項目承包施工合同

時間：2023-04-02 11:48:44 承包合同我要投稿

項目承包施工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的項目承包施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

項目承包施工合同

項目承包施工合同1

　　發包方（以下簡稱甲方）：

　　承包方（以下簡稱乙方）：

　　經雙方協商，甲方將________________________________工程交由乙方施工。為了加強企業內部管理，明確甲、乙雙方的權利和義務，兼顧國家、集體、個人三者利益，依照《合同法》及相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方就本項目工程承包的有關事項達成一致，訂立本合同。

　　一、承包工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程價款：

　　4、付款方式：

　　二、承包內容：

　　三、承包方式：

　　四、承包費用：

　　1、乙方按照甲方與建設單位竣工決算的本合同承包工程范圍的工程款總額（含人工費材料、管理費及稅費等）的______%向甲方交納承包費用。承包費用不包括稅費，稅費由乙方據實承擔。

　　2、甲方根據每次收到的工程款額預提______%，工程竣工結算后再據實結算承包費用和稅費，多退少補。

　　3、甲方與建設單位的計價方式以甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》以及相關補充協議為準。

　　五、工期：

　　本工程工期為______天（日歷天），計劃開工時間：______年______月______日，計劃完工時間：______年______月______日。

　　六、工程質量、安全生產、文明施工目標及責任：

　　1、工程質量目標：必須嚴格按照施工圖和設計變更通知單施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》，尊重和服從業主、監理單位及甲方人員的管理、監督與指揮，對工程質量全面負責，工程質量目標合格。若發生工程質量事故，由乙方全額承擔其賠償和相應的責任。

　　2、安全生產目標：強化本施工隊伍的安全教育，嚴格按操作規程施工，乙方對本工程的安全全面負責，確保安全事故頻率在______以下，無重大傷亡事故發生。出現傷亡事故由乙方全額承擔。

　　3、文明施工目標：乙方應按文明施工要求組織施工，服從項目部統一協調管理，對現場的'文明作業全面負責。

　　4、若因不服從現場管理或管理不善，造成不良影響，由乙方承擔由其引起的全部經濟損失。

　　七、甲方義務：

　　1、辦理工程質量監督、工商、稅務、施工許可證手續，費用由乙方承擔。

　　2、指導、監督乙方安全生產、文明施工、施工質量，協調現場各項管理。

　　3、負責技術指導，組織各類技術培訓。

　　4、工程完工時，及時組織人員驗收；及時支付合同價款，不得無故拖延。

　　八、乙方義務：

　　1、全面履行承包合同的全部條款。

　　2、服從和接受甲方各職能部門的檢查、指導、監督。

　　3、對本工程的質量，文明施工，安全生產負全面責任。

　　4、工程技術資料必須與工程形象進度同步，工程竣工時，必須提供完整的技術資料和竣工圖。

　　5、不得拖欠勞務工資。

　　九、違約責任：

　　乙方必須對工程質量、文明施工、安全施工、合同工期等目標進行承諾，在施工中若發現其達不到要求，甲方有權終止合同，合同終止日以前因履行本合同所發生的債權、債務均由乙方承擔，甲方不承擔連帶責任。

　　十、解決爭議

　　因合同履行發生爭議，雙方可協商解決，協商不成的，均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。

　　十一、其它：

　　1、未盡事宜，另行協商。

　　2、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　3、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。

　　甲方：

　　住所：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：______年______月______日

　　乙方：

　　住所：

　　責任人：

　　聯系方式：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：______年______月______日

項目承包施工合同2

　　甲方：__________________

　　負責人：__________________

　　乙方：__________________

　　負責人：__________________

　　經甲、乙雙方充分協商，甲方同意將本公司承攬的秀雅樓施工項目以內部責任的形式承包給乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。

　　（一）工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點

　　3、工程內容：綜合大樓1棟，建筑面積約㎡

　　（二）承包范圍

　　1、甲方承攬的綜合大樓1棟的土建工程、裝飾工程、水電工程，建筑面積約㎡，具體內容按項目施工圖紙方法施工范圍有關內容按設計圖紙施工。

　　2、裝飾標準約：室外外墻裝飾為墻面瓷磚，線子為真石漆，室內墻面天棚為現澆板面，地面為現澆板面。

　　3、梯間為不銹鋼扶手、不貼瓷磚、不刮三零八;內外墻不做內外保溫、不做門窗。地下車庫不負責擋土墻，如需做按《99建筑工程定額》計算。

　　4、水電工程為：現澆板設置暗管底盒，梯間預留穿線管道，戶外排水及給水按圖紙施工，戶外污水溝井、排水溝、管構從常規至化糞池出口打止。

　　（三）承包方式

　　按平方米造價包工包料費用包稅金的方式包干承包。

　　(四)工程工期

　　1、工程總施工工期為______ 日歷天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。

　　2、竣工時間以開工日期起至第 ______天為止。 3.以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。

　　（五）工程驗收

　　1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前10天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙，相關資料及竣工驗收報告等，竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。

　　（六）工程質量

　　質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有并《建筑施工規范操作規范》省市的有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格。

　　二、簽訂建設工程施工合同時該注意哪些問題

　　1、仔細閱讀使用的合同文本，掌握有關建設工程施工合同的`法律、法規規定

　　目前簽訂建設工程施工合同，普遍采用建設部與國家工商局共同制定的GF-1999-0201《建設工程施工合同》示范文本。該文本由協議書、通用條款、專用條款及合同附件四個部分組成。簽訂合同前仔細閱讀和準確理解“通用條款”十分重要。因為這一部分內容不僅注明合同用語的確切含義，引導合同雙方如何簽訂“專用條款”，更重要的是當“專用條款”中某一條款未作特別約定時，“通用條款”中的對應條款自動成為合同雙方一致同意的合同約定。

