【精華】承包協(xié)議書范文十篇
隨著社會(huì)不斷地進(jìn)步，人們運(yùn)用到協(xié)議的場(chǎng)合不斷增多，簽訂協(xié)議可以保護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。到底應(yīng)如何擬定協(xié)議呢？以下是小編整理的承包協(xié)議書10篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承包協(xié)議書 篇1
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，乙方承包甲方石材加工廠，具體事宜如下：
一、主要設(shè)備：紅外線切割機(jī)一臺(tái)，手搖切邊機(jī)一臺(tái)，磨邊機(jī)一 臺(tái)。
二、承包期限：20xx年3月24日至20xx年3月24日。
三、在承包期間，乙方所發(fā)生的水、電費(fèi)、垃圾費(fèi)及一切費(fèi)用，債權(quán)、債務(wù)等均由乙方負(fù)責(zé)。
四、在承包期間乙方的工人在工作期間如有發(fā)生工傷事故，全由乙方負(fù)責(zé)。
五、在承包期間，乙方要先把甲方的石材優(yōu)先加工。
六、合同到期后乙方必須保證甲方的設(shè)備完好、齊全。
七、甲方每月給乙方200元電費(fèi)。
附：乙方的工人住的房間，公用洗手間廚房都要做好衛(wèi)生，門窗用壞由乙方負(fù)責(zé)維修。
八、以上協(xié)議共同協(xié)商制定，并共同遵守執(zhí)行，本合同一式兩份，簽字之日起生效。
甲方（簽字蓋章）：
乙方（簽字蓋章）：
年 月 日
承包協(xié)議書 篇2
甲方：
乙方：
甲方系xx人企業(yè)，為xx工作提供綜合性的勞動(dòng)服務(wù);
乙方系以xx為主的獨(dú)立勞動(dòng)者合伙組織，為社會(huì)提供勞動(dòng)服務(wù)。
甲方為了更好的為xx提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，促進(jìn)xx事業(yè)的發(fā)展，甲方將xx物業(yè)管理工作承包給乙方，乙方同意集體承包該物業(yè)的管理工作。
為了保護(hù)雙方的合法權(quán)益，明確雙方的權(quán)利與義務(wù)，現(xiàn)就乙方承包xx物業(yè)管理的相關(guān)事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以資共同遵守。
第一條 承包的內(nèi)容、面積、地點(diǎn)
甲方將位于 共計(jì) 平方米的物業(yè)承包給乙方管理，乙方負(fù)責(zé)該物業(yè)的管理、日常維護(hù)等全部工作。
(詳見工作內(nèi)容清單)
第二條 承包期限
承包期限為一年，從 年 月 日起至 年 月 日止。
承包期滿，雙方無(wú)異議可以順延，但需在承包期滿前一個(gè)月另行訂立書面協(xié)議。
第三條 承包費(fèi)的金額與支付方式
1、甲方每年需向乙方支付承包費(fèi)人民幣 元;
2、承包費(fèi)采用分期付款的方式，即：
200 年 月 日支付人民幣 元;
200 年 月 日支付人民幣 元;
第四條 雙方的權(quán)利義務(wù)
1、甲方適時(shí)指派技術(shù)人員對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，派管理人員對(duì)乙方進(jìn)行監(jiān)督與管理，乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方的監(jiān)督與指導(dǎo)。
2、甲方應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付物業(yè)管理承包費(fèi)，乙方應(yīng)當(dāng)按時(shí)完成承包的物業(yè)管理任務(wù)。
3、在本合同簽訂之日起 日內(nèi)，乙方應(yīng)當(dāng)選派不得少于
人對(duì)該區(qū)物業(yè)進(jìn)行管理和日常維護(hù)，乙方指派的人員由乙方自行安排，但是應(yīng)當(dāng)報(bào)甲方同意與備案。
4、乙方初步安排的工作人員是 ;
甲方對(duì)此經(jīng)審核認(rèn)為符合甲方的要求。
5、在未征得甲方書面同意的情況下，乙方不得隨意變更人員，否則甲方有權(quán)解除本合同;
甲方認(rèn)為乙方安排的人員不適合從事物業(yè)管理工作的，有權(quán)要求乙方更換人員，乙方應(yīng)當(dāng)按照甲方的要求更換管理和日常維護(hù)人員，否則甲方有權(quán)解除本合同。
?店面承包合同 ?建房承包合同 ?果園承包合同 ?漁業(yè)承包合同
6、甲方為乙方購(gòu)買賠償最高金額為人民幣100，000元的意外傷害保險(xiǎn);
乙方在承包經(jīng)營(yíng)期間受到意外傷害可以享受賠償。
7、乙方必須服從甲方技術(shù)人員的管理指導(dǎo)，按甲方的要求進(jìn)行管理和日常維護(hù)工作。
8、乙方以及乙方成員在承包管理期間，要自覺加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)，在工作中注意安全，并應(yīng)當(dāng)遵守甲方制訂并公布的工作手則與操作規(guī)程。
若乙方嚴(yán)重違反甲方工作手則與規(guī)程，經(jīng)警告拒不改正的，甲方有單方權(quán)解除本承包合同。
9、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求，做到：
第五條 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰
1、甲、乙雙方任何一方違反本合同的約定，給對(duì)方造成損失的，均應(yīng)賠償守約方所造成的損失。
2、甲方有權(quán)根據(jù)乙方對(duì)承包的物業(yè)管理效果的好壞，對(duì)乙方進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)與必要的處罰。
(獎(jiǎng)勵(lì)與處罰的幅度不得超過(guò)承包金總額的25%)。
3、若乙方不服從甲方的、指導(dǎo)、管理與監(jiān)督，甲方有權(quán)單方宣布解除本承包合同，未付承包費(fèi)不再支付。
