的米重計算進行復核，點條時買賣雙方派代表共同參與)，以現場過磅單數量為準，共同簽認數量計量結果。

　　(2)數量計量由甲方與乙方共同完成。計量完成后，甲方與乙方應在入庫單及送貨單上簽字，入庫單及送貨單上應明確收貨日期、名稱、規格型號、數量、單位、收貨人姓名、單位等。甲方委托為指定收貨人員，無指定人員簽字的入庫單及送貨單無效。入庫單一式四聯，供貨方執一聯、甲方執三聯;送貨單一式三聯，甲方二聯、乙方一聯。

　　(3)凡經計量的鋼材，乙方必須將其在交貨地點落地。凡進入項目施工現場的材料，除非經甲方同意，乙方無權將其運出項目施工現場。

　　2、質量驗收：

　　(1)甲方按照約定的質量標準對材料進行初步驗收，包括生產廠家、外觀、檢驗報告與型號對照等。對驗收不合格的材料，甲方有權拒收。鋼材的現場驗收應由乙方指派的指定人員、甲方的專職材料員、駐地監理共同參與。驗收時，驗收人員應對每批鋼材的質量證明書上的內容與實際貨物(爐批號，牌號)進行核對，核實到貨數量，并作相應記錄，如發現情況異常，驗收人員有權拒絕卸貨，因此造成的損失由乙方負責。材料驗收合格后由驗收人員在材料簽收單上簽名并蓋項目部材料專用印章確認。

　　(2)甲方應按國家標準、行業要求及時對材料進行取樣檢驗。當出現檢驗結果不合格等異常情況時，甲方應立即書面通知乙方。

　　(3)乙方簽訂本合同前，必須向甲方(或甲方項目部)提供所供應規格鋼材的質量檢測報告(原件，或加蓋乙方公章的復印件)(檢測報告帶CMA章，前后不超過2個月);

　　(4)甲乙各自委派的材料驗收人員不得隨意變更，如果一方驗收人員發生變更時，雙方應及時用公函形式通知對方作相應的更改。這部分往來所產生的公函，應作為本合同的組成部分;

　　(5)材料進場后，甲方按有關規范抽檢，檢驗費用由甲方負責。若出現質量爭議，以第三方的檢測報告為最終結果(但該結果不能免除乙方所應承擔的材料質量責任)。如果鑒定為不合格，質檢費用由乙方負責。乙方負責將不合格材料運走。因材料質量造成甲方返工的，乙方應承擔由此給甲方帶來的返工損失，甲方保留向乙方追索的權利;

　　第五條雙方責任與義務

　　(一)甲方責任與義務

　　1、甲方委托分公司(或項目部)具體負責本合同的履行，代表甲方履行本合同中需求、簽(驗)收、結算、支付等合同約定甲方應承擔的權利與義務;

　　2、合同簽署后，甲方需在每月日前正式向乙方提交書面的月度用量計劃，每批次供貨計劃于材料進場前天(日歷日)，甲方傳真通知乙方;

　　3、實施供應時，若甲方因故對每批次計劃有變動要求時，應在到貨前天(日歷日)傳真告知乙方，以便確認此批次計劃的調整。如該批次計劃的鋼材已發貨，甲方應積極配合并予以簽收，而不應拒收，但甲方仍可就已簽收材料與乙方協商調換事宜，涉及費用雙方協商;

　　4、甲方需求的鋼材乙方應在需求期限內供應完畢;若因甲方原需求超出該供應期，甲方必須提前天(日歷日)以傳真方式通知乙方，以便乙方調整供應計劃;

　　5、當鋼材的質量不符合要求，或乙方的供應能力不能滿足甲方施工進度需求時，甲方將有權做出如下決定，乙方對此不得存在異議：

　　⑴對已進甲方倉庫的不合格鋼材清理出場，處理費用由乙方負責;

　　⑵甲方重新外購鋼材以保證施工進度的需要，外購部分的到場單價高出乙方供應綜合單價部分，從乙方材料款中扣出以補償甲方;