　　有關建設工程施工合同的法律、法規規定主要有：《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建筑業資質管理規定》、《建筑業資質等級標準》(試行)、《建筑安裝工程總分包實施辦法》、《建設工程施工發包與承包價格管理暫行規定》等。

　　2、嚴格審查發包人資質等級及履約信用

　　施工單位在簽訂《建設工程施工合同》時，對發包人主體資格的審查是簽約的一項重要的準備工作，它將不合格的主體排斥在合同的大門之外，將導致合同偽裝的坑穴和風險隱患排除在外，為將來合同能夠得到及時、正確地改造奠定一個良好的基礎。

　　根據我國法律規定，從事房產開發的企業必須取得相應的資質等級，承包人承包的項目應當經依法批準的合法項目。違反這些規定，將因項目不合法而導致所簽訂的建設工程施工合同無效。因此，在訂立合同時，應先審查建設單位是否依法領取企業法人營業執照，取得相應的經營資格和等級證書，審查建設單位簽約代表人的資格，審查工程項目的合法性。其次還應對發包方的履約信用進行審查。

項目承包施工合同3

　　甲方：公司名稱（發包方）

　　乙方：項目部，負責人：負責人身份證：（承包方）

　　根據甲方與建設單位簽訂的《建設工程施工合同》所規定之內容，甲乙雙方就乙方的內部承包考核事宜，經充分協商后自愿達成合同內容如下：

　　一、工程概況：

　　建設單位工程名稱建筑面積工期質量等級要求合同價款（大寫）安全風險統籌金三材供應情況

　　二、承包范圍及方式：

　　承包范圍：承包方式：項目部負責人自負盈虧、內部承包考核制。

　　三、結算方式：

　　1、乙方應上繳甲方的管理費（包括代收代交）按本工程總造價的` %計算。若工程無重大質量安全事故，做到文明施工按期交房，則按 %上交甲方管理費。其他按細則執行。

　　2、市勞保統籌基金按工程決算中實收實繳計算。

　　3、水電配合費：臨設（辦公、宿舍）水電由公司水電安裝部負責安裝，土建不再收取配合費，安裝生活用水電自理。

　　4、工程結款：建設單位進度款到賬后，扣去乙方應承擔的各項費用及風險金，根據乙方提供的合法票據，經甲方財務部核實后撥給乙方使用。

　　四、違約責任及爭議解決：

　　1、任一方違約的應按合同價款的 %對非違約方承擔違約責任；造成非違約方損失的還應對其實際損失進行賠償。

　　2、因履行本合同書而發生爭議的，雙方應協商解決；協商不成的，雙方一致同意由甲方公司所在地法院管轄審理。

　　五、本合同書經甲、乙雙方簽字或蓋章即生效，至本工程項目應結算款項全部清結時自行終止。本合同書附件系本合同不可分割之組成，與本合同書具有同等效力。

　　六、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

　　甲方（蓋章）乙方（簽字）：

　　代表（簽字）：身份證：

　　簽訂日期：簽訂日期：

項目承包施工合同4

　　甲方：某某裝飾工程有限公司

　　乙方：

　　根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況分包范圍：工程分包方式：工期：年月日——年月日（共天）。

　　工程質量：本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工，施工質量達到合格標準。合同價款（暫定）￥

　　二、甲方責任：

　　1）由甲方工地項目部全權負責合同履行，對工程質量、施工進度進行督導、檢查，組織人員進行技術、安全交底等，對隱蔽工程進行專項驗收及變更簽證等其它管理工作。

　　2）協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作，協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。

　　三、乙方責任：

　　1）乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓，佩帶胸牌。安全帽上崗，工牌由甲方統一辦理，并收取工本費XX元，XX元押金（押金可退還）。如有丟失工隊全部承擔，費用XX元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著，不準進入施工現場，并處罰XX元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記，安全帽成本XX元/頂，如有丟失，此款從工程款中扣除。

　　2）乙方進場施工人員，不論工種，均須穿甲方要求的工作服，并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取，工作服成本費每套XX元，公司每套補助XX元。工隊每套承擔XX元，此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款XX元。（實行單價包死據實結算）。

　　3）乙方施工前應對本工程圖紙，現場及甲方要求進行認真評估，乙方嚴禁在施工過程中停工、撤場、單方終止合同，否則甲方有權不付工程款，且由此造成的一切損失由乙方負責。

　　4）施工所用材料，分包負責人應提前三天將材料計劃單簽字后交甲方項目部，經審核由甲方專人采購（接單三天內到場），材料運到現場按工種或承包段由乙方派人組織人力上樓分類堆放時應按甲方要求存放整齊，如無人搬運上樓或拒不派人搬運上樓，由甲方派人搬運上樓，所有費用由乙方承擔。

　　5）乙方施工現場必須由專人負責，全權處理現場發生的一切事情，并督促所有人員，合理安排，保證施工質量和安全生產，現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款XX元以上。

　　6）材料領取時應由乙方負責人專人領取，嚴格按照甲方材料領取辦法執行，不冒領，不多領，不故意囤積，以免造成材料資金積壓浪費，從而影響其它分包隊的正常施工。如因現場實際情況有超出定額使用材料部分的，乙方必須提前報甲方予以簽字認可。

　　7）材料使用應本著節約的原則，講究成本，追求效益，木工板，木龍骨等邊角碎料一定要充分利用，釘子、直釘等輔料應用邊角碎料做專用工具盒集中存放，不得隨地拋撒，如發現隨意丟棄，甲方管理人員將視其情節進行處罰。

　　8）乙方施工產生垃圾，由甲方派專職保潔人員負責清理，費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。