4、乙方不得私自變賣甲方提供的物業(yè)管理及日常維護(hù)工具、設(shè)施等，違者除給予沒收非法所得外，并應(yīng)按實(shí)物折價(jià)金額3倍賠償，情節(jié)特別嚴(yán)重者，移交公安機(jī)關(guān)處理。
第六條 不可抗力
如因不可抗力的自然災(zāi)害，造成乙方承包的物業(yè)損失，經(jīng)調(diào)查證實(shí)后，甲方應(yīng)據(jù)實(shí)減免乙方的義務(wù)。
第七條 其他事項(xiàng)
1、乙方以及乙方的成員承諾：本合同旨在承包甲方的物業(yè)管理工作，乙方及其成員與甲方為承包與發(fā)包關(guān)系，而不認(rèn)為與甲方存在勞動(dòng)關(guān)系，或者是甲方的員工，并由此主張相關(guān)的權(quán)利與義務(wù)。
2、若乙方的成員需要委托甲方代買社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)或者醫(yī)療保險(xiǎn)的，甲方可以提供協(xié)助，但所有的保險(xiǎn)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)(或者授權(quán)甲方從承包費(fèi)中直接劃扣)。
3、乙方授權(quán)委托甲方每月向乙方成員 支付勞務(wù)費(fèi)人民幣 元;
支付勞務(wù)費(fèi)人民幣 元;
向 支付勞務(wù)人民幣 元，共計(jì)人民幣 元;
乙方在此授權(quán)甲方直接從應(yīng)當(dāng)支付乙方的承包費(fèi)中扣除上述費(fèi)用。
4、本合同從承包之日起生效，合同期滿失效。
合同期滿后雙方如愿意繼續(xù)合作，必須重新訂立承包合同。
5、 在合同執(zhí)行中如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，做出補(bǔ)充約定，補(bǔ)充約定與本合同具有同等效力。
6、 如因本合同發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
7、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
乙方(簽約代表簽名)：
乙方(全體成員簽名)：
承包協(xié)議書 篇3
甲方：*********有限公司 （以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：****** （以下簡(jiǎn)稱乙方）
在平等自愿、互惠互利的基礎(chǔ)上，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方將投資開發(fā)的*****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)承包給乙方經(jīng)營(yíng)，為明確雙方的責(zé)職、權(quán)利和義務(wù)，特訂立如下協(xié)議，以資共同遵守。
一、市場(chǎng)座落及面積：*****農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)位于**市**街道**路南側(cè)、**路東側(cè)，建筑面積約****平方米。
二、承包經(jīng)營(yíng)方式：采取收入分賬、費(fèi)用包干的承包原則，在承包期內(nèi)由乙方自主經(jīng)營(yíng)、自主用工。
三、承包期限：承包期限暫定為*年，從***年1月1日起至***年12月31日止。
四、由甲方負(fù)責(zé)辦妥市場(chǎng)開業(yè)所需要的各類證照，在本協(xié)議簽訂之日將證照交給乙方，在承包期內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)保管，證照的年檢工作及相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)，甲方提供必要的協(xié)助。乙方應(yīng)在本協(xié)議書解除或終止之日將有效證照全部移交給甲方。
五、由乙方負(fù)責(zé)市場(chǎng)攤位招投標(biāo)工作，甲方做好配合工作。在承包期內(nèi)，市場(chǎng)攤位每年投標(biāo)一次，所收取的攤位費(fèi)乙方必須全部上繳甲方，按承包原則再行分配。
六、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)所需要的各類費(fèi)用（包括用工工資），經(jīng)雙方商定一次性核定為每年人民幣****元整（****元），乙方按月向甲方領(lǐng)取，超支不補(bǔ)。
七、乙方將每年收取的攤位費(fèi)上繳甲方后，按以下方式進(jìn)行分配：全部收入扣除市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用后的凈額，甲方留*%，*%部分由甲方分兩次支付給乙方。
八、市場(chǎng)內(nèi)的水、電及其它各類設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)安裝，乙方應(yīng)妥善使用，適時(shí)維修和保養(yǎng)，保證設(shè)施的完好性，在使用過(guò)程中所發(fā)生的水電費(fèi)及其他有關(guān)部門收取的費(fèi)用均由乙方支付。
九、在承包經(jīng)營(yíng)期間，乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，合法經(jīng)營(yíng)，文明經(jīng)商。
十、在承包期內(nèi)，乙方不得將市場(chǎng)轉(zhuǎn)包給第三方，不得以市場(chǎng)名義對(duì)外從事與經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不得作出任何有損甲方利益的行為。
十一、承包期滿后，乙方應(yīng)將市場(chǎng)各類設(shè)施、設(shè)備完整地移交給甲方。乙方如有意繼續(xù)承包，應(yīng)在到期前三個(gè)月與甲方商談第二輪承包事宜。在同等條件下，乙方將有優(yōu)先承包權(quán)。
十二、違約責(zé)任：雙方應(yīng)當(dāng)全面履行本協(xié)議書約定，任何一方違約的，守約方有權(quán)提前終止本協(xié)議書的履行。并由違約方賠償違約損失。
