買賣合同模板匯編9篇

　　隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編為大家收集的買賣合同9篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。

買賣合同 篇1

　　賣方：_____________________

　　買方：_____________________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　一、品名、規格、數量、金額、交貨日期

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金 額

　　交貨日期

　　超欠幅度%

　　二、質量、技術標準：________________________________________________________

　　三、原材料供應辦法：________________________________________________________

　　四、交（提）貨辦法、運輸方式及地點：________________________________________

　　五、質量檢驗及驗收辦法：____________________________________________________

　　六、包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　七、結算方式及期限：________________________________________________________

　　八、其他：__________________________________________________________________

　　九、賣方經濟責任

　　（1）產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合同規定，買方同意收貨的，按質論價；買方不同意收貨的，供方應負責包修、包換、包退，并承擔因此造成的損失。

　　（2）未按合同規定的數量交貨，少交而買方仍需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失。不能交貨的，應償付買方以不能交貨的貨款總值_______%的違約金。

　　（3）包裝不符合規定，必須返修或重新包裝，并承擔因此支付的費用和損失；買方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的，應予賠償損失。

　　（4）未按合同規定時間交貨，每延期一天，應償付買方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　（5）對不符合同規定的產品，在買方代保管期內應償付買方實際支付的保管、保養費。

　　（6）產品錯發到貨地點或接貨人，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，還應承擔因此多付的運雜費和延期交貨的損失。

　　（7）其他：__________________________________________________________________

　　十、買方經濟責任

　　（1）變更產品品種、質量或包裝的規格，給賣方造成損失時，應償付賣方實際損失。

　　（2）中途退貨，償付賣方以退貨部份貨款總值_______%的違約金。

　　（3）自提產品未按規定日期提貨，每延期一天，應償付賣方以延期提貨部份貨款總值千分之一的違約金并承擔實際支付的保管、保養費。

　　（4）未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，每日應償付賣方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　（5）未按合同規定日期付款，每延期一天，應償付賣方以延期付款總額千分之一的違約金。

　　（6）實行賣方送貨或代運的，無故拒絕接貨，應承擔因此造成的損失和運輸部門的違約金。

　　（7）錯填到貨地點或接貨人，應承擔因此造成的損失。

　　（8）其他：__________________________________________________________________

　　十一、買賣雙方由于人力不可抗拒和確非企業本身造成的原因而不能履行合同的，經雙方協商和鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

　　十二、其他未盡事項，由雙方協商另訂附件。

　　十三、本合同一式_______份，有效期到__________________________________________。

　　賣方：_____________________

　　法定代表人：_______________

　　地址：_____________________

　　電話：_____________________

　　開戶銀行：_________________

　　賬號：_____________________

　　買方：_____________________

　　法定代表人：_______________

　　地址：_____________________

　　電話：_____________________

　　開戶銀行：_________________

　　賬號：_____________________

買賣合同 篇2

　　原告周xx，男，漢族，住上海市閘北區。

　　委托代理人岑xx，上海市xx律師事務所律師。

　　委托代理人徐xx，上海市xx律師事務所律師。

　　被告黃xx，女，漢族，住上海市浦東新區。

　　被告樓xx，女，漢族，住上海市浦東新區。

　　原告周xx訴被告黃xx、樓xx買賣合同糾紛一案，本院受理后，依法適用簡易程序，公開開庭進行了審理。原告周xx的委托代理人徐xx到庭參加訴訟，被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚，未到庭應訴。本案現已審理終結。

　　原告周xx訴稱，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系，被告樓xx系黃xx與樓xx之女。20xx年3月，樓xx向原告購買電梯配件，合同總價款人民幣275,000元。原告依約向樓xx交付貨物后，樓xx陸續支付貨款147,500元。20xx年12月20日，樓xx出具欠條一張，確認欠原告127,500元貨款未付。20xx年11月2日，樓xx死亡。現認為，該筆欠款發生在樓xx與被告黃xx夫妻關系存續期間，且其生意收益用于家庭生活，故該筆欠款系夫妻共同債務，被告黃xx應予歸還;被告樓xx系樓xx的法定繼承人，應在所繼承的遺產范圍內支付欠款。故向法院起訴，要求判令：被告黃xx支付原告貨款127,500元;被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔還款責任;本案訴訟費由被告承擔。 被告黃xx、樓xx未到庭應訴，亦未書面答辯。