　　9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，鉆頭等）均由工隊自行購買，甲方只供主材和正常施工輔料。

　　10）乙方施工人員不得在工地住宿，起灶做飯，生活問題由乙方自行解決。

　　11）每天下午6：00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會，集中研究工程質量，文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款XX元，無故不到者罰款XX元。

　　12）乙方所用各種電源，甲方只提供分層配電箱及配套控開，并負責架設一道照明電源線，其余施工用線均由乙方自行解決，甲方提供的每層配電箱及照明電源線，乙方需進行保護并保證原有數量，如有丟失或人為損壞，費用均由乙方平攤處理。

　　13）乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙，使用電爐子燒水，如有違反每人次罰款XX元，并通報處理。

　　14）乙方施工人員上廁所必須到指定地點，如在工地隨地大小便，發現一次罰款XX元，并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。

　　15）乙方所有施工人員必須嚴格執行甲方制定的《安全生產管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現場施工管理辦法》、《文明衛生管理辦法》、如有違反，按相關規定處罰或處理。

　　16）乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作，如墻體維護，地面覆蓋等（材料由甲方供應）。

　　四、工期約定

　　1）因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期，工期順延。

　　2）因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期，工期不順延，每延誤一天罰款XX元。

　　3）因設計變更或因甲方原因造成停電，停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上（累計一周計算）工期順延。

　　五、工程質量及驗收的約定本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的.工程施工圖紙，設計方案變更及現場變更通知為準，嚴格按照國家規范（電器安裝施工驗收規范GB50303—20xx）要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的隱蔽工程驗收，過程中實行“三交接”驗收手續，每道環節均由專人負責，層層把關，若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改，由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔，工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故，其返工費均由乙方承擔，工期不順延。

　　六、價款及決算的約定本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現場實際計算”的計價方式，在本合同生效后，甲方分次按下列規定支付人工費，具體為：施工期間甲方按現場實際發生工程量（隨甲方進度款支付總款70%）本工程完工后，以甲方簽字驗收為準，付至工程款的70%。待決算完畢后付完總價。[留結算總價的5%作為質量保證金。]

　　七、獎勵與違約責任乙方應妥善保管甲方提供的設備、材料成品保護，及原建筑物成品。如造成損失，應照價賠償。未經甲方同意，隨意更改施工圖紙或施工工藝，造成工程質量不合格，由此產生的返工費用由乙方全部承擔。因一方原因，導致分包合同無法履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并由負責方承擔賠償對方由此造成的經濟損失。若工程質量一次驗收達不到合格率100%，乙方愿意承擔違約金XX元。

　　八、爭議和糾紛處理本合同在履行期間雙方發生爭議時，在不影響工作進度的情況下，雙方可采取協商或找相關部門進行協調。當事人不愿意通過協商或調解解決糾紛時，可向當地仲裁機關或人民法院起訴。

　　九、附件本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。本合同內容完成后自動終止。

　　十、補充條款乙方進場施工，應保證自己工隊所有人員的人身安全，如在施工中發生傷殘等安全事故，不論事故大小，責任均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何相關責任，甲方合同單價已包含工人施工期間的人身意外保險。乙方進場施工，如中途撤場或停工，甲方除停付乙方所有工程款項外，其分包工作內所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工隊繼續施工，應付工費均從乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。

　　十一、單價約定：單價見后附表

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代理人：

　　代理人：

　　電話：

　　年月日

項目承包施工合同5

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，特訂立合同如下：

　　一、工程概況

　　1、工程結構：磚混;

　　2、建筑面積：約㎡(按實際建筑面積計算為準)。

　　二、承包方式土建工程總單包(即包工不包料)。

　　三、甲方負責范圍甲方應提供水、電、路三通及所有建筑材料、回填。

　　四、乙方承包范圍

　　1、基地平整、砼工程、磚砌體工程、木工搭拆(鐵絲釘子自備)、鋼筋工程、內外粉刷工程、樓梯粉刷上頂(一層、頂層、地坪)。

　　2、乙方自備機械、腳手架。

　　五、承包價格按每平方米元結算，隔熱層按計算。

　　六、質量要求七、付款方式

　　1、基礎完工付款

　　2、每層砌體完工付款

　　3、內粉完工付款

　　4、外粉完工付款

　　5、竣工驗收合同后付清余款。

　　八、施工日期：按120天計算，雨天順延。

　　九、安全問題乙方應安全、文明施工，如出現大小事故由乙方自負。

　　十、未盡事宜，甲乙雙方協商解決。

　　十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：____________

　　______年____月____日_________年____月____日

項目承包施工合同6

　　甲方：___投資置業發展有限公司

　　乙方：__________________________

　　為確保___項目按期開工，便于施工設備材料進場，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關法律法規規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，同時也為明確甲乙雙方在施工過程中的權利、義務及經濟責任，雙方就___項目一期工程施工便道承包事項協商一致，達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：___項目一期工程便道施工。