十三、本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商可以做出補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十四、本合同一式二份,甲,乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)
年 月 日
年 月 日
承包協(xié)議書 篇4
房主人：（簡(jiǎn)稱甲方）
承包負(fù)責(zé)人：（簡(jiǎn)稱乙方）
甲方位于xxx縣xx區(qū)修建私人房一座，現(xiàn)將建設(shè)樓房的主體工程包給乙方負(fù)責(zé)施工，為確保工程質(zhì)量按時(shí)完工，分清雙方責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)議商量同意，特簽訂如下協(xié)議：
1、承包方式：工程采取包工不包料形式，甲方建房所用的鋼材、水泥、砂石料、鐵釘、鐵線、綁繩等不能再回收的材料均由甲方提供，乙方施工所用的各種機(jī)械設(shè)備，如攪拌機(jī)、攪漿機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、振動(dòng)設(shè)備、模板、頂木、搭架木料、鐵鏟、手推車等施工工具由乙方負(fù)責(zé)。
2、工程內(nèi)容：從±0。00以上連續(xù)完成甲方要求的主體框架結(jié)構(gòu)，室內(nèi)的抹灰，樓房高度以及前面部份式樣，按城建設(shè)計(jì)圖紙施工，室內(nèi)按甲方設(shè)計(jì)要求建筑，包括廚房、衛(wèi)生間布置制板。
3、工程質(zhì)量：施工中要按規(guī)定進(jìn)行，質(zhì)量要求墻面平直，磚頭縫滿漿，梁柱要求垂直平整，強(qiáng)度夠，鋼筋兩頭彎角、筋一律彎夠135角。
4、雙方責(zé)任：施工過(guò)程中，如果甲方指導(dǎo)失誤造成的一切損失，由甲方自理并賠償乙方勞動(dòng)損失，如乙方在施工過(guò)程中自己失誤或安模支撐不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方賠償所有材料損失，工程結(jié)算時(shí)從工程款扣除。
5、結(jié)算付款方式：工程結(jié)算按國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)際建筑面積計(jì)算，甲方按每平方米建筑面積 元計(jì)結(jié)算給乙方，全部工程結(jié)束驗(yàn)收合格后，全部結(jié)算付完工錢。
6、安全施工：乙方施工隊(duì)伍的技術(shù)素質(zhì)必須講究，要安全文明施工，按規(guī)范施工，如在施工過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量事故、人身安全事故等均由乙方負(fù)責(zé)。
7、施工期：施工期間，要求在 個(gè)月內(nèi)完成主體全部承包工程。
8、本協(xié)議如有不盡事宜，雙方共同協(xié)商解決或按合同法處理。
9、本協(xié)議一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。工程結(jié)束驗(yàn)收合格，結(jié)清工程款后自行終止。
甲方簽字：
乙方簽字：
承包協(xié)議書 篇5
甲方：
乙方：
甲、乙雙方本著互惠互利的原則，經(jīng)充分友好協(xié)商，為了明確權(quán)利義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律規(guī)定，甲、乙雙方在遵循自愿、平等、誠(chéng)實(shí)守信原則的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同;
第一條 本協(xié)議生效后，甲方同意將 駕校承包給乙方經(jīng)營(yíng)。
第二條 乙方在承包期內(nèi)，享有自主經(jīng)營(yíng)權(quán)。在承包期內(nèi)，自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
第三條 本合同承包期限為 年。從 年 月 日到 年 月 日止；
第四條 乙方每年向甲方支付承包金 元；支付方式：
第五條 本合同約定的承包期前，將約定的設(shè)施、車輛、場(chǎng)地移交。并就移交內(nèi)容登記造冊(cè)，雙方共同簽字；
第六條 本合同承包期滿，乙方應(yīng)將登記造冊(cè)上的內(nèi)容移交給甲方。除設(shè)施車輛正常耗損外，乙方移交內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完好無(wú)損，如有損壞，按照市場(chǎng)價(jià)格賠償。甲方有權(quán)從乙方繳納的押金中扣除賠償金。
第七條 甲方移交內(nèi)容保證與其他第三人沒有糾紛；
第八條 乙方在承包期間內(nèi)發(fā)生的民事、行政、刑事責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)；
第九條 乙方承包經(jīng)營(yíng)期間，其管理使用的設(shè)施、車輛、場(chǎng)地等風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)；
第十條 在本合同簽訂 日內(nèi)，乙方應(yīng)向甲方繳納承包經(jīng)營(yíng)押金 元；
第十一條 本合同履行期間，甲乙雙方如有發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成向臨渭區(qū)人民法院起訴；
第十二條 本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，在雙方簽字后，自乙方繳納押金后，該協(xié)議生效。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
承包協(xié)議書 篇6
協(xié)議編號(hào):________
甲方：姓名______，性別______，年齡______，住址____________身份證號(hào)碼：。
乙方：姓名______，性別______，年齡______，住址____________身份證號(hào)碼：。