　　經審理查明，被告黃xx與案外人樓xx系夫妻關系，被告樓xx系雙方婚生女兒。20xx年12月20日，樓xx向原告出具欠條一張，稱：欠周xx127,500元，注：其余貨款已清。20xx年11月2日，樓xx報死亡。20xx年2月23日，原告起訴來院，要求判如所請。

　　以上事實，有原告提供的欠條、戶籍信息等證據及原告當庭陳述，在案佐證。

　　本院認為，樓xx欠原告貨款的事實，有原告提供的樓xx出具的相關欠條為憑，原告與樓xx之間的債權債務關系，依法可以確認。欠款日期發生在樓xx與黃xx婚姻關系存續期間，欠款數額為127,500元。在無證據證明原告與樓xx明確約定本案所涉欠款為樓xx個人債務，也無證據證明樓xx與黃xx夫妻關系存續期間實行財產分別制，并為原告所明知的情況下，原告主張此筆產生于樓xx與黃xx夫妻關系存續期間的欠款為樓xx與黃xx的夫妻共同債務，合法有據，原告據此要求黃xx支付欠款，合理合法，應予支持。被告樓xx作為樓xx的法定繼承人，遺產繼承應當清償被繼承人應當承擔的債務。被告黃xx、樓xx經本院依法傳喚，未到庭應訴，視為其放棄應訴、抗辯的權利，由此產生的法律后果由其自行承擔。依照《中華人民共和國繼承法》第三十三條、《最高人民法院關于適用若干問題的解釋(二)》第二十四條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：

　　一、被告黃xx應于本判決生效之日起三十日內支付原告周xx欠款人民幣127,500元;

　　二、被告樓xx在繼承樓xx的遺產范圍內承擔付款責任。

　　負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行金錢給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

　　案件受理費人民幣2,850元，減半收取1,425元，由被告黃xx承擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

　　審 判 員 谷麗云

買賣合同 篇3

　　買受人：

　　住址：

　　身份證號：

　　出賣人：

　　住址：

　　身份證號：

　　茲因買受人向出賣人購買_____標的物，依合同法、擔保法規定，雙方約定條款如下：

　　一、買賣標的物：_____________________________。

　　二、買賣標的物業已交買受人占有使用，但買受人未付清全部價款之前（或買受人所交付支票未全部兌現之前），出賣人保有標的物及其附件的所有權。買受人使用標的物，應遵守下列條件：

　　（一）標的物應置放于______（處所）。買受人妥善保管維護使用。未經出賣人書面同意，不得將標的物移離上述地點。

　　（二）出賣人有權隨時派員至標的物所在地點，檢查標的物的狀況。

　　（三）買受人不得毀損標的物或涂滅標的物上名稱、商標、廠牌與編號。

　　（四）標的物（包括零件、附件）因火災、盜竊以及天災地變等不可抗力而發生的損失，概歸買受人負擔。

　　（五）買受人不得將標的物出借、讓與、出質、出賣、提供擔保或為其他任何處分。

　　三、買賣人取得所有權的方法：

　　四、買受人取得所有權的條件：買受人付清全部價款時（如系開票據時，于該票據全部兌現時），買受人始行取得標的物所有權。

　　五、第三條所定付款，如買受人有任何一期未付情況（或所開票據有任何一張不兌現情況），經出賣人以書面形式催告三日內，買受人仍未清償的，買受人同意接受強制執行。出賣人可以申請法院強制執行收回標的物。其已付價款，全部視為買受人使用標的物的折舊損害賠償，不得請求退還。如標的物有毀損，買受人應按出賣人通知的數額賠償。

　　六、買受人如將標的物保險，其受益人應列為出賣人。

　　七、本合同所產生的一切糾紛（包括連帶保證人部分），由__________法院管轄，強制執行收回標的物，則由標的物所在地的法院管轄。

　　八、其他條件：

　　（一）雙方應即日向管轄登記機關，辦理動產擔保附條件買賣合同的登記。如買受人不協同出賣人辦理登記，則出賣人可以隨時收回標的物，并賠償出賣人的一切損失。

　　（二）本動產擔保附條件買賣合同登記有效期間為_____年，自登記日起算。

　　（三）出賣人收回標的物____日內，買受人用現金繳付全部余額（或未兌付全部票據）及償還出賣人收回所產生的一切費用后，可以取回原標的物。其取回位置，由買受人自行決定。