　　2、工作內容：便道清表土方開挖，開山渣基層，水穩層面層，便道四周水溝開挖及便道半年維護等工作。

　　二、承包內容：

　　按甲方工程部提供的印象地中海第一期施工便道施工，便道線路走向甲方代表現場確定。

　　便道施工做法如下：

　　①清除表層土0.3m深。

　　②開山渣0.5m厚鋪實碾壓，便道中間放坡，雨水排入便道兩邊水溝。

　　③水穩層0.1m厚面層壓實。

　　④便道四周排水溝開挖，不允許道路積水現象。

　　⑤施工便道維護期6個月，在維護期內乙方負責免費維護不計費用。

　　三、工程價款及支付方式

　　1、經甲乙雙方協商，施工便道采取固定綜合單價承包方式，綜合包干價：59.00元/立方米。結算工程量=開山渣基層體積+水穩層體積。

　　本合同單價已包括了完成該工程項目承包內容所需的`全部費用，即人工費、材料費、機械費、管理費、利潤、稅金，及施工中所采取的一切措施等所有費用。

　　2、本工程為單價一次性包死，一經雙方確認，不做任何調整（不受天氣、市場價格、現場施工條件等因素的影響）。

　　3、乙方全部完成所屬工程竣工后，經甲方驗收合格，按照甲乙雙方確定的工程量辦理工程結算。

　　4、便道施工全部完成并經甲方驗收書面確認工程質量合格后10日內，甲方支付工程價款的95%給乙方；余款5%作為工程質量保修金，保修期半年，質保期滿后10日內甲方一次性支付給乙方余款（保修金不計利息）。

　　四、工期要求：

　　本合同日歷工期25天。甲方有權按項目進展情況及時調整施工工期。如甲方原因造成延誤，工期順延。

　　五、施工安全與管理：

　　1、為加強現場管理，乙方施工負責人應隨時在現場與甲方保持聯系。

　　2、乙方應加強其施工人員的安全、文明施工教育，自覺遵守地方政府的有關規定，自覺服從甲方有關現場安全文明施工的各項規定，杜絕安全事故，維護好現場文明施工形象。若發生上述事件，乙方應自行與責任方協商解決，并自行承擔由些而產生的經濟責任。

　　3、乙方施工過程中，如果發生安全事故，由乙方自己承擔責任，與甲方無關。

　　4、乙方在工程施工期間負責協調處理好與本村村民的關系，不得因其他村民未能承建本便道工程施工而發生糾紛，造成工程停工或延誤，如發生上述情況，乙方不能得到及時處理，甲方有權終止本合同并向乙方索賠壹萬元。

　　六、施工技術要求：

　　1、乙方每一道工序施工完畢自檢合格后通知甲方工程師檢查驗收，甲方工程師檢查合格后方能進行下道工序的施工。

　　2、施工過程中各工序檢查出的不合格的部位，乙方應無條件返工和完善，并承擔其全部費用。

　　七、其他未盡事宜雙方協商解決。

　　八、本合同自簽字蓋章起生效，合同履行完畢即失效。本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份，具有同等法律效力。

　　合同附件：《_____項目施工便道做法》

　　甲方：___投資置業發展有限公司乙方：__________________________

　　甲方代表：__________________________乙方代表：__________________________

　　聯系電話：__________________________聯系電話：__________________________

　　日期：__________年____月____日日期：__________年____月____日

項目承包施工合同7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　由于工程施工需要，甲方把以下工程承包給乙方進行施工。依據《中華人民共和國經濟合法》暨《中華人民共和國建筑法》以及建筑施工管理條例、施工規范，經過甲乙雙方充分協商，達成以下條款，雙方必須嚴格遵守。

　　一、工程地點及名稱

　　1、工程地點：_________________

　　2、工程名稱：_________________

　　二、承包內容價款以及工期

　　1、承包內容污水站全部土建工程

　　2、工程造價一次性包死。

　　3、工程工期，自開工內完成承包全部承包內容。

　　三、付款及質量

　　1、污水地底板驗收合格后付_________________%，主體驗收合格后付至_________________%，發包方進行竣工驗收合格后付至_________________%，其余工程款待工程保修期滿一次性付清。

　　2、工程質量：合格

　　四、甲方責任

　　幫助乙方解決水源電源，協助乙方解決施工現場出現的'問題，給乙方提供施工圖紙并交底。

　　五、乙方責任

　　嚴格按照施工圖及相關規范進行施工，必須遵守安全文明施工相關規定，承擔因為安全和質量造成的責任和費用。

　　六、保修期及質保金。

　　1、保修期

　　發包方竣工驗收后日歷天共計_________________個月。

　　2、質保金

　　承包總價的_________________%為保修金，保修期滿后付清全部承包價款。

　　3、合同生效日期

　　合同生效日期雙方簽字后立即生效，保修期滿質保金付清自行失效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　身份證號：_________________

　　日期：_________________

項目承包施工合同8

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　為加強工程項目施工管理，全面履行（以下簡稱公司）與業主簽訂的施工合同（以下簡稱《施工合同》），確保甲、乙雙方利益不受損害，根據國家法律法規、公司相關管理制度和本工程實際情況，經甲、乙雙方協商，就項目承包事宜達成如下合同條款，共同遵守。

　　一、甲方同意將工程項目（合同造價萬元）承包給乙方施工管理，工程范圍及承包內容詳見公司與（業主）簽訂的施工合同。

　　1、承包原則。乙方按照“依法經營、獨立核算、自負盈虧、照章納稅、確保上交、自擔風險”的原則和“五保（保進度、保安全、保質量、保文明施工、保企業信譽）”要求，實行全面風險責任承包。嚴格做到“無虧損、無拖欠工資和材料設備款、無安全和死亡事故、無顧客投訴、無債務糾紛”。并對施工項目的工程質量實行終身負責制。

　　2、承包管理模式。本工程由乙方按施工合同組織施工，全面履行《施工合同》，并承擔一切經濟與法律責任。

　　3、管理費上交。乙方按工程結算總造價的 %向甲方上交管理費。

　　（1）在甲方與業主簽訂施工合同的同時，乙方按合同工程造價向甲方上繳管理費。管理費不含勞保基金、各項稅費、項目應負擔的管理人員工資及附加費等（上繳管理費不能以帳、物沖抵）。待工程結算完成后，乙方按照結算總造價補足余下部分管理費。