經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定，在平等、自愿、誠(chéng)實(shí)守信的基礎(chǔ)上，甲乙雙方?jīng)Q定合伙承包以下工程項(xiàng)目的施工任務(wù)，為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，雙方達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守:
第一條項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目工程，
(以 公司中標(biāo)合同確認(rèn)的項(xiàng)目?jī)?nèi)容及范圍為準(zhǔn))
第二條甲、乙雙方合伙承包的項(xiàng)目，對(duì)外以 公司名義出現(xiàn)。
工程地點(diǎn)：。
第三條工程造價(jià)：暫定____________萬(wàn)元人民幣，最后以審定價(jià)為準(zhǔn)。
第四條合伙期限:合伙期限至合伙施工的項(xiàng)目完工，各方結(jié)算完畢為止。
第五條出資約定：
1、雙方確認(rèn)，同意在工程開工之前由甲方出資 萬(wàn)元（￥.00）元，乙方出資 萬(wàn)元 （￥.00）元，總計(jì) 萬(wàn)元 （￥.00）整，作為____________費(fèi)等，待業(yè)主撥付第一筆工程款時(shí)從工程款中按各方出資比例扣除歸還，或由甲乙雙方協(xié)商該筆款的用途。
2、后續(xù)用款及業(yè)主工程款步及時(shí)到位，需墊資時(shí)應(yīng)由雙方各出一半共同承擔(dān)。
第六條權(quán)利和義務(wù)：
1、雙方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各種成本（含工程中介費(fèi)、建筑公司掛靠費(fèi)、稅金、施工隊(duì)組勞務(wù)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員工資、獎(jiǎng)金和各類保險(xiǎn)、材料費(fèi)、施工機(jī)械租賃費(fèi)、施工機(jī)具購(gòu)置費(fèi)、施工水電費(fèi)、辦公用房租賃費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、安全維護(hù)設(shè)施費(fèi)、預(yù)結(jié)算費(fèi)用、招待費(fèi)等及經(jīng)雙方認(rèn)可的用于本工程的各項(xiàng)開支）后，所獲利潤(rùn)甲方各占______%；乙方占______%。反之，本著風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)的原則，如承包本工程出現(xiàn)虧損或施工中出現(xiàn)的有關(guān)處罰，由甲乙雙方按各自所獲利潤(rùn)分配比例分別承擔(dān)。
2、雙方確定，采用聘請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理承包項(xiàng)目部的形式組織施工，雙方原則上不參與項(xiàng)目部的日常運(yùn)作，但有權(quán)對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理人選、應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商確定，并由雙方共同出委托書。
3、選用施工隊(duì)組，確定各種單價(jià)，購(gòu)買工程用大宗材料和機(jī)械工具、租賃施工機(jī)械時(shí)，雙方應(yīng)進(jìn)行協(xié)商，雙方協(xié)商一致后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可后方能執(zhí)行。如雙方協(xié)商無(wú)果，則有項(xiàng)目經(jīng)理審定，雙方不得干涉，否則按違約責(zé)任第1規(guī)定執(zhí)行。
4、雙方保證工程款�？顚Ｓ�，本工程設(shè)立共同專用賬戶，建筑公司撥付工程款進(jìn)入該專用賬戶，從專用賬戶取款須經(jīng)甲乙方雙方一致同意，雙方簽字蓋章后方可從銀行取款。雙方各派一名財(cái)務(wù)人員對(duì)日常財(cái)務(wù)開支進(jìn)行管理，杜絕不必要開支，減少成本支出。
5、材料采購(gòu)及其他各項(xiàng)開支均應(yīng)開具正規(guī)發(fā)票，部分無(wú)法開具發(fā)票的費(fèi)用支出，須經(jīng)甲乙雙方核實(shí)批準(zhǔn)后才可從財(cái)務(wù)報(bào)銷。所有報(bào)銷憑證必須經(jīng)雙方簽認(rèn)方可報(bào)銷，施工期間甲乙雙方人員應(yīng)注意鑒別搜集各類發(fā)票，以供財(cái)務(wù)管理使用。
6、雙方要發(fā)揮各自特長(zhǎng)，在聯(lián)系工程、協(xié)調(diào)各方關(guān)系和施工管理方面竭盡所能，要互諒互讓，共同面對(duì)和克服施工過(guò)程中遇到的困難,以確保本工程施工的順利進(jìn)行。
7、雙方以領(lǐng)薪的形式按月從項(xiàng)目部領(lǐng)______元作為日常開支及應(yīng)酬費(fèi)用。任何一方對(duì)相關(guān)部門的招待在開支前應(yīng)知會(huì)對(duì)方，相關(guān)費(fèi)用在雙方簽字后方可報(bào)銷。如一方因急事需超額用款時(shí)，需報(bào)對(duì)方批準(zhǔn)后方可支出。工程資金緊張時(shí)雙方均不得超額用款。
8、盈余分配，以出資為依據(jù)，按比例分配；
9、合伙如產(chǎn)生債務(wù)，先由合伙財(cái)產(chǎn)償還；合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí)，以各合伙人的出資為依據(jù)，按比例承擔(dān)。
第七條退伙
1、合伙期間，一方退伙將嚴(yán)重影響合伙項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行的，不得退伙；
2、退伙需經(jīng)對(duì)方同意，方可實(shí)行；
3、未經(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
第八條違約責(zé)任
1、違反上述規(guī)定，一方給另一方造成損失時(shí)，責(zé)任方（過(guò)錯(cuò)方）應(yīng)雙倍賠償對(duì)方的損失。