　　（四）其他未定事項，按有關法律的規定辦理。

　　九、買受人的連帶保證人，就買受人因本合同所產生的一切債務，負連帶責任，連帶保證人所負責任至買受人履行本合同所生全部債務時為止。保證人非經出賣人的書面同意，不得借故中途退出擔保。

　　十、出賣人依第五條收回的買賣標的物，經拍賣所得的價款與買受人已付的價款合計不足以清償全部貨款時，買受人及連帶保證人仍應負全部清償責任。

　　十一、本合同書一式____份，雙方各執_____份。

　　（以下無正文）

　　買受人：

　　______年_____月____日

　　出賣人：

　　______年_____月____日

買賣合同 篇4

　　甲方:

　　乙方:

　　丙方:

　　甲乙雙方經友好協商,就店鋪轉讓達成下列協議,并共同遵守:

　　第一條 甲方于xx年8月31日前將位于________________店鋪(面積為__平方米)轉讓給乙方使用.

　　第二條 該店鋪的所有權證號碼為__________,產權人為丙.丙與甲方簽訂了租賃合同,租期到__________,月租為__________人民幣.店鋪交給乙方后,乙同意代替甲向丙履行該租賃合同,每月交納租金及該合同約定由甲交納的水電費等各項費用,該合同期滿后由乙領回甲交納的押金,該押金歸乙方所有.

　　第三條 店鋪現有裝修,裝飾,設備(包括 )全部無償歸乙方使用,租賃期滿后不動產歸丙所有,動產無償歸乙方(動產與不動產的劃分按租賃合同執行).

　　第四條 乙方在__________前一次性向甲方支付頂手費(轉讓費)共計人民幣大寫__________整(小寫：__________元),上述費用已包括甲方交給丙方再轉付乙方的押金,第三條所述的裝修裝飾設備及其他相關費用.甲方不得再向乙方索取任何其他費用.

　　第五條 該店鋪的營業執照已由甲方辦理,經營范圍為餐飲,租期內甲方繼續以甲方名義辦理營業執照,稅務登記等相關手續,但相關費用及由乙方經營引起的債權債務全部由乙方負責,與甲方無關.乙方接手經營前該店鋪及營業執照上所載企業金城飯店的所欠一切債務由甲方負責償還,與乙方無關.

　　第六條 乙方逾期交付轉讓金,除甲方交鋪日期相應順延外,乙方每日向甲方支付轉讓費的__________的違約金,逾期30日的,甲方有權解除合同,乙方按轉讓費的 __________向甲方支付違約金.甲方應保證丙同意甲轉讓店鋪,如由于甲方原因導致丙或甲自己中途收回店鋪,按甲不按時交付店鋪承擔違約責任.

　　第七條 遇國家征用拆遷店鋪,有關補償歸乙方.

　　第八條 如果合同簽訂前政府已下令拆遷店鋪,甲方退償全部轉讓費,賠還裝修損失__________元,并支付轉讓費的__________的違約金. 如果合同簽訂之后政府明令拆遷店鋪,或者市政建設(如修,擴路,建天橋,立交橋,修地鐵等)導致乙方難以經營,乙方有權解除合同,甲方退還剩余租期的轉讓費,押金仍歸乙方(前述順延除外).或甲方在每年營業執照有效期屆滿時仍未辦妥年審手續,乙方有權解除合同,甲方應退回全部轉讓費,賠償裝修,添置設備損失__________元,并支付轉讓費的__________的違約金.

　　第九條 本合同一式二份,自簽字之日起生效.