　　（2）工程項目勞保基金全部返回公司，乙方不得分享和截留。在辦理勞保基金返回手續中，乙方必須全力支持并配合。

　　4、稅費上繳。乙方按國家法律、政策和工程項目所在地政府管理部門的有關規定繳納各項稅費。工程項目所在地與公司注冊地稅收管理不一致的，從高適用稅種、稅目、稅率。

　　（1）上繳國家的稅金由公司從業主撥付的工程進度款中代扣代繳；

　　（2）其他稅費由乙方負責上繳，稅費憑據由公司財務保管。

　　5、項目管理保證金。為確保公司各項管理制度的順利推行并強化執行力，根據公司《項目管理保證金管理辦法》的規定，乙方應在本合同簽訂前，足額向公司繳納項目管理保證金萬元。項目完工結算后，按公司《項目財務管理制度》規定填報《項目管理保證金退回會簽審批表》，經保證金管理委員會成員會簽后辦理退回手續。

　　6、項目承包指標：_________________

　　（1）工期：_________________按公司與業主簽訂的施工合同規定的施工工期，包括獎勵與罰款。

　　（2）質量：_________________必須符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》的要求，施工質量達到一次性驗收合格，創工程。

　　（3）職業健康安全：_________________一般事故年頻率低于1.2%；年負傷頻率低于8%，重傷事故頻率低于0.4%；杜絕死亡事故及重大設備、火災、交通事故；職業病發生率0；保證勞動保護用品的及時發放并正確使用率100%。爭創安全質量標準化示范工程。施工過程中，安全質量標準化達標驗收必須合格。

　　（4）環境保護：_________________影響環境的.水、氣、聲、渣排放必須達到國家環保標準。

　　（5）項目信息管理。嚴格按甲方要求在項目經理部應用項目管理綜合軟件系統；明確專人擔任項目信息員，并按規定錄入系統要求的相關數據；

　　（6）施工現場規范宣傳。門樓、圍墻、塔吊、五牌一圖、現場操作區、辦公區布臵及現場安全生產應符合公司安全生產文明施工標準圖集要求。

　　（7）技術資料（含“創優”、“科技示范”、“貫標”資料）和工程結算資料必須滿足當地建設行政主管部門和《施工合同》的相關要求，并符合公司相關管理部門規定的標準。竣工后向甲方提交一套完整的竣工資料原件（包括全套掃描光盤資料）。

　　本合同一式五份，公司二份、甲方二份、乙方一份。經甲乙雙方簽字（甲方同時蓋章）并報公司備案批復后生效。本合同在工程竣工結算、所有債權債務清算完畢、缺陷責任期與保修期滿后本合同自然終止。

　　未盡事宜，雙方另行協商。

　　甲方（章）：_________________乙方：_________________

　　甲方責任人（經理或局長）：_________________身份證號碼：_________________

　　年月日年月日

項目承包施工合同9

　　甲方：_____裝飾工程有限公司

　　乙方：____________

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況分包范圍：工程分包方式：工期：__年__月__日——__年__月__日（共天）。

　　工程質量：本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工，施工質量達到合格標準。合同價款（暫定）￥

　　二、甲方責任：

　　2）協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作，協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。

　　三、乙方責任：

　　1）乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓，佩帶胸牌。安全帽上崗，工牌由甲方統一辦理，并收取工本費__元，__元押金（押金可退還）。如有丟失工隊全部承擔，費用__元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著，不準進入施工現場，并處罰__元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記，安全帽成本__元/頂，如有丟失，此款從工程款中扣除。

　　2）乙方進場施工人員，不論工種，均須穿甲方要求的工作服，并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取，工作服成本費每套__元，公司每套補助__元。工隊每套承擔__元，此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款__元。（實行單價包死據實結算）。

　　5）乙方施工現場必須由專人負責，全權處理現場發生的一切事情，并督促所有人員，合理安排，保證施工質量和安全生產，現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款__元以上。

　　8）乙方施工產生垃圾，由甲方派專職保潔人員負責清理，費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。

　　9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，鉆頭等）均由工隊自行購買，甲方只供主材和正常施工輔料。

　　10）乙方施工人員不得在工地住宿，起灶做飯，生活問題由乙方自行解決。

　　11）每天下午6：00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會，集中研究工程質量，文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款__元，無故不到者罰款__元。

　　13）乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙，使用電爐子燒水，如有違反每人次罰款__元，并通報處理。

　　14）乙方施工人員上廁所必須到指定地點，如在工地隨地大小便，發現一次罰款__元，并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。

　　16）乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作，如墻體維護，地面覆蓋等（材料由甲方供應）。

　　四、工期約定

　　1）因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期，工期順延。

　　2）因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期，工期不順延，每延誤一天罰款__元。

　　3）因設計變更或因甲方原因造成停電，停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上（累計一周計算）工期順延。

　　五、工程質量及驗收的約定本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙，設計方案變更及現場變更通知為準，嚴格按照國家規范（電器安裝施工驗收規范GB50303—20xx）要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的'隱蔽工程驗收，過程中實行“三交接”驗收手續，每道環節均由專人負責，層層把關，若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改，由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔，工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故，其返工費均由乙方承擔，工期不順延。

　　九、附件本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。本合同內容完成后自動終止。

　　十一、單價約定：單價見后附表

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　法定代表人：____________

　　法定代理人：____________

　　代理人：____________

　　電話：____________

　　__年__月__日

項目承包施工合同10

　　甲方（發包方）：

　　負責人：

　　乙方（承包方）：

　　負責人：

　　經甲、乙雙方充分協商，甲方同意將本公司承攬的__________施工項目以內部責任的形式承包乙方施工，現就承包內容及辦法協商達成以下條款，望共同遵守。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包范圍