　　⑶若經甲、乙雙方采取措施后，仍無法滿足合同要求時,則甲方有權以書面形式通知乙方終止部分或全部合同，乙方必須遵照執行。對甲方造成的損失，甲方保留向乙方索賠的權利。合同違約終止所產生的未結算貨物，除不合格品由乙方負責清理出場外，合格材料的結算，由雙方另立補充協議予以完善。

　　6、按合同約定進行計量支付。 (二)乙方責任與義務：

　　1、乙方根據甲方的需求，負責甲方指定的項目鋼材的運輸與供應，并負責運輸過程中的一切手續、費用;

　　2、乙方所提供的鋼材的質量必須符合本合同第2條的技術要求，必須滿足甲方現場施工的設計要求和施工要求。所供此批鋼材的質量證明書上的內容必須與實際貨物(爐批號，牌號)相符，保證產品質量達到質檢部門檢驗標準，并合符國家環保要求;鋼材捆扎整齊，鋼材質量證明書和送貨單(及提貨時的過磅單)一并隨貨同行;不合格品不得用于甲方工程，不合格材料的檢驗費由乙方承擔;

　　3、當鋼材的質量或供應能力不能滿足甲方要求時，除按本條第(一)款第5項的規定處理外，由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔;

　　4、乙方按時、按甲方要求，保質、保量向甲方提供符合本合同規定的材料，并提供相應的'物流服務。乙方協助甲方進行鋼材在甲方工地的交接;

　　5、乙方應負責提供貨物運至合同規定的交貨地點所要求的包裝或防護，該包裝或防護應足以防止貨物在交貨前發生損壞或變質。如有發生損壞或變質，甲方保留向乙方追償的權利;

　　6、乙方保證本合同所供的貨物是合同所規定的品牌，全新的、未使用過的，全部貨物沒有設計、材料或工藝上的缺陷。乙方保證本合同所交付的貨物免受第三方主張任何權利的義務，否則給甲方造成的損失和產生的費用及相關法律責任由乙方負責賠償和承擔;

　　7、在甲方完成鋼材計量并簽字前，貨物及其應的一切風險由乙方負責。

　　8、自甲方完成鋼材計量并簽字起，由甲方負責保管，但這并不能免除乙方因鋼材質量問題而產生的一切責任。

　　第六條結算確認和支付

　　1、合同結算的方式：甲方委托項目部對本項目鋼材的實際需求與乙方進行結算;

　　2、本合同執行乙方先供貨，甲方后付款的方式;鋼材價格包含了鋼材采購、倉儲、運輸、裝卸、送貨落地、稅費等一切費用，其單價為綜合單價。

　　3、本合同結算周期為：1個月(自然月)，即從每月1日至30日為一個結算周期;

　　4、采購合同的結算與支付：甲乙雙方根據雙方核對確認的每個結算期內的材料簽收單數量，以及計算的貨款金額進行結算。鋼材供應完畢后，甲乙雙方及時辦理供應鋼材的最終結算，確定供應的總貨款;

　　⑴每一結算期內，結算金額經雙方確認起算7天(日歷日)內，由甲方支付乙方;每次結算支付材料貨款的75%，余下20%的材料款于三個月內支付。甲方不及時支付，乙方有權拒絕供貨。

　　本合同價格為三個月內支付完貨款的價格，如甲方現款支付，每噸下浮元。

　　各期預留的材料質保金將在項目最后一批材料供應結束時，經雙方最終結算確認后，由項目部隨最后一批材料款一并結算付清乙方。

　　⑵本合同涉及的所有計量支付、暫扣款項(如材料質保金)支付均由甲方支付到乙方在合同約定的銀行賬戶，無特殊情況下，甲方不接受乙方提供的任何第三方銀行賬戶或委托支付;(3)質量、交貨期限達不到約定要求的，在處理完成之前乙方無權要求支付任何款項。 5、發票的提供：