2、一方弄虛作假，給對(duì)方造成重大損失時(shí)，除雙倍賠償無(wú)責(zé)任方的損失外，無(wú)責(zé)任方有權(quán)決定是否解除本協(xié)議，是否終止與責(zé)任方的合作，是否單獨(dú)承包本工程。如無(wú)責(zé)任方要求責(zé)任方繼續(xù)履行本協(xié)議時(shí)，責(zé)任方必須無(wú)條件履行。
3、任何一方未經(jīng)對(duì)方同意,不給擅自退出本工程的承包，否則應(yīng)雙倍賠償對(duì)方的損失。
4、雙方承諾：施工期間，任何一方未經(jīng)對(duì)方同意不能向業(yè)主提出單獨(dú)承包本工程，否則視為違約，違約方須雙倍償對(duì)方的損失，未違約方有權(quán)決定是否繼續(xù)與違約方合作，由此造成違約方的損失由違約方自負(fù)，如未違約方要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議時(shí)，違約方不得拒絕，必須無(wú)條件履行。
第九條甲乙雙方與業(yè)主、甲方，項(xiàng)目部、施工隊(duì)，材料商等相關(guān)部門人員簽訂的合約雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十條本協(xié)議的生效和終止。
本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，至本工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格辦理完結(jié)算，且利潤(rùn)分配完畢之日后失效。
第十一條本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
身份證號(hào)： 身份證號(hào)：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
協(xié)議書簽訂地點(diǎn)：
簽訂日期 ：年月日
承包協(xié)議書 篇7
承包合同是確定發(fā)包與承包雙方的權(quán)利與義務(wù)，并受法律保護(hù)的契約性文件。歡迎鑒定小編提供的學(xué)校食堂承包協(xié)議書!希望對(duì)您有所幫助!
甲方：___________（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：___________（以下簡(jiǎn)稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方就甲方食堂承包事宜共同協(xié)商，達(dá)成如下事宜：
一、 經(jīng)營(yíng)方式
1．甲方提供廚房、餐廳、全套廚房設(shè)備，負(fù)責(zé)水電和燃料及廚工住宿。
2．乙方負(fù)責(zé)廚房設(shè)施的維護(hù)，若財(cái)產(chǎn)發(fā)生人為損壞，乙方需照價(jià)賠償。
3．乙方自行采購(gòu)、加工，自負(fù)盈虧。
4．乙方自行安排廚房員工，并負(fù)責(zé)廚房員工工資福利。
5．承包期內(nèi)必須添置或更換廚房設(shè)備，由乙方提出，經(jīng)甲方同意后由甲方負(fù)責(zé)。
二、 雙方權(quán)利及義務(wù)
1． 甲方權(quán)利義務(wù)：
1）甲方按承包合同規(guī)定監(jiān)督乙方依法經(jīng)營(yíng)、履行合同，做好協(xié)調(diào)工作。
2）甲方對(duì)乙方進(jìn)菜、配菜、營(yíng)養(yǎng)搭配、服務(wù)水平及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督，并有權(quán)要求乙方及時(shí)整改。
3）甲方應(yīng)協(xié)助乙方維持食堂治安秩序，并加強(qiáng)對(duì)員工的教育。
2．乙方的權(quán)利義務(wù)：
1）乙方負(fù)責(zé)食堂的經(jīng)營(yíng)管理，具體包括食堂人事、菜肴的搭配與制作、就餐環(huán)境衛(wèi)生、服務(wù)等。
2）乙方必須遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境和食品衛(wèi)生的標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)禁供應(yīng)腐爛變質(zhì)的食品，保持菜肴的新鮮和衛(wèi)生。
3）乙方必須按時(shí)供應(yīng)甲方工作日各餐，做到新鮮可口、花樣翻新、營(yíng)養(yǎng)搭配好。
4）餐后認(rèn)真清洗食具并消毒工作，食堂內(nèi)部、用餐大廳環(huán)境衛(wèi)生全面清潔整理。經(jīng)常清理食堂內(nèi)外水池、下水道，確保暢通。經(jīng)常清理灶臺(tái)及炊事用品污垢。
5）做好消除蚊、蠅、鼠害。
6）冰柜定期清理、除霜、消除異味、生熟物品分開存放。
7）乙方現(xiàn)場(chǎng)工作人員必須具有健康證。
8）所有食堂工作員工工資和福利均由乙方負(fù)責(zé)。
9）廚房員工應(yīng)遵守甲方公司各項(xiàng)規(guī)章制度、廚房紀(jì)律。
三、伙食標(biāo)準(zhǔn)
早餐_______元/人，中餐_______元/人，晚餐_______元/人，夜宵_______元/人。其中中餐標(biāo)準(zhǔn)為_______大葷_______小葷_______素菜_______湯及_______水果，晚餐標(biāo)準(zhǔn)為_______大葷_______小葷_______素菜_______湯及_______水果，米飯任食。（如有變動(dòng)，雙方協(xié)商核定）
四、結(jié)算方式
甲方按雙方核定用餐數(shù)，每_______個(gè)月計(jì)算餐費(fèi)，于每月的_______日前以現(xiàn)金或支票付給乙方。
五、合同期限
試用期為_______個(gè)月，合同期_______年，即從_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。試用期滿，若雙方均無(wú)修改或終止要求，則直接進(jìn)入正式合同期。合同期滿，雙方如無(wú)異議，自動(dòng)續(xù)約。
六、合同終止條例
若甲方有意終止合作關(guān)系，須提前_______天通知乙方；乙方有意終止合作關(guān)系，須提前_______天通知甲方；
七、違約責(zé)任