　　甲方: 年 月 日

　　乙方: 年 月 日

　　丙方(簽字) 年 月 日

買賣合同 篇5

　　賣方：________(下稱甲方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　買方：________(下稱乙方)

　　地址：____________________

　　郵編：____________________

　　電話：____________________

　　傳真：____________________

　　電子郵箱：________________

　　茲為設備買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購________設備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件，甲方應于________日內交付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于XXX通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時，乙方可請求賠償。

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣________元，共人民幣________元，于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于XXX通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應盡賠償之責。

　　第六條甲方所交付設備，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

　　第九條其他約定事項：

　　_____________________________。

　　第十條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)(簽章)：_______買受人(乙方)(簽章)：_______

　　___________年_________月_____日___________年_________月_____日

　　簽訂地點：_____________________簽訂地點：_____________________

買賣合同 篇6

　　產方：_________________________________

　　購方：_________________________________

　　經產、購雙方協商，訂閱本合同，共同遵照執行，辣椒買賣合同。

　　1．產品數量：_________； 單位：市斤、市畝

　　隊名訂購保證數量超出幅度參考面積生產隊長合計等內等外與青椒％合計春播夏栽簽字合計

　　2．等級標準

　　（1）一等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，內含自然水分不超過_____％，無霉變，黃稍不超過_____％，蟲蛀不超過____％，破碎掉把不超過_____％。

　　（2）二等：色紫紅，長形，無青椒，當年新貨，水分不超過___％，無霉變，黃稍、蟲蛀各不超過___％，破碎掉把不超過___％

　　（3）三等：色全紅，黃硝、蟲蛀各不超過_________％，破碎不超過_________％，掉把不限，身干潔凈，無霉壞變質。

　　（4）等外：等內不夠，無青椒，色紫紅或全紅，稍有花斑，身干潔凈，破碎掉把不限，白干椒不收，合同范本《辣椒買賣合同》。

　　（5）青椒：色青不霉，身干潔凈，破碎、掉把不限，白干椒不收。

　　3．收購價格

　　一等：每市斤______角；二等，每市斤______角；三等，每市斤______角；等外，每市斤_____角；青椒，每市斤______角。

　　4．交貨時間

　　_________年_________月至_________年_________月，只要符合驗級干度，分好級，即可交售，購方不準拒收。

　　5．交貨地點

　　本社收購點。各社收購的等內椒交外貿公司，等外椒與青椒交果品公司。

　　6．結算辦法

　　產方憑購方收購單據，到購方辦理開款。

　　7．工作責任

　　產方：要保證將所訂椒干全部交售給購方。

　　購方：及時向產方結算兌現，產方所訂椒干保證全部收購。在收購中，嚴格掌握等級標準，不提級提價，也不壓級壓價。

　　8．違約處理

　　（1）產方如由于自銷的原因完不成合同所訂產品數量（人力不可抗拒的自然災害除外），按欠交數量總值罰款____％，交付購方。

　　（2）購方如在未完成合同所訂立產品數量之前，無故拒收產方合格產品，購方應賠償產方拒收部分的經濟損失，并按政策付給產方拒收部分的應獎化肥。

　　（3）當事人雙方都違約的，應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的，應當向對方承擔違約責任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除責任。

　　9．附則

　　（1）本合同一式_________份，正本_________份，產方、購方_________各一份。副本_________份，交_________等各一份。

　　（2）本合同如有未盡事宜，按《合同法》及其它有關法規執行。

　　產方（蓋章）：_________ 購方（蓋章）：_________

　　代表人（簽字）：_______ 代表人（簽字）：_______

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_____________ 簽訂地點：_____________

買賣合同 篇7

　　買方： 買賣合同

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　（自然人或法人）住所地：

　　合同簽訂地：

　　甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共

　　和國合同法》等相關法律的規定，就甲方購買乙方 達成如下

　　合同，以共同遵守：

　　第一條 名稱、品種、規格和價格

　　1.1以上所列數量乙方必須保證保質、及時供應，實際購買及結

　　算數量以甲方的實際需求為準。

　　1.2 以上單價包含各種稅費、運雜費及保險費等各項費用。

　　1.3 雙方在履行合同的過程中無論實際需求的數量是否小于（或

　　大于）合同約定的數量，以及合同履行時間的長短，合同確定單價不

　　再調整。

　　1.4 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定

　　及計算方法：運輸途中允許有（ ）%的自然增（減）量，交貨數量

　　允許有（ ）的正負尾差。結算時以雙方共同簽字確認的實際交貨數

　　量為準。（本條可以根據實際需要進行刪減）

　　第二條 質量及檢驗

　　2.1質量按照 規定標準執行，(如果按樣本，樣本作為合同附件)由乙方按批向甲方交送貨物出廠質量證明文件，甲方憑單驗質。(須注明所執行的按國家標準或者行業標準,如標準代號、編號和標準名稱等）