　　⑴每期支付貨款前，乙方必須按雙方確認的暫定結算金額，全額開啟發票給甲方或甲方項目部;如未提供，甲方有權拒付貨款;年度終了時，乙方必須向甲方提供全部當年所有結算的全額合法發票;

　　⑵乙方應對提供的發票真實性負責。如提供非法發票，情節較輕的，甲方有權將該行為予以內部通報;情節嚴重的，甲方有權取消乙方在甲方所有經濟事項中的投標或參與資格;情節特別嚴重的，甲方有權將該行為報送稅務機關;

　　⑶如因乙方提供非法發票，導致甲方產生了稅務風險或經濟處罰，全部損失由乙方承擔;⑷本合同可采取普通含稅材料銷售發票和運輸發票兩票(或者一票)方式結算。其中，材料銷售發票由乙方開啟，運輸費用的發票由運輸單位開具，在乙方提交材料銷售發票時一并代為轉交甲方或甲方項目部。

　　(5)任何一方在未經對方同意前，不得將本合同中的債權債務，轉讓給第三者或向第三人提供擔保、抵押。

　　第七條違約責任

　　1、甲方不按本合同規定收貨(含卸車不及時、便道不暢通和倉庫容量不足)所造成的損失由甲方承擔;由于自然天氣原因導致的無法執行按規定收貨，甲方及時通知乙方，乙方同意免除甲方的責任。

　　2、如因甲方原因致使貨款未能及時支付給乙方，乙方不承擔因停工待料而造成的損失。

　　3、乙方未按時、按甲方要求，保質、保量供應材料造成的甲方停工、窩工、返工等(除不可抗力外)由此對甲方造成的所有損失均由乙方承擔;

　　4、乙方逾期交貨的，按每日相當于逾期貨品價值‰的標準向甲方支付違約金。甲方不在約定的時間付款的，則每逾期一天按未付款額的‰向乙方支付違約金。

　　5、如經初步檢驗，甲方發現貨物不合格的，乙方應及時將貨物運出工地，并立即免費予以更換，甲方無保管義務。如乙方怠于運出，由此產生的一切風險與損失均與甲方無關，由乙方自行承擔。

　　6、乙方逾期交貨的，若逾期3天并且不影響甲方使用的情況下鋼材價格按照合同約定執行，逾期超過3天，逾期交貨部分的單價按照每噸每日降低20元結算，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金(賠償金數額以甲方計算為準)。

　　7、乙方逾期交貨而甲方解除合同的，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金(賠償金數額以甲方計算為準)。

　　8、交貨鋼材的質量不符合約定或者國家、行業標準的，包括但不限于生產廠家不符合約定、外觀不合格、質量不合格、沒有有效地質量證明文件、取樣檢驗不合格等，乙方均應在3日內予以免費更換，因此發生的一切費用由乙方承擔，由此造成的延誤按本條第6款約定執行。給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金(賠償金數額以甲方計算為準)。

　　9、若乙方交貨鋼材存在假冒偽劣產品時，一經發現，乙方應向甲方支付所涉及鋼材金額十倍的違約金，雙方合同就此終止，給甲方造成損失時，還應支付相應的賠償金(賠償金數額以甲方計算為準)。

　　10、乙方保證按時交貨，并保證其提供的貨物質量符合國家、行業標準以及合同約定，如有違反，愿意承擔因此而產生的一切責任。

　　11、甲方未能按本合同約定支付貨款，向乙方支付違約金。

　　第八條合同的變更和終止

　　1、履行期限的變更

　　如本項目相關的建設工程施工計劃變更引起甲乙雙方執行本合同期限的變更，免除雙方違約責任。甲乙雙方另立補充協議予以完善。

　　2、自然終止

　　乙方已按甲方需求，將合同貨物全部合格地交給甲方，并完成本項目的需求供應，甲方根據乙方供應已全額向乙方支付全部材料貨款，合同雙方均未遺留按合同規定應履行的義務時，合同自然終止。