　　5、承包方式

　　二、工程工期

　　1、工程總施工工期為______日歷天，工程開工工期以開發商開出的《開工通知書》時間為準，開始計算施工工期。

　　2、竣工時間以開工日期起至第______天為止。

　　3、以上工期除人力不可抗力因素以外的因素均考慮在內。

　　4、如遇不可抗力因素，經雙方協商后，工期順延。

　　三、雙方職責

　　1、甲方職責

　　（1）負責施工前的準備工作，保證工程交接時符合施工條件。

　　（2）及時交付圖紙，設計變更時要及時與乙方協商。

　　（3）對工程進行安全監督、檢查。

　　（4）工程竣工時，及時組織人員進行驗收。

　　（5）按時支付工程款，不得無故拖延。

　　2、乙方職責

　　（1）熟悉圖紙與合同的所以內容。

　　（2）積極配合甲方在設計變更時的.工作。

　　（3）安全生產，文明施工，酒后不得作業，不得穿拖鞋進場。

　　（4）工程完工時及時通知甲方驗收。

　　四、工程質量

　　質量要求：乙方在施工過程中嚴格按照國家有關規定和設計圖紙要求組織施工，工程質量等級達到合格

　　五、安全施工與檢查

　　乙方遵守工程建筑安全生產有關管理規定，嚴格按國家安全生產標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員，依法實施監督，檢查采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由乙方措施不力造成的安全事故，由乙方承擔責任

　　六、工程價款的結算方式

　　1、乙方承包范圍內工程造價約為______萬人民幣，具體總造價待工程竣工驗收后按實際面積實行。

　　2、本合同生效后，甲方需要進行設計變更或增減建筑面積仍按本條第一款約定結算工程價款，若甲方需要新增工程量時，甲乙雙方須另行簽訂補充協議，

　　七、工程驗收

　　1、乙方工程施工完成，已具備了竣工驗收條件，必須提前______天按國家有關規定向監理單位和開發商提供完整的竣工圖紙、相關資料及竣工驗收報告等。

　　2、竣工驗收由甲方有關部門進行驗收，分項工程由乙方負責。

　　八、違約責任

　　本合同的履行過程中，任何一方違約都要向守約方承擔違約責任，負責守約方因此受到的所有損失。

　　九、爭議解決

　　因本合同的履行，雙方發生爭議，都應先協商解決。協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地、合同履行地的法院提起訴訟。

　　十、附則

　　1、本合同一式______份，雙方各執______份，具有同等效力。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章后生效，自合同全部履行完畢后失效，

　　3、本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：

　　住址：

　　代表人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　乙方：

　　住址：

　　負責人：

　　聯系方式：

　　合同簽訂地：

　　合同履行地：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

項目承包施工合同11

　　甲方：發包方

　　乙方：承包方

　　按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則。甲方同意將東方商業局職工生活小區工程一棟十六層樓給乙方包工包料承建，就本工程建設事項在協商一致的基礎上，訂立協議如下：

　　一、工程概況及地點

　　工程地位于東方市，結構類型為全框架結構，層樓1棟十六層，建筑面積約8745.5平方米，按實際完成的建筑面積計算。

　　二、承包方式及工程造價

　　乙方包工、包材料毛坯房（單價1350元/平方米按建筑面積計算人工料費），工程總造價約：壹仟壹佰捌拾萬零陸仟肆佰貳拾伍元（￥11806425.00元），其中還包括：圖紙指定的門窗、外墻涂料，每戶一個電表、水表、消防、電梯、圖紙范圍內的工程。

　　三、甲、乙雙方分工的責任及工作內容

　　甲方

　　提供六套完整蓋章生效的圖紙與施工現場的三通一平（通水、通電、通路），相關開工的合格手續。

　　乙方

　　1、必須按照設計圖紙與甲方的意見及國家規定的`現行建筑規范標準，保質、保量、保工期。

　　2、進場后上足建筑材料所需的機械設備、料具和施工人數。

　　3、基礎土方機械開挖與基礎土方回填，沖水、振棒振實。

　　4、柱梁直筋對焊。

　　5、室內外給排水管道到化糞池管安裝。

　　6、自簽合同之日起，乙方一個星期內組織人員施工，一個星期內如無法正常開工視為違約。

　　四、工程款進度支付

　　按實際發生的工程量每三層按進度支付80%，完工前按總造價支付80%，完工驗收合格兩個月內支付90%（內支付97%），余3%作三年的保質金，一年沒質量問題十五天內退保質金1。5%，余下保質金期滿一次性付清。每次工程進度款必須在十五個工作日內支付，如因甲方進度款不到位造成的經濟損失，由甲方負責；如因超出一個月進度款不到位則按發生的工程量計算100%給乙方，并給予賠償乙方的一切損失給予退場，如乙方主體工程期限7個月內主體框架封頂，如乙方不按時完成，甲方罰乙方的工程款總造價的20%，乙方自動退場。一切損失由方負責。

　　五、工程完成時間

　　自甲乙雙方簽訂、開工之日起，工期360天。

　　六、質量保證

　　凡因乙方在施工過程中，不按規范程序施工，違章操作，所造成影響工程質量，后果所發生的一切費用均由乙方承擔。

　　七、安全措施

　　乙方工人在本工程施工期間，對自己的工人進行班前班后安全教育，并對他們的人身安全負責。熟練工才能上崗，嚴禁酒后上崗，杜絕違章操作。因乙方安全措施不力而造成的意外事故，一切由乙方承擔。

　　乙方同意負責國家規定的建筑安裝稅金、保險費、資料費。

　　每次公司支付的工程款，甲方按乙方指定的帳號轉出，不得再轉入甲方帳號，如有發現未經乙方同意的視違約，一切后果由甲方承擔。

　　本合同未盡事宜，雙方可以簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　注：乙方押金80萬元（捌拾萬元），做到三層退還40萬元（肆拾萬元），第七層付完二次40萬元（肆拾萬元），正負零甲方付款50萬元給乙方（伍拾萬元）。