　　2.2 甲方出具驗收單后，貨物所有權轉移給甲方，但并不免除乙方對貨物應負的質量責任。

　　2.3 甲方在貨到工地后的 天內，按照監理單位或業主單位的要求對貨物進行檢驗，如果發現不符合約定，由乙方承擔質量責任，并無條件按甲方要求退、換貨物。

　　2.4 質保期：貨物在質保期內出現質量問題由乙方負責維修或更換，相應的費用由乙方承擔，如果甲方直接負責維修更換的，相應費用由乙方承擔。如因乙方提供的產品出現質量問題產生的一切后續責任，包括檢測費、業主罰款、維修費、誤工費（包括但不限于）等一切損失，均應由乙方承擔。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　3.1賣方提供的全部物資均應按技術規格規定進行包裝，包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保物資安全無損運抵合同約定地點。

　　3.2物資的包裝、標記和證件，須符合《產品質量法》及技術規格規定的內容，嚴格遵守國家有關規定并符合買方的合理要求。

　　3.3由于貨物包裝不當或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時，賣方均應負責修理、更換或賠償相應貨物以及因此發生的全部費用。

　　第四條 交貨方式

　　4.1 交貨地點：

　　4.2 交貨時間以甲方通知時間為準。

　　4.3 交貨方式為乙方負責貨到甲方指定地點，乙方負責辦理物資的運輸及保險，并承擔相關費用及風險。

　　4.4 乙方負責在指定地點的卸貨（或按合同約定），由甲方派員對產品的外觀質量進行初驗和數量進行驗收，價格按照合同約定處理，甲方所派人員無權對價格以及質量進行確認。

　　第五條 付款及結算（下列付款條款為參照條款，具體付款方式根據需要進行調整，但5.4條不可刪除）

　　5.1 合同簽訂后，甲方向乙方支付預付款 元。(不建議支付預付款，如必須要付，且款額較大，乙方應向甲方提供等價的銀行保函作為擔保，如果有就保留此條，如果沒有約定，就刪除該條）

　　5.2 每月日至次月 日為一個結算周期，雙方辦理月結算，待業主支付甲方計量工程款到帳后5日內由甲方向乙方按合同約定付款。

　　5.3 甲方付款前，乙方必須向甲方提供稅務發票及甲方指定收料人員出具的相應收貨單據，否則甲方拒絕付款。

　　5.4 如遇特殊原因，甲方沒有按照合同約定及時付款，對此乙方應給予充分諒解，并不追究甲方遲延付款的違約責任（包括違約金、利息和資金占用費等）。

　　5.5 合同履行完畢后，雙方應當辦理 買賣合同最終結算手續，在辦理結算時，乙方應當將甲方向其出具的相關收貨單據全面提交；否則在辦理結算后，對乙方未提交的部分視為已經結算完畢，甲方不用另行向乙方支付任何費用。

　　第六條 合同終止或解除

　　6.1乙方負有按照甲方的要求及時保質保量供貨，如果乙方遲延供貨超過3天或乙方拒絕履行，則甲方有權單方解除合同，并要求乙方向甲方支付剩余貨款10%的違約金作為經濟補償。

　　6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因導致本工程項目的停工、延期，致使合同目的不能實現，甲方可以向乙方發出書面通知書，提出終止部分或全部合同，乙方應予同意。

　　第七條 通知條款

　　7.1 根據本合同需要發出的所有通知以及雙方的`文件往來等，必須以書面形式。

　　7.2乙方通訊地址及收款賬戶為：

　　乙方名稱：

　　地址：

　　收件人： 電話：

　　乙方銀行賬戶及賬號：

　　第八條 不得轉讓條款

　　涉及本合同債權債務禁止轉讓，任何一方所做的轉讓無效。

　　第九條 爭議的解決

　　甲、乙雙方如發生爭議應友好協商解決，協商不成，向合同簽訂地法院提起訴訟（如該項目為鐵路項目則約定為：向合同簽訂地鐵路運輸法院提起訴訟）。本合同關于爭議解決方式的約定具有最高效力，雙方以后發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定，本條款禁止以任何形式變更。