　　第九條不可抗力

　　如果本合同執行過程中發生不可抗力事件，以致合同各方不能履行本合同內任務，可即時中止履行或自動延長履行期。本條所述的不可抗力僅限于：戰爭、自然災害、防疫限制、禁運。對不可抗力事件造成的任何損失，各方均不負賠償責任。但雙方應在不可抗力發生之日起的7日內，將不可抗力的情況以及所造成的損失情況及時以書面形式通知對方。

　　第十條合同爭議的解決

　　甲乙雙方就合同爭議可以通過協商解決;若協商無法達成一致意見，可就有關爭議向甲方項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條其它

　　1、乙方報價文件所涉及的內容和承諾的事項，將成為本合同的有效組織部分;合同如有未盡事宜，雙方共同協商解決，另立補充合同或協議;

　　2、就本合同有關事項，任何一方按照下列地址送達、寄送通知等法律文件，即視為已經有效送達另一方。任務一方變更下列聯系地址，應當及時書面通知另一方，另一方在收到聯系地址變更的書面通知前，按照下列地址送達、寄送通知等法律文件，仍然視為有效送達。

　　需方：(甲方)供方：(乙方)

　　單位全稱：單位全稱：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　簽訂時間：年月日

買賣合同篇3

　　出賣人（甲方）：身份證號碼：

　　買受人（乙方）：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協商一致前提下訂立本合同條款如下：

　　一、甲方自愿將其于_____________________________的房屋，建筑面積_____平方米以人民幣元整（￥______元）的價款出售給乙方。

　　二、乙方支付甲方合同保證定金元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償；如乙方反悔本合同，定金不退。

　　三、本合同簽定后，雙方約定日內到開發商處更名過戶，過戶費用由乙方支付，乙方在更名過戶并交付房屋當日一次性將房款交付甲方。

　　四、本合同簽訂后，甲方不得以本房屋為關聯與他人訂立任何合同。

　　五、違約責任

　　1、甲方應當于過戶當日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過30天時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方人民幣__元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過10天時，甲方有權解除合同。解約時，乙方賠償甲方人民幣__元。

　　六、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的按下述方式解決：依法向合同簽署地人民法院起訴。

　　七、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　八、本合同一式2份，甲乙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

買賣合同篇4

　　買方：(以下簡稱甲方)賣方：(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：車號：_____顏色：_____產地：_____型號：_____發動機號碼：__________(拓印粘貼)底盤號碼：__________(拓印粘貼)

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣_____萬元。

　　包括三部分：定金、第一筆車款和其余部分車款。

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金_____萬元，三日內再支付第一筆車款現金_____萬元;其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。

　　第四條：乙方在收到甲方第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具。瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。

　　第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。

　　第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。

　　第七條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。

　　第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。

　　第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方(授權簽字人)：乙方(授權簽字人)：

　　住址：

　　證件號碼：

　　年月日年月日

買賣合同篇5

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其有關法律、法規規定，就乙方購買南京街寧泰景園門市房事宜達居如下協議，特制訂本合同如下：

　　一、此房坐落于南京街寧泰景園門市，房號以南京街為起點，房屋建筑面積㎡，每平方米為元人民幣。

　　二、該房價總價款為屋入住時結清，同時甲方交鑰匙、交房，現場交接，房款兩清。

　　三、甲方保證在交接前對該房沒有產權糾紛和債權債務，如簽約或交接后，發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理并承擔民事訴訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，均由甲方負責賠償。

　　四、房屋交付時間：。如沒按期交付房屋，甲方賠償乙方違約金按總房款的 %賠償。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效。

　　甲方：乙方：法人簽字蓋章：聯系電話：身份證號：身份證號：

　　年月日

買賣合同篇6

　　供方：________________________________________（以下簡稱供方）

　　需方：________________________________________（以下簡稱需方）

　　需方因工程建設需要，要求供方提供工程所需的紅磚，經雙方友好協商，本著平等、互利、共同發展的原則，達成如下協議：

　　一、產品名稱________________________________________

　　二、產品規格及質量要求： ____________________

　　三、產品價格：

　　四、本工地總用量：

　　五、計量方式：

　　六、結算及付款方式：

　　七、交貨地點：

　　八、供方責任

　　（1）、供方應積極組織貨源，保證材料的供應，不得無故缺貨而影響需方的工程建設，如因材料供應不上而造成工地停工的誤工費由供方承擔，需方有權在供方貨款中扣除（因停電、暴雨、重大活動禁止放炮而停產及其它不可抗力的因素除外）