1．因乙方提供不潔食物造成甲方人員食物中毒的，由乙方負(fù)責(zé)賠償并承擔(dān)相應(yīng)的法律后果。
2．甲方無(wú)故未按時(shí)結(jié)清乙方賬款超過(guò)_______日（以結(jié)算確認(rèn)單日起）的，應(yīng)承擔(dān)違約金_______%/天。
3．一方有意終止合作而沒有提前通知對(duì)方，須賠償對(duì)方最后一個(gè)月餐費(fèi)的_______%。
八、其它
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽章后生效。未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：__________________
甲方代表：______________
乙方：__________________
乙方代表：______________
日期：__________________
承包協(xié)議書 篇8
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品：
┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量 │備 注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：___________________________________________________________________________________(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價(jià)款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：____________________________________________________________________________________________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2， 承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金：________________________________________________________________________________________(價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________
________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。)
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn)：___________________________________________________________________________________________(1， 交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：____________________________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限：____________________________________________________
第十一條 其他：_____________________________________________________(如：1. 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的.輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九_(tái)___年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號(hào)：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號(hào)：_________________________
_____年_______月______日訂
承包協(xié)議書 篇9
訂立合同各合伙人：
姓名____，性別____，年齡____，住址______。
姓名____，性別____，年齡____，住址______。
姓名____，性別____，年齡____，住址______。
姓名____，性別____，年齡____，住址______。
第一條 合伙宗旨：共同出資、合伙經(jīng)營(yíng)、共享收益、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
第二條 合伙經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和范圍：合伙承包運(yùn)作×××公司承建的半山鎮(zhèn)××村里道路建設(shè)項(xiàng)目。
第三條 合伙期限
合伙期限為____年，自____年____月____日起，至____年____月____日止。
第四條 出資額、方式、期限
1. 合伙人____(姓名)以人民幣現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___元。
合伙人____(姓名)以人民幣現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___元。
合伙人____(姓名)以人民幣現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___元。
合伙人____(姓名)以人民幣現(xiàn)金方式出資，計(jì)人民幣_(tái)___元。
2.各合伙人的出資，于____年____月____日以前交齊。逾期不交或未交齊的，應(yīng)對(duì)應(yīng)交未交金額數(shù)計(jì)付銀行利息并賠償由此造成的損失。
3.本合伙出資共計(jì)人民幣_(tái)___元。合伙期間各合伙人的出資為共有財(cái)產(chǎn)，不得隨意請(qǐng)求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個(gè)人所有，屆時(shí)予以返還。
第五條 盈余分配與債務(wù)承擔(dān)