　　甲方代表：乙方代表：

　　身份證號碼：身份證號：

　　年月日

項目承包施工合同12

　　甲方：____裝飾工程有限公司

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況分包范圍：

　　工程分包方式：工期：年月日——年月日（共天）。

　　工程質量：本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工，施工質量達到合格標準。合同價款（暫定）￥

　　二、甲方責任：

　　2）協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作，協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。

　　三、乙方責任：

　　1）乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓，佩帶胸牌。安全帽上崗，工牌由甲方統一辦理，并收取工本費_元，_元押金（押金可退還）。如有丟失工隊全部承擔，費用_元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著，不準進入施工現場，并處罰_元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記，安全帽成本_元/頂，如有丟失，此款從工程款中扣除。

　　2）乙方進場施工人員，不論工種，均須穿甲方要求的工作服，并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取，工作服成本費每套_元，公司每套補助_元。工隊每套承擔_元，此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款_元。（實行單價包死據實結算）。

　　5）乙方施工現場必須由專人負責，全權處理現場發生的一切事情，并督促所有人員，合理安排，保證施工質量和安全生產，現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款_元以上。

　　8）乙方施工產生垃圾，由甲方派專職保潔人員負責清理，費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。

　　9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，鉆頭等）均由工隊自行購買，甲方只供主材和正常施工輔料。

　　10）乙方施工人員不得在工地住宿，起灶做飯，生活問題由乙方自行解決。

　　11）每天下午6：00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會，集中研究工程質量，文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款_元，無故不到者罰款_元。

　　13）乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙，使用電爐子燒水，如有違反每人次罰款_元，并通報處理。

　　14）乙方施工人員上廁所必須到指定地點，如在工地隨地大小便，發現一次罰款_元，并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。

　　15）乙方所有施工人員必須嚴格執行甲方制定的'《安全生產管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現場施工管理辦法》、《文明衛生管理辦法》、如有違反，按相關規定處罰或處理。

　　16）乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作，如墻體維護，地面覆蓋等（材料由甲方供應）。

　　四、工期約定

　　1）因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期，工期順延。

　　2）因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期，工期不順延，每延誤一天罰款_元。

　　3）因設計變更或因甲方原因造成停電，停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上（累計一周計算）工期順延。

　　五、工程質量及驗收的約定

　　本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙，設計方案變更及現場變更通知為準，嚴格按照國家規范（電器安裝施工驗收規范gb50303—20_）要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的隱蔽工程驗收，過程中實行“三交接”驗收手續，每道環節均由專人負責，層層把關，若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改，由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔，工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故，其返工費均由乙方承擔，工期不順延。

　　六、價款及決算的約定

　　本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現場實際計算”的計價方式，在本合同生效后，甲方分次按下列規定支付人工費，具體為：施工期間甲方按現場實際發生工程量（隨甲方進度款支付總款70%）本工程完工后，以甲方簽字驗收為準，付至工程款的70%。待決算完畢后付完總價。[留結算總價的5%作為質量保證金。]

　　七、獎勵與違約責任

　　乙方應妥善保管甲方提供的設備、材料成品保護，及原建筑物成品。如造成損失，應照價賠償。未經甲方同意，隨意更改施工圖紙或施工工藝，造成工程質量不合格，由此產生的返工費用由乙方全部承擔。因一方原因，導致分包合同無法履行時，應通過對方，辦理合同終止協議，并由負責方承擔賠償對方由此造成的經濟損失。若工程質量一次驗收達不到合格率100%，乙方愿意承擔違約金_元。

　　八、爭議和糾紛處理

　　本合同在履行期間雙方發生爭議時，在不影響工作進度的情況下，雙方可采取協商或找相關部門進行協調。當事人不愿意通過協商或調解解決糾紛時，可向當地仲裁機關或人民法院起訴。

　　九、附件

　　本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。本合同內容完成后自動終止。

　　十、補充條款

　　乙方進場施工，應保證自己工隊所有人員的人身安全，如在施工中發生傷殘等安全事故，不論事故大小，責任均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何相關責任，甲方合同單價已包含工人施工期間的人身意外保險。乙方進場施工，如中途撤場或停工，甲方除停付乙方所有工程款項外，其分包工作內所有工程量由甲方重新指派或委托其他施工工隊繼續施工，應付工費均從乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻止甲方付款。

　　十一、單價約定：

　　單價見后附表

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代理人：

　　代理人：代理人：

　　電話：電話：

　　年月日年月日

項目承包施工合同13

　　甲方：某某裝飾工程有限公司

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　一、工程概況分包范圍：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。

　　工程質量：本工程嚴格按照設計圖紙、國家相關規范施工工藝要求施工，施工質量達到合格標準。合同價款(暫定)￥

　　二、甲方責任：

　　1)由甲方工地項目部全權負責合同履行，對工程質量、施工進度進行督導、檢查，組織人員進行技術、安全交底等，對隱蔽工程進行專項驗收及變更簽證等其它管理工作。

　　2)協調各分包工隊之間工程進度交接驗收等配合工作，協調各分包工隊之間施工現場安全、用電、衛生、垃圾處理等工作。

　　三、乙方責任：

　　1)乙方對進場工人應根據甲方要求進行崗前安全、衛生、技術等教育培訓，佩帶胸牌。安全帽上崗，工牌由甲方統一辦理，并收取工本費x元，x元押金(押金可退還)。如有丟失工隊全部承擔，費用x元/個。每日上班無胸牌或故意不帶胸牌著，不準進入施工現場，并處罰x元。安全帽由分包負責人在甲方庫房統一領取并進行登記，安全帽成本x元/頂，如有丟失，此款從工程款中扣除。