　　（2）、供方應保證行車安全，工地現場外的一切交通事故和貨物損失均自行承擔。

　　（3）、現場服從材料員指揮，不得隨意亂倒。

　　2、需方責任：

　　（1）需方積極組織資金，嚴格按照合同規定支付貨款，如需方違反約定延期支付貨款，否則視為違約，供方有權暫停供貨。

　　（2）需方保證現場臨時道路暢通和合適面積的料場，如因臨時道路原因造成車輛不能通行，需方應免費提供合同的救援。

　　（3）需方應安裝一定的沖洗設施，避免因車輪帶泥污染路面。

　　（4）需方應提前作好材料計劃并提前一天通知供方準備，安排材料員__________小時收貨，避免因通知不及時而材料延誤和收貨不及時而導致供方磚廠車輛運營損失。

　　（5）需方不可購買第三方同類產品進入合同約定工地。

　　合同期限：本合同從簽字之日起生效至工程完工結清所有款項后自動失效。

　　九、違約責任：雙方嚴格按照合同約定執行，任何一方違約，_____________支付對方違約金 __________元，并賠償對方全部損失。

　　十、其它：

　　（1）本合同若發生爭議，雙方協商解決，協商不成可向____________________人民法院起訴。

　　（2）此合同一式__________份，雙方各執__________份，雙方簽字蓋章生效。

　　供方（簽字）：電話：

　　需方代表（簽字）：電話：

　　見證人：電話：

　　簽定時間：__________年__________月__________日

買賣合同篇7

　　原告***，男，漢族，生于1957年9月7日，住濟南市歷*******1號**樓**單元****號，身份證號：************，電話：*************。

　　原告*****，女，漢族，生于1957年4月9號。住濟南市歷*******號**號樓**單元***號，身份證號：**************。

　　被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司，住所地濟南市經五路小*****號，電話：0531-********。

　　負責人：王振宇

　　被告山東**工程集團有限公司，住所地濟南市經五路小緯四路46號，電話：0531-********。

　　法定代表人：******

　　訴訟請求

　　一、確認原告***、***與被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司簽訂房屋買賣的合同無效。

　　二、要求被告返還購房款298491元及利息（以購房款298491元為基數，自付款之日起至起訴之日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算）。

　　三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。事實與理由

　　被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司系被告山東**工程集團有限公司下屬分公司。20xx年5月14日，原告***、***與被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司簽訂房屋買賣合同（編號：********），合同約定：兩原告購買被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司將要建設的商品房（房屋面積共約122.27平方米，車庫約20平方米），房屋總價款為*****元，兩被告應于20xx年5月14日向被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司支付首期購房款161098元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應于20xx年5月1日將房屋交付原告使用。原告方依據合同履行了付款義務，但是被告方山東**工程集團有限公司濟陽分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。

　　后經兩原告調查得知：被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司所預售給兩原告的商品房至今未取得房屋預售許可證，并且房屋至今也未建成。被告山東**工程集團有限公司濟陽分公司的欺詐行為嚴重侵害了原告的合法權益，為維護原告的合法權益，現依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實的基礎上，判如所訴！

　　此致

　　濟南市中級人民法院

　　起訴人：

　　年月日

買賣合同篇8

　　甲方：身份證號：

　　乙方：身份證號：

　　甲乙雙方在平等自愿、互惠互利及協商一致的基礎上達成如下協議，雙方共同嚴格遵守。

　　一、甲乙雙方均為職工，現甲方將其自單位獲得的購房指標轉讓至乙方，指標轉讓價為元。甲方將其購房指標轉讓至乙方后，乙方有權以甲方之名義向開發單位支付購房款并取得房屋所有權。

　　二、甲方所轉讓的購房指標所指向的房屋位于新建縣長麥路與新建大道交匯處，面積為105平方米，樓盤名：幸福里。(具體的樓號、房號是否存在?)