1.盈余分配，以出資份額為依據(jù)，均分。
2.債務(wù)承擔(dān)：合伙債務(wù)先由合伙財(cái)產(chǎn)償還，合伙財(cái)產(chǎn)不足清償時(shí)，以各合伙人的出資份額為據(jù)，均擔(dān)。
第六條 入伙、退伙、出資的轉(zhuǎn)讓
1.入伙：①需承認(rèn)本合同;②需經(jīng)全體合伙人同意;③執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù)。
2.退伙：
①需有正當(dāng)理由方可退伙;
�、诓坏迷诤匣锊焕麜r(shí)退伙;
�、弁嘶镄杼崆癬___月告知其他合伙人并經(jīng)全體合伙人同意;
④退伙后以退伙時(shí)的財(cái)產(chǎn)狀況進(jìn)行結(jié)算，不論何種方式出資，均以金錢結(jié)算;
�、菸唇�(jīng)合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應(yīng)進(jìn)行賠償。
3.出資的轉(zhuǎn)讓：允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的出資。轉(zhuǎn)讓時(shí)合伙人有優(yōu)先受讓權(quán)，如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人，第三人應(yīng)按入伙對(duì)待。否則以退伙對(duì)待轉(zhuǎn)讓人。
第七條 合伙、合伙負(fù)責(zé)人及其他合伙人的權(quán)利
1.合伙共同行使的權(quán)利
①對(duì)外訂立合同;
�、诔鍪酆匣锏漠a(chǎn)品、購(gòu)進(jìn)常用貨物;
③支付合伙債務(wù);
�、芷渌婕敖�(jīng)營(yíng)的重大事項(xiàng)。
注：上述權(quán)利行使有兩個(gè)以上合伙人同意即視作合伙共同行使。
2.____為合伙負(fù)責(zé)人。其權(quán)限是：
①對(duì)合伙事務(wù)進(jìn)行日常管理;
�、诼鋵�(shí)工程質(zhì)量、進(jìn)度;
③代表合伙對(duì)外協(xié)調(diào);
�、苄☆~資金調(diào)用的決定權(quán)(____元以內(nèi));
⑤________。
3.其他合伙人的權(quán)利：
�、賲⑴c合伙事業(yè)的管理;
�、诼犎『匣镓�(fù)責(zé)人開展業(yè)務(wù)情況的報(bào)告;
�、蹤z查合伙賬冊(cè)及經(jīng)營(yíng)情況;
④共同決定合伙重大事項(xiàng)。
第八條 禁止行為
1.未經(jīng)全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進(jìn)行業(yè)務(wù)活動(dòng);如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙，造成損失按實(shí)際損失賠償。
2.禁止合伙人經(jīng)營(yíng)與合伙競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。
3.禁止合伙人再加入其他合伙。
4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同。
5.如合伙人違反上述各條，應(yīng)按合伙實(shí)際損失賠償。勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名。
第九條 合伙的終止及終止后的事項(xiàng)
1.合伙因以下事由之一得終止：
①合伙期屆滿;
②全體合伙人同意終止合伙關(guān)系;
③合伙事業(yè)完成或不能完成;
④合伙事業(yè)違反法律被撤銷;
�、莘ㄔ焊鶕�(jù)有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求判決解散。
2.合伙終止后的事項(xiàng)：
①合伙人共同清算;
②清算后如有盈余，則按收取債權(quán)、清償債務(wù)、返還出資、按比例分配剩余財(cái)產(chǎn)的順序進(jìn)行。固定資產(chǎn)和不可分物，可作價(jià)賣給合伙人或第三人，其價(jià)款參與分配;
③清算后如有虧損，不論合伙人出資多少，先以合伙共同財(cái)產(chǎn)償還，合伙財(cái)產(chǎn)不足清償?shù)牟糠�，由合伙人按出資比例承擔(dān)。
第十條 爭(zhēng)議的解決方式
合伙人之間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)共同協(xié)商，本著有利于合伙事業(yè)發(fā)展的原則予以解決。協(xié)商不成的可依法向人民法院起訴。
第十一條 本合同如有未盡事宜，應(yīng)由合伙人集體討論補(bǔ)充或修改。補(bǔ)充和修改的內(nèi)容與本合同具有同等效力。
第十二條 其他
_______________
第十三條 本合同正本一式____份，合伙人各執(zhí)一份。
合伙人：________(簽名) 合伙人：________(簽名)
合伙人：________(簽名) 合伙人：________(簽名)
___年___月___日
承包協(xié)議書 篇10
發(fā)包方： (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方： (以下簡(jiǎn)稱乙方)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《中華人民共和國(guó)建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定，甲乙雙方本著互利互惠、公平合理、誠(chéng)實(shí)信用、自愿有償?shù)脑瓌t，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，通過(guò)充分友好磋商，簽訂以下勞務(wù)承包施工合同，雙方應(yīng)當(dāng)共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條 工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點(diǎn)：
3、結(jié)構(gòu)形式：磚混結(jié)構(gòu)
4、建筑層次：
5、建筑面積暫定： 平方米，另加頂層閣樓 平方米，最后按實(shí)際面積結(jié)算。