　　第十條 其他

　　10.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　10.2 本合同未盡事宜由雙方另行協商書面確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　10.3 本合同一式份，甲、乙雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　負責人或代理人：

　　乙方（簽字、簽章或按手印）：

　　負責人：

　　簽訂時間：

買賣合同 篇8

　　合同編號：

　　賣方： 簽訂地點：

　　買方： 簽訂時間： 年 月 日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，經雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條 蔬菜的基本情況

　　編號

　　品種

　　規格

　　產地

　　商標

　　數量

　　（公斤）

　　交貨期限

　　年 月 日－ 年 月 日

　　年 月 日－ 年 月 日

　　年 月 日－ 年 月 日

　　年 月 日－ 年 月 日

　　（注：空格如不夠用，可另附頁或加項）

　　第二條 價格

　　1．雙方約定按以下第 項執行：

　　（1）價格按交（提）貨日同品種蔬菜市場價格上浮 %執行。

　　（2）雙方約定價格： 元/公斤。

　　2．價格不得低于保護價 元/公斤。

　　第三條 付款方式及期限

　　雙方約定按以下第 項執行：

　　1．合同簽訂后，買方支付定金 元；賣方交貨后，買方于 年 月 日前支付價款，定金抵作價款。買方付款后，賣方應當開具銷售憑證。

　　2．合同簽訂后，買方在簽約地點當場支付價款，賣方應當開具銷售憑證。

　　3．其他方式： 。

　　第四條 交貨方式及期限

　　雙方約定按以下第 項執行：

　　1．合同簽訂后，在簽約地點當場交貨。

　　2．賣方于 年 月 日送貨到指定地點 ，運費 元由 方承擔。

　　3．買方于 年 月 日到指定地點 提貨。

　　4．其他方式： 。

　　第五條 質量標準

　　□有機食品標準□綠色食品標準□無公害食品標準□重慶市無公害蔬菜質量標準□約定標準 。

　　第六條 驗收

　　1．買方應在蔬菜交付當日對蔬菜進行驗收（農藥殘留的檢測除外），并將驗收結果書面通知賣方。

　　2．買方對蔬菜農藥殘留進行抽檢，檢測結果不合格，且賣方無異議的，買方可予以銷毀。賣方對檢測結果有異議，以權威檢測機構出具的檢驗結果為準。

　　3．其他驗收內容

　　第七條 違約責任

　　1．交付的蔬菜不符合第一、五條約定的，買方有權要求減少價款、補足數量、換貨或退貨；由此給買方造成的損失，賣方應予賠償。

　　2．一方遲延交貨或支付貨款的，每日按照遲延部分價款的 %向對方支付違約金。遲延超過 日的，對方有權解除合同并要求遲延方賠償損失。

　　3．其他違約責任 。

　　第八條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商或申請調解解決；協商或調解不成的，按下列 種方式解決：

　　1．提交重慶仲裁委員會仲裁；

　　2．依法向人民法院起訴。

　　第九條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同正本一式 份，買賣雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　第十條 其他約定事項：

　　賣方（章）： 買方（章）：

　　年 月 日 年 月 日

買賣合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方商定下列條款作為雙方簽訂的《北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同》（以下簡稱《合同》）的補充條款：

　　第一條、 雙方代表

　　在施工期間，甲方如因出差等原因不便聯系，應委托其他人為代表配合乙方施工，并需事先向乙方提供書面授權委托書，如甲方不能提供委托人授權，乙方在施工期間的工作針對主體仍為甲方，由此造成的配合，延遲等問題由甲方承擔。

　　第二條、 雙方義務

　　1．開工前三日，甲方應當提供原土建水，電施工竣工圖。在此基礎上，竣工時乙方應當提供水，電改造圖。

　　2．有關物業管理部門收取的一切費用均由甲方承擔（任何名目的物業管理費、物業押金、施工管理費、電梯使用費、配合費、垃圾外運費等。）若因乙方原因導致受到扣款的，由乙方承擔。