　　三、本合同簽訂后，乙方以甲方名義交付購房款，甲方保證乙方按甲方單位內部職工認購價元/平米取得甲方所轉讓的房屋。

　　三、乙方應當在本合同簽訂之日起日內以甲方名義向交納購房首付款元。余款乙方應當按照開發單位要求按時支付。

　　四、本合同簽訂后，甲乙雙方應當到公證部門辦理公證，由甲方向乙方出具不可撤銷的辦理簽訂《商品房買賣合同》及房產證書的委托書，由乙方以甲方名義辦理上述事項。在房屋產權證書辦至乙方名下之前，乙方有權保留《商品房買賣合同》等與該房屋買賣存在關聯的交易材料。

　　五、本合同簽訂后，如甲方喪失該購房指標，或房屋所有權證不能辦理至乙方名下，或乙方不能享有甲方職工購房價購買上述房屋，乙方有權解除合同，要求甲方退還指標轉讓款及已付購房款，并按中國人民銀行一年期貸款基準利率計利息。

　　六、房屋自開發單位交付后，乙方即取得房屋所有權、使用權。在符合將房屋權屬辦理至乙方名下之條件時，甲方應積極配合乙方辦理。

　　七、合同簽訂后，甲方不得再利用其為房屋名義所有人之便利，再與他人簽訂房屋買賣合同，將房屋售予他人。甲方如有違反，乙方有權要求甲方按起訴時房屋評估價格賠償其損失，此外甲方還應當負擔乙方因主張權利所支出的包括但不限于訴訟、鑒定、律師費用。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字后生效。

　　九、其它未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇9

　　__________________買賣合同

　　賣方（以下簡稱甲方）：_________________________________________

　　地址：法定代表人:

　　買方（以下簡稱乙方）：_________________________________________

　　地址：法定代表人:

　　根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買___________________________________達成如下協議。

　　第一條本合同的標的物為___________________________________________

　　第二條甲方同意受讓本合同交易標的物的成交價款為人民幣仟佰

　　拾萬仟佰拾元（小寫：￥ _______萬元）整。

　　第三條交付期限

　　甲方應于本合同生效之日起三十日內，將該__________________交付給乙方。

　　第四條該合同生效后，甲乙雙方應備齊有關資料共同向行政主管機關申請辦

　　理轉移登記，完成交易標的物的產權轉移登記手續。

　　第五條在登記主管機關核準轉移登記申請以前，有關交易標的物的產權瑕疵

　　所引起的風險、責任仍由甲方承擔；自行政機關機關核準轉移登記申請后，有關交易標的物的一切風險和責任由乙方承擔。

　　第六條自行政機關核準轉移登記申請之日起____個工作日內，甲方將交易標

　　的物按現狀移交給乙方。

　　第七條該合同的生效條件

　　如果甲方在_____年_____月_____日前不能付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同生效；如果甲方在_____年_____月_____日前付清因___________所欠乙方債款，則該買賣合同不生效。

　　第八條本合同一式_____份，甲方、乙方各_____份，其余由雙方持送有關部

　　門。

　　甲方：乙方：

　　（簽章）（簽章）

　　法定代表人：法定代表人：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

【【熱門】買賣合同范文集合九篇】相關文章：

【熱門】房屋買賣合同模板集合7篇01-06

【熱門】買賣合同范文匯總七篇01-19

【熱門】房屋買賣合同范文合集8篇01-10

【熱門】房屋買賣合同范文合集五篇12-22

買賣合同

買賣合同 篇1

買賣合同 篇2

買賣合同 篇3

買賣合同 篇4

買賣合同 篇5

買賣合同 篇6

買賣合同 篇7

買賣合同 篇8

買賣合同 篇9