6、二層每平方米單價(jià)145元(衛(wèi)生間樓板現(xiàn)澆、樓頂露臺(tái)現(xiàn)澆及前墻貼瓷磚)。
第二條 承包方式
本工程采用包工不包料的清包方式。乙方自帶工具、機(jī)具及勞保、安全用具，包括腳手架、攪拌機(jī)、斗車、振動(dòng)器等施工工具。
第三條 承包范圍
一、二層主體工程及屋頂閣樓，不包括水電安裝。乙方必須按圖施工，需要變更圖紙的，須經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)后方可施工，增加施工內(nèi)容及面積須經(jīng)甲方簽字認(rèn)可。
第四條 工期
工程期限 天，含雨雪天氣。開工日期： 年 月 日。具體開工日期遵發(fā)包方通知。因甲方材料供應(yīng)不及時(shí)造成工期延誤的，工期順延。
第五條 質(zhì)量要求
乙方必須按國(guó)家規(guī)定的施工工藝及要求進(jìn)行施工。紅磚、混凝土須按時(shí)濕水，水泥砂子配比適當(dāng)，澆搗砼振搗必須實(shí)心實(shí)意，墻面平整，外墻面磚必須外觀舒適美觀，勾縫大小均勻、平直，并有光澤。因質(zhì)量不符合要求返工造成甲方材料損失，由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任，增加的施工費(fèi)及人工工資由乙方自行承擔(dān)。甲方不安排工程監(jiān)理人員，但將不定期進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)明顯不合格的地方將要求乙方整改，乙方必須無(wú)條件整改。
第六條 安全文明施工
1、乙方應(yīng)當(dāng)對(duì)其聘請(qǐng)的農(nóng)民工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，杜絕安全事故的發(fā)生。
2、嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不準(zhǔn)違章作業(yè)、盲目蠻干。
3、腳手架搭設(shè)應(yīng)當(dāng)規(guī)范、勞固、穩(wěn)定，要有足夠的承受力，不變形，不傾斜。
4、施工人員進(jìn)入施工場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)佩戴安全帽及其它安全防范工具。
5、因違反安全操作規(guī)程出現(xiàn)的人身傷亡事故造成的損失由乙方承擔(dān)。工程施工期間乙方必須購(gòu)買全部工人的人身意外傷害保險(xiǎn)，保險(xiǎn)金由乙方自理。
6、材料推放整齊，每天下班前清理現(xiàn)場(chǎng)，蓋好水泥，杜絕浪費(fèi)材料的現(xiàn)象。
第七條 雙方職責(zé)
甲方職責(zé)
1、甲方負(fù)責(zé)提供二套圖紙。
2、甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通，提供必要的施工條件。
3、甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)村、組及周邊鄰居關(guān)系。
4、甲方負(fù)責(zé)保證原材料及時(shí)供應(yīng)。
5、甲方保證按時(shí)支付工程款。
乙方職責(zé)
1、乙方應(yīng)提前一個(gè)星期呈報(bào)材料使用計(jì)劃。
2、乙方在保證工程質(zhì)量的前提下盡可能節(jié)約材料。
3、乙方保證按期施工，因工期延誤造成甲方經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第八條 付款方式及期限
乙方進(jìn)場(chǎng)，甲方預(yù)付每層壹萬(wàn)元，以后主體完工后支付至工程的款的80%，剩余20%工程款作為工程質(zhì)量保證金，一年后支付給乙方。
第九條 違約責(zé)任
1、合同雙方當(dāng)事人中任一方因未履行合同約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，給對(duì)方造成損失的，由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的損失。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前居住、使用房屋而造成的損失由甲方承擔(dān)。
3、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行的，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
4、因乙方過(guò)錯(cuò)，使工程質(zhì)量達(dá)不到約定的標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)修理，工期不順延。
5、由于乙方人為損壞預(yù)制板、梯級(jí)小件等造成安全事故由乙方負(fù)責(zé)，如因預(yù)制板、小件等質(zhì)量不合格造成的安全事故由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 合同爭(zhēng)議的解決
本合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方盡量協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方均可向合同履行地人民法院提起訴滄桑。
第十一條 附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字(捺印)后生效，合同履行完畢后終止。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
3、本合同一式兩份，雙方各持一份。
甲方簽名： 乙方簽名：
身份證號(hào)： 身份證號(hào)：
年 月 日
【【精華】承包協(xié)議書范文十篇】相關(guān)文章：
【精華】承包協(xié)議書匯總十篇05-03
【精華】承包協(xié)議書集錦十篇04-29
【推薦】承包協(xié)議書范文十篇05-07
精選承包協(xié)議書范文十篇04-29
【精華】承包協(xié)議書范文合集五篇05-04
【精華】承包協(xié)議書范文七篇04-30
【精華】承包協(xié)議書范文合集7篇04-30
【精華】承包協(xié)議書范文合集5篇04-27