　　第三條、 工程變更

　　1. 在施工過程中，甲方提出涉及修改意見及增建工程項目時，必須提前與乙方代表聯系，在簽訂書面變更單后方可進行該項目施工。所有口頭承諾均無效。

　　2. 合同簽訂后，甲方變更后減少金額超過合同總額10%以上的部分甲方須向乙方支付該部分金額的10%作為變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現場，甲方需另外向乙方支付材料來回運費，搬運費，材料損耗及退貨費用。

　　3. 合同簽訂后，當一方提出解除合同時，須征得對方同意并向對方支付合同總額的10%作為損失賠償。

　　第四條、材料供應

　　1. 乙方為客戶提供委托購買材料服務，雙方應當另行簽訂《委托購買材料協議書》。此外，乙方工作人員以任何方式為甲方購買或推薦材料均屬個人行為，乙方不承擔任何責任。

　　2. 應當由甲方購買的材料，設備以及須經甲方確認的材料，設備等，甲方應當及時購買和確認。否則由此造成工期延誤的，每日按合同金額的0.2%支付給乙方作為誤工損失。

　　第五條、工程進度

　　1. 工程進度過半，甲方應配合乙方進行中期預決算，預決算金額是根據工程項目變更，工程量增減及水、電工程量的核實加以確定。

　　2. 在辦理驗收手續前，若甲方收回外屋門鑰匙或自行更換外門鎖，即示為甲方入住。

　　3. 施工工程中雙方產生爭議，可由北京市建筑裝飾委員會家裝委員會作為第三方參與協調解決。若協調不成，可以通過行政、司法、仲裁等途徑解決。雙方均同意解決爭議期間不屬于合同延遲履行期間，不對此期間計算延遲違約責任。

　　第六條、工程款支付方式

　　1. 甲方按照下列表中的約定向乙方支付工程款：

　　支付次數

　　付款時間

　　付款百分比

　　總金額

　　首期款

　　簽訂合同當日即付

　　合同總額的55%

　　中期款

　　工程進度過半，中期預決算后即付

　　中期預決算總額的95%—已交首期款

　　結算款

　　竣工驗收合格后即付

　　竣工結算總額—已付款

　　2. 甲方應在中期預決算后兩日內到乙方財務部繳納中期款。甲方拒絕參加中期預決算或未在兩日內付款，乙方將暫時停工，由此延誤的工期及給乙方造成的損失由甲方負責。若甲方在繳納中期款后提出工程變更，除簽訂變更單外，還須一次性將變更費用的95%交到乙方財務部后，乙方予以變更。

　　3. 甲方應在竣工結算后兩日內到乙方財務部繳納結算款。乙方在收到甲方竣工結算款后，向甲方交回鑰匙，并開具工程保修單。甲方如在工程驗收后七日內未辦理結算手續，則視為自動放棄保修權利。

　　第七條、 特別提示

　　1. 砂灰墻（包括加白灰的混合砂漿、麻刀灰等）、輕質隔墻均存在較嚴重的開裂因素，需加貼玻璃纖維布處理，凡外墻內保溫必須加貼石膏板。以上費用均由甲方另行支付，否則乙方無法保證墻面不會大面積開裂。

　　2. 客戶簽單時若享受優惠，發生退單或減項時要扣除相應優惠金額（以現金形式扣除）。

　　第八條、本補充條款為《合同》不可分割的部分，屬《合同》中的其它約定，經雙方簽字蓋章后生效，與《合同》具有同等法律效力。

　　第九條、本補充條款簽訂前，乙方已明確地向甲方解釋清楚，雙方對條款理解無歧義。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

【買賣合同模板匯編9篇】相關文章：

【實用】買賣合同模板匯編五篇01-01

有關買賣合同模板匯編9篇12-04

【推薦】買賣合同模板匯編9篇12-01

關于買賣合同模板匯編9篇11-14

【熱門】買賣合同模板匯編5篇11-02

房屋買賣合同模板匯編五篇01-03

房屋買賣合同模板匯編5篇01-02

【精選】買賣合同模板匯編十篇12-29

有關買賣合同模板匯編十篇12-28

實用的買賣合同模板匯編5篇12-27