　　2)乙方進場施工人員，不論工種，均須穿甲方要求的工作服，并保持清潔。工作服分包負責人在工地庫房統一領取，工作服成本費每套x元，公司每套補助x元。工隊每套承擔x元，此款從工程款中扣除。如發現不穿工作服進場施工者每次罰款x元。(實行單價包死據實結算)。

　　3)乙方施工前應對本工程圖紙，現場及甲方要求進行認真評估，乙方嚴禁在施工過程中停工、撤場、單方終止合同，否則甲方有權不付工程款，且由此造成的一切損失由乙方負責。

　　4)施工所用材料，分包負責人應提前三天將材料計劃單簽字后交甲方項目部，經審核由甲方專人采購(接單三天內到場)，材料運到現場按工種或承包段由乙方派人組織人力上樓分類堆放時應按甲方要求存放整齊，如無人搬運上樓或拒不派人搬運上樓，由甲方派人搬運上樓，所有費用由乙方承擔。

　　5)乙方施工現場必須由專人負責，全權處理現場發生的一切事情，并督促所有人員，合理安排，保證施工質量和安全生產，現場負責人未經甲方代表同意擅自離開一次罰款x元以上。

　　6)材料領取時應由乙方負責人專人領取，嚴格按照甲方材料領取辦法執行，不冒領，不多領，不故意囤積，以免造成材料資金積壓浪費，從而影響其它分包隊的正常施工。如因現場實際情況有超出定額使用材料部分的`，乙方必須提前報甲方予以簽字認可。

　　7)材料使用應本著節約的原則，講究成本，追求效益，木工板，木龍骨等邊角碎料一定要充分利用，釘子、直釘等輔料應用邊角碎料做專用工具盒集中存放，不得隨地拋撒，如發現隨意丟棄，甲方管理人員將視其情節進行處罰。

　　8)乙方施工產生垃圾，由甲方派專職保潔人員負責清理，費用由甲方根據工種由乙方工隊進行平攤。

　　9)乙方施工中所用工具及所用耗材(如切割片，角磨片，鉆頭等)均由工隊自行購買，甲方只供主材和正常施工輔料。

　　10)乙方施工人員不得在工地住宿，起灶做飯，生活問題由乙方自行解決。

　　11)每天下午6：00甲方在項目部辦公室召開各工隊負責人及相關技術人員施工例會，集中研究工程質量，文明安全等問題。每次例會如乙方代表遲到一次罰款x元，無故不到者罰款x元。

　　12)乙方所用各種電源，甲方只提供分層配電箱及配套控開，并負責架設一道照明電源線，其余施工用線均由乙方自行解決，甲方提供的每層配電箱及照明電源線，乙方需進行保護并保證原有數量，如有丟失或人為損壞，費用均由乙方平攤處理。

　　13)乙方施工隊人員不準在施工現場吸煙，使用電爐子燒水，如有違反每人次罰款x元，并通報處理。

　　14)乙方施工人員上廁所必須到指定地點，如在工地隨地大小便，發現一次罰款x元，并在每日工程例會上由層段負責人進行檢查。

　　15)乙方所有施工人員必須嚴格執行甲方制定的《安全生產管理辦法》、《安全用電管理辦法》、《工地現場施工管理辦法》、《文明衛生管理辦法》、如有違反，按相關規定處罰或處理。

　　16)乙方應在工程設施未移交甲方以前對施工現場一切設施和工程半成品、成品進行保護工作，如墻體維護，地面覆蓋等(材料由甲方供應)。

　　四、工期約定

　　1)因甲方未按協議完成工作或未按時提供材料影響工期，工期順延。

　　2)因乙方責任不按期開工或上人、中途故意停工影響工期，工期不順延，每延誤一天罰款x元。

　　3)因設計變更或因甲方原因造成停電，停水及其它不可抗力因素影響導致停工8小時以上(累計一周計算)工期順延。

　　五、工程質量及驗收的約定本工程所用材料及工藝以甲方交給乙方的工程施工圖紙，設計方案變更及現場變更通知為準，嚴格按照國家規范(電器安裝施工驗收規范gb50303-20x)要求細致進行質量驗收。本工程應達到國家規范質量評定合格標準。甲乙方應進行相應的隱蔽工程驗收，過程中實行“三交接”驗收手續，每道環節均由專人負責，層層把關，若甲方驗收時因不合格而要求乙方整改，由此產生的費用或延誤工期由乙方負擔，工期不予順延。由于乙方偷工或不按要求操作造成質量事故，其返工費均由乙方承擔，工期不順延。

　　六、價款及決算的約定本工程雙方商定以“固定單價、工程量按現場實際計算”的計價方式，在本合同生效后，甲方分次按下列規定支付人工費，具體為：施工期間甲方按現場實際發生工程量(隨甲方進度款支付總款70%)本工程完工后，以甲方簽字驗收為準，付至工程款的70%.待決算完畢后付完總價。[留結算總價的5%作為質量保證金。]

　　八、爭議和糾紛處理本合同在履行期間雙方發生爭議時，在不影響工作進度的情況下，雙方可采取協商或找相關部門進行協調。當事人不愿意通過協商或調解解決糾紛時,可向當地仲裁機關或人民法院起訴。

　　九、附件本合同一式三份,甲方兩份,乙方一份。本合同內容完成后自動終止。

　　十一、單價約定：單價見后附表

　　甲方:乙方:

　　法定代表人:法定代理人:

　　代理人:代理人:

　　電話:電話：

　　年月日年月日

【項目承包施工合同】相關